一建建设工程法规及相关知识单选题100道及答案

一建建设工程法规及相关知识单选题100道及答案1.某项目在施工过程中，发现部分建筑材料不符合设计要求。施工单位向供应商提出更换要求，但供应商以各种理由拖延。此时施工单位应采取的正确措施是（）。A.继续使用该材料，待工程竣工后再解决B.自行采购符合要求的材料，费用由供应商承担C.向建设单位报告，由建设单位决定是否继续使用D.要求供应商立即更换，若供应商拒绝，可暂停施工并追究其责任答案：D解析：材料不符合设计要求，施工单位有权要求供应商更换，若拒绝可暂停施工并追究责任，A继续使用会有质量隐患，B自行采购未按程序，C建设单位不是直接处理该问题的主体。2.根据相关法规，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当（）。A.委托有相应资质的勘察、设计单位鉴定B.报原施工单位进行质量检测C.直接申请加固、维修D.按照原设计标准进行改造答案：A解析：超过合理使用年限继续使用，应委托有资质的勘察、设计单位鉴定，B原施工单位无鉴定资质，C未鉴定就直接申请加固不合理，D不能直接按原设计标准改造。3.下列关于投标文件的说法，正确的是（）。A.投标文件密封不符合要求的，招标人应当拒收B.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，评标委员会可以酌情考虑C.投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会可以直接要求投标人作出必要澄清D.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，招标人应予以受理答案：A解析：投标文件密封不符要求应拒收，B未盖章和签字的投标文件应否决，C评标委员会不能直接要求澄清，需书面通知，D投标截止后送达的应拒收。4.关于建设工程质量保修制度的说法，错误的是（）。A.建设工程保修期自工程交付使用之日起计算B.电气管线的最低保修期限为2年C.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还答案：A解析：建设工程保修期自竣工验收合格之日起计算，不是交付使用之日，B、C、D表述均正确。5.某建设工程项目的招标文件中规定了投标截止时间为5月20日。某投标人于5月18日提交了投标文件，但在5月21日又提交了一份补充文件，该补充文件（）。A.有效，因为是在投标截止时间后一天提交的B.无效，因为是在投标截止时间后提交的C.有效，只要招标人同意即可D.无效，除非评标委员会同意答案：B解析：投标截止后提交的补充文件无效，A错误，C、D不能随意改变规则，投标截止后补充文件不符合规定。6.下列不属于建设工程民事纠纷的是（）。A.施工单位与供应商之间的材料供应合同纠纷B.建设单位与施工单位之间的工程质量纠纷C.行政机关对施工单位的处罚纠纷D.施工单位与劳务分包单位之间的劳务合同纠纷答案：C解析：行政机关对施工单位的处罚纠纷属于行政纠纷，A、B、D均是平等主体之间的民事纠纷。7.某施工企业的项目经理与材料供应商签订了一份材料采购合同。该合同的当事人是（）。A.施工企业与材料供应商B.项目经理与材料供应商C.施工企业、项目经理与材料供应商D.施工企业法定代表人与材料供应商答案：A解析：项目经理是施工企业的代理人，合同当事人是施工企业与材料供应商，B项目经理不是合同主体，C表述错误，D法定代表人不是合同直接当事人。8.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，发现部分质量问题，下列说法正确的是（）。A.承包人不再承担任何质量责任B.承包人仍应在合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量负责C.发包人对质量问题自行承担责任D.由发包人与承包人共同承担质量责任答案：B解析：发包人擅自使用后，承包人仍应对地基基础和主体结构质量在合理使用寿命内负责，A错误，C不全面，D表述不准确。9.根据《招标投标法》，关于开标的说法，正确的是（）。A.开标时间为提交投标文件截止时间的同一时间B.开标地点由招标人在开标前临时确定C.开标过程应当及时向社会公布D.投标人少于5个的，不得开标答案：A解析：开标时间与提交投标文件截止时间同一时间，B开标地点应在招标文件中确定，C开标过程无需向社会公布，D投标人少于3个不得开标。10.下列关于安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.安全生产许可证的有效期为3年B.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时自动延期C.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前1个月办理延期手续D.安全生产许可证由企业所在地省级人民政府建设主管部门颁发答案：A解析：安全生产许可证有效期3年，B未发生死亡事故需申请延期，不是自动延期，C应于期满前3个月办理延期，D中央管理的建筑施工企业由国务院建设主管部门颁发。11.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2020年3月1日和2021年10月1日，后工程于2021年12月1日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A.2022年6月1日B.2022年3月1日C.2022年12月1日D.2023年6月1日答案：A解析：建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算，本题以实际竣工日期2021年12月1日起算6个月，即2022年6月1日。12.下列关于仲裁协议的说法，正确的是（）。A.仲裁协议可以采用口头形式订立B.仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，仲裁协议无效C.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定答案：C解析：仲裁协议应书面订立，A错误；对仲裁委员会约定不明可补充协议，否则无效，B不准确；对仲裁协议效力有异议可请求仲裁委或法院决定，D错误。13.某施工企业在施工过程中，由于操作失误导致毗邻建筑物出现裂缝。该施工企业应承担的责任是（）。A.违约责任B.侵权责任C.行政责任D.刑事责任答案：B解析：操作失误导致毗邻建筑物受损，属于侵权行为，应承担侵权责任，A违约责任是违反合同约定，C行政责任是违反行政法律法规，D未构成犯罪不承担刑事责任。14.下列关于工程监理单位的说法，正确的是（）。A.工程监理单位可以转让工程监理业务B.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位可以有隶属关系C.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理D.工程监理单位对施工质量承担主要责任答案：C解析：工程监理单位不得转让业务，A错误；与被监理工程的施工承包单位不能有隶属关系，B错误；施工单位对施工质量承担主要责任，D错误。15.某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2020年10月1日工程通过竣工验收，但建设单位直到2021年1月1日才支付剩余工程款。施工单位要求建设单位支付逾期付款的利息，则利息起算日为（）。A.2020年10月1日B.2020年12月1日C.2021年1月1日D.2021年2月1日答案：B解析：按照合同约定，通过竣工验收后2个月内结清工程款，2020年10月1日通过验收，2个月后即2020年12月1日为利息起算日。16.下列关于专利的说法，正确的是（）。A.专利包括发明、实用新型和外观设计B.发明专利权的期限为10年C.实用新型专利权的期限为20年D.外观设计专利权自公告之日起生效答案：A解析：专利包括发明、实用新型和外观设计，发明专利权期限20年，实用新型和外观设计专利权期限10年，外观设计专利权自申请日起生效，B、C、D错误。17.某建设工程项目在招标过程中，招标人发现投标文件中存在一些细微的偏差。下列关于这些偏差的处理方式，正确的是（）。A.视为无效投标文件B.要求投标人在评标结束前予以补正C.由评标委员会决定是否允许投标人补正D.不予理会，直接进行评标答案：C解析：细微偏差由评标委员会决定是否允许投标人补正，A不应直接视为无效，B不是在评标结束前，D不能不予理会。18.下列关于建设工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构是行政机关下属的事业单位B.检测机构不得与建设单位有隶属关系C.检测机构应当对检测结果负责D.检测机构可以转包检测业务答案：C解析：检测机构是具有独立法人资格的中介机构，A错误；可以与建设单位有隶属关系，但不得与所检测工程项目相关的设计、施工、监理单位有隶属关系，B错误；检测机构不得转包检测业务，D错误。19.某施工企业与材料供应商签订了一份材料采购合同。合同约定，供应商应在合同签订后10天内将材料交付给施工企业。但供应商直到第15天才交付材料。施工企业可以要求供应商承担（）。A.违约责任B.侵权责任C.行政责任D.刑事责任答案：A解析：供应商未按合同约定时间交付材料，构成违约，应承担违约责任，B未构成侵权，C、D未违反行政或刑事法律法规。20.下列关于建设工程施工许可证的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B.因故不能按期开工的，应当向建设行政主管部门申请延期，延期以一次为限，每次不超过3个月C.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证答案：D解析：建设单位应自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工可申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月，A、B错误；既不开工又不申请延期或超延期时限，施工许可证自行废止，C表述不准确。21.某建设工程合同中约定了仲裁条款。后来双方在履行合同过程中发生争议，施工企业向法院提起诉讼。法院受理后，建设单位提出管辖权异议。关于本案的管辖权，下列说法正确的是（）。A.法院应当继续审理B.法院应当将案件移送仲裁机构C.法院应裁定驳回起诉D.法院应与仲裁机构协商确定管辖权答案：C解析：有仲裁协议，一方起诉，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，法院应裁定驳回起诉，A错误，B不是移送，D无需协商。22.下列关于建筑市场诚信行为信息的说法，正确的是（）。A.不良行为记录信息的公布期限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息的公布期限一般为1年C.对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良行为记录信息的公布期限，但最短不得少于6个月D.建筑市场各方主体的信用信息公开期限不得低于相关行政处罚期限答案：A解析：良好行为记录信息公布期限一般为3年，B错误；不良行为记录公布期限缩短最短不得少于3个月，C错误；建筑市场各方主体的信用信息公开期限不得低于相关行政处罚期限加1年，D错误。23.某施工企业在施工现场发生安全事故，造成1人死亡。该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：D解析：一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，本题造成1人死亡属于一般事故。24.下列关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过3个月C.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D.同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期答案：D解析：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月，A、B、C表述不完全准确。25.某建设工程施工过程中，发生了一起质量事故，经调查分析是由于施工单位违反施工规范导致的。则该质量事故的责任主体是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位答案：B解析：因施工单位违反施工规范导致质量事故，责任主体是施工单位，A建设单位无直接责任，C监理单位若有失职承担相应责任，D设计单位与此次违规施工无关。26.下列关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金不得超过投标项目估算价的5%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标保证金可以采用现金支票、银行保函等形式，但不得采用银行汇票答案：B解析：投标保证金不得超过投标项目估算价的2%，A错误；实行两阶段招标的，应在第二阶段提出，C错误；投标保证金可采用现金支票、银行保函、银行汇票等形式，D错误。27.某建设工程合同约定，工程竣工后，建设单位应在收到竣工结算文件后的28天内进行审核并支付工程款。施工单位于2020年8月1日提交了竣工结算文件，但建设单位直到2020年9月30日仍未支付工程款。施工单位要求建设单位支付逾期付款的利息，利息从（）起算。A.2020年8月1日B.2020年8月29日C.2020年9月30日D.2020年10月1日答案：B解析：按照合同约定，收到竣工结算文件28天内审核并支付，8月1日提交，28天后即8月29日开始计算逾期利息。28.下列关于建设工程知识产权保护的说法，正确的是（）。A.建设工程知识产权的保护仅包括著作权、专利权和商标权B.建设工程知识产权侵权的民事责任主要包括停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等C.建设工程知识产权侵权的行政责任主要包括罚款、吊销营业执照等D.建设工程知识产权侵权的刑事责任主要包括拘役、没收财产等答案：B解析：建设工程知识产权保护还包括其他权利，A错误；行政责任有罚款等，但吊销营业执照一般不是针对知识产权侵权，C错误；刑事责任有拘役等，但没收财产不是常见针对知识产权侵权，D错误。29.某施工企业与劳动者签订了一份劳动合同，合同约定了工作岗位、工作地点、劳动报酬等内容。但未约定劳动合同期限。该劳动合同属于（）。A.固定期限劳动合同B.无固定期限劳动合同C.以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.无效劳动合同答案：B解析：用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同，本题未约定合同期限可视为无固定期限劳动合同。30.下列关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.工程监理单位的主要职责是对建设工程的施工质量、安全、进度等进行全面管理B.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位暂时停止施工C.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场D.工程监理单位可以与被监理工程的施工单位有隶属关系答案：C解析：工程监理单位应选派有相应资格人员进驻现场，A全面管理说法错误，监理主要是监督；B发现安全事故隐患应先要求施工单位整改，情况严重才要求暂时停工；D监理单位与施工单位不能有隶属关系。31.某工程项目在施工过程中，因不可抗力因素导致部分工程受损。下列关于损失承担的说法，正确的是（）。A.工程本身的损害由施工单位承担B.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由发包人承担C.工程所需清理、修复费用，由发包人承担D.因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由施工单位承担答案：C解析：工程本身损害、工程所需清理修复费用由发包人承担，承包人施工机械设备损坏及停工损失由承包人承担，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担，A、B、D错误。32.下列关于建设工程招标投标活动的说法，正确的是（）。A.招标分为公开招标和邀请招标两种方式B.招标人必须编制标底C.投标有效期从投标截止日起计算D.评标委员会成员人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二答案：C解析：投标有效期从投标截止日起算，A招标方式还有其他特殊形式；B招标人可编标底也可不编；D评标委员会成员中技术、经济等方面专家不得少于成员总数三分之二，但成员人数应是5人以上单数表述不全，应是5人以上单数且技术经济专家不少于三分之二。33.某施工企业因经营不善，无力偿还到期债务，向人民法院申请破产。下列关于破产程序的说法，正确的是（）。A.人民法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效B.人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当终止C.管理人应当自破产申请受理之日起3个月内通知已知债权人，并予以公告D.债权人应当在人民法院确定的债权申报期限内向管理人申报债权，债权申报期限最短不得少于30日，最长不得超过3个月答案：A解析：法院受理破产申请后，债务人对个别债权人债务清偿无效，B执行程序应中止而非终止；C管理人应自破产申请受理之日起25日内通知已知债权人并公告；D债权申报期限最短30日，最长3个月表述正确，但重点在A选项关于个别清偿无效。34.下列关于建设工程合同的说法，正确的是（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.建设工程合同可以采用口头形式订立C.建设工程合同自成立时生效D.建设工程合同的承包人可以将其承包的全部建设工程转包给第三人答案：A解析：建设工程合同应采用书面形式，B口头形式不符合规定；C合同成立不一定生效，还需满足其他条件；D承包人不得将全部工程转包。35.某建设工程在施工过程中，发现设计文件存在错误。施工单位应（）。A.自行修改设计文件B.直接按照原设计文件施工C.及时向建设单位和设计单位提出D.要求设计单位修改设计文件并承担费用答案：C解析：施工中发现设计文件错误，应及时向建设单位和设计单位提出，A施工单位无权自行修改；B按错误设计施工会有问题；D不能直接要求设计单位承担费用，需按程序处理。36.下列关于建设工程质量监督管理的说法，正确的是（）。A.建设工程质量监督管理部门可以对建设工程的所有参建单位进行监督检查B.建设工程质量监督管理部门对建设工程的质量监督检查，主要是对工程实体质量进行检查C.建设工程质量监督管理部门可以要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料D.建设工程质量监督管理部门对建设工程质量问题的处理结果可以不向社会公布答案：C解析：质量监督管理部门可要求被检查单位提供有关工程质量文件和资料，A不是对所有参建单位都监督检查；B不仅检查工程实体质量；D处理结果应向社会公布。37.某施工企业与某劳务分包企业签订了一份劳务分包合同。合同中约定了劳务报酬的支付方式和时间。但劳务分包企业完成劳务作业后，施工企业未按照合同约定支付劳务报酬。劳务分包企业可以采取的措施是（）。A.直接向人民法院申请支付令B.向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.向建设行政主管部门投诉D.与施工企业协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼答案：D解析：劳务分包纠纷，可先协商，协商不成向法院诉讼，A直接申请支付令不一定符合条件；B劳务分包合同纠纷不属于劳动争议仲裁范畴；C建设行政主管部门一般不直接处理此类纠纷。38.下列关于建设工程安全生产管理的说法，正确的是（）。A.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用B.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记C.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位D.以上说法都正确答案：D解析：A建设单位编制概算要确定安全费用；B施工单位对相关设施验收合格30日内登记；C监理单位按规定处理安全隐患，所以以上说法都正确。39.某建设工程合同约定，工程质量标准为合格。工程竣工后，经质量检测机构检测，工程质量为优良。建设单位应（）。A.按照合同约定支付工程款B.按照优良工程标准支付工程款C.扣除部分工程款，因为合同约定为合格标准D.与施工单位协商确定工程款支付标准答案：A解析：合同约定质量标准为合格，应按合同约定支付工程款，B不能随意按优良标准；C不应扣除；D无需协商，按合同执行。40.下列关于建设工程档案管理的说法，正确的是（）。A.建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案B.施工单位应当在工程竣工验收前，将形成的有关工程档案向建设单位移交C.监理单位应当对施工单位的工程档案资料进行审核D.以上说法都正确答案：D解析：A建设单位在竣工验收后3个月内报送档案；B施工单位在竣工验收前移交档案；C监理单位审核施工单位档案资料，所以以上说法都正确。41.某建设工程在施工过程中，发生了一起安全事故，造成2人重伤。该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：D解析：一般事故是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，本题造成2人重伤属于一般事故。42.下列关于建设工程合同变更的说法，正确的是（）。A.建设工程合同变更应当采用书面形式B.建设工程合同变更可以采用口头形式C.建设工程合同变更无需双方协商一致D.建设工程合同变更后，原合同的权利义务关系消灭答案：A解析：建设工程合同变更应采用书面形式，B口头形式不符合要求；C需双方协商一致；D变更后原合同部分权利义务改变，并非全部消灭。43.某施工企业在施工现场使用的机械设备不符合安全标准。建设行政主管部门可以采取的措施是（）。A.责令施工企业停止使用该机械设备B.对施工企业处以罚款C.吊销施工企业的安全生产许可证D.以上措施都可以采取答案：D解析：使用不符合安全标准设备，建设行政主管部门可责令停止使用、处以罚款、情节严重可吊销安全生产许可证，所以以上措施都可采取。44.下列关于建设工程投标文件的说法，正确的是（）。A.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应B.投标文件可以不按照招标文件规定的格式编制C.投标文件中的投标报价可以低于成本D.投标文件在投标截止时间后送达的，招标人应当受理答案：A解析：投标文件应响应招标文件实质性要求，B应按规定格式编制；C投标报价不能低于成本；D投标截止后送达应拒收。45.某建设工程合同约定，工程竣工后，建设单位应在10日内支付工程款。施工单位于2020年11月1日竣工并提交了竣工验收报告，但建设单位直到2020年11月20日仍未支付工程款。施工单位要求建设单位支付逾期付款的利息，利息从（）起算。A.2020年11月1日B.2020年11月11日C.2020年11月20日D.2020年11月21日答案：B解析：按合同约定竣工后10日内支付，11月1日竣工，10日后即11月11日开始算逾期利息。46.下列关于建设工程知识产权侵权的说法，正确的是（）。A.建设工程知识产权侵权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定B.实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定C.权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定D.以上说法都正确答案：D解析：建设工程知识产权侵权赔偿数额确定方式依次为按权利人实际损失、侵权人获利、参照许可使用费倍数合理确定，所以以上说法都正确。47.某施工企业与劳动者签订的劳动合同中约定了竞业限制条款。下列关于竞业限制的说法，正确的是（）。A.竞业限制的人员仅限于用人单位的高级管理人员B.竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，但不得违反法律、法规的规定C.竞业限制期限不得超过1年D.用人单位在竞业限制期限内无需向劳动者支付经济补偿答案：B解析：竞业限制范围、地域、期限由双方约定且不违法，A竞业限制人员不限于高级管理人员；C竞业限制期限不得超过2年；D用人单位需支付经济补偿。48.下列关于建设工程质量保修金的说法，正确的是（）。A.质量保修金的比例不得高于工程价款结算总额的3%B.质量保修金的返还期限一般为工程竣工验收合格后1年C.质量保修金在保修期满后一次性返还D.质量保修金可以以银行保函的形式替代答案：D解析：质量保修金可用银行保函替代，A比例上限一般是5%；B返还期限按合同约定；C不一定一次性返还。49.某建设工程在招标过程中，招标人发现某投标人的投标文件中存在重大偏差。下列关于该投标文件的处理方式，正确的是（）。A.视为有效投标文件B.要求投标人在评标结束前予以补正C.由评标委员会决定是否允许投标人补正D.直接否决该投标文件答案：D解析：投标文件有重大偏差直接否决，A不能视为有效；B重大偏差不能补正；C无需考虑是否允许补正。50.下列关于建设工程监理规划的说法，正确的是（）。A.监理规划应由总监理工程师主持编制B.监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制C.监理规划应报送建设单位D.以上说法都正确答案：D解析：监理规划由总监理工程师主持编制，在签合同和收设计文件后开始编，还应报送建设单位，所以以上说法都正确。51.某施工企业向银行借款100万元用于工程建设，借款期限为2年，年利率为6%。按照单利计算，到期后企业应支付的利息为（）万元。A.6B.12C.106D.112答案：B解析：单利利息计算公式为I=P×i×n，其中P为本金（100万元），i为年利率（6%），n为年数（2年），则利息I=100×6%×2=12万元。52.下列关于建设工程施工许可制度的说法，错误的是（）。A.工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证B.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证C.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工D.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月答案：C解析：建设单位应自领取施工许可证之日起3个月内开工，而不是6个月，A、B、D选项表述均正确。53.某工程项目在施工过程中，施工单位发现设计图纸存在错误，影响了工程进度。施工单位应（）。A.自行修改设计图纸B.与设计单位协商修改设计图纸C.及时向建设单位和设计单位提出D.按原设计图纸继续施工，待工程竣工后再解决答案：C解析：施工中发现设计图纸错误，施工单位应及时向建设单位和设计单位提出，不能自行修改，A错误；也不是直接与设计单位协商修改，B不准确；按原错误图纸施工会造成更大问题，D错误。54.下列关于建设工程合同履行的说法，正确的是（）。A.当事人对价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行B.当事人对履行地点没有约定或者约定不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行C.当事人对履行期限没有约定或者约定不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D.以上说法都正确答案：D解析：根据合同法规定，对价款报酬、履行地点、履行期限约定不明时，分别按上述方式履行，所以以上说法都正确。55.某建设工程在招投标过程中，招标人要求投标人提交投标保证金。投标保证金的金额不得超过投标项目估算价的（）。A.2%B.3%C.5%D.10%答案：A解析：投标保证金不得超过投标项目估算价的2%，这是相关法规的规定。56.下列关于建设工程质量检测机构的说法，正确的是（）。A.检测机构是具有独立法人资格的中介机构B.检测机构可以与建设单位有隶属关系C.检测机构不得转包检测业务D.以上说法都正确答案：D解析：检测机构是独立法人中介机构，可与建设单位有隶属关系，但不得与所检测项目相关的设计、施工、监理单位有隶属关系，且不得转包检测业务，所以以上说法都正确。57.某施工企业与供应商签订了一份材料采购合同，合同约定供应商应在10天内将材料送达施工现场。但供应商延迟了5天才交货，导致施工企业窝工损失。施工企业可以要求供应商承担（）。A.违约责任B.侵权责任C.行政责任D.刑事责任答案：A解析：供应商未按合同约定时间交货，构成违约，应承担违约责任，未构成侵权、行政违法和刑事犯罪，B、C、D错误。58.下列关于建设工程安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.安全生产许可证的有效期为5年B.企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时自动延期C.安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月办理延期手续D.安全生产许可证由国务院建设主管部门统一颁发答案：C解析：安全生产许可证有效期3年，A错误；未发生死亡事故需申请延期，非自动延期，B错误；中央管理的建筑施工企业由国务院建设主管部门颁发，其他由省级建设主管部门颁发，D错误。59.某建设工程合同约定，工程质量不符合约定的，违约方应按照合同约定支付违约金。若施工单位交付的工程质量不符合约定，但建设单位没有遭受实际损失。在此情况下，（）。A.施工单位无需支付违约金B.施工单位应按照合同约定支付违约金C.施工单位应适当减少支付违约金D.施工单位应与建设单位协商确定违约金数额答案：B解析：合同约定了质量不符支付违约金，只要出现违约情形，违约方就应按约定支付，不论对方有无实际损失。60.下列关于建设工程仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁实行一裁终局制度B.仲裁协议可以在纠纷发生前订立，也可以在纠纷发生后订立C.仲裁裁决具有强制执行力D.以上说法都正确答案：D解析：仲裁实行一裁终局，仲裁协议可事前或事后订立，仲裁裁决有强制执行力，所以以上说法都正确。61.某建设工程在施工过程中，因台风导致部分临时设施损坏。该损失应由（）承担。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位和施工单位共同答案：B解析：因不可抗力导致的临时设施损坏，一般由施工单位承担损失，建设单位不承担此类损失，监理单位无直接责任。62.下列关于建设工程合同转让的说法，正确的是（）。A.债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：根据合同性质不得转让；按照当事人约定不得转让；依照法律规定不得转让B.债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意C.法律、行政法规规定转让权利或者转移义务应当办理批准、登记等手续的，依照其规定D.以上说法都正确答案：D解析：合同权利转让有除外情形，义务转移需债权人同意，转让权利或转移义务按规定办理手续，所以以上说法都正确。63.某施工企业的项目经理在施工现场与材料供应商签订了一份补充协议，增加了材料的采购数量。该补充协议（）。A.有效，因为项目经理是施工企业的代理人B.无效，因为项目经理没有签订补充协议的权限C.效力待定，需施工企业追认D.可撤销，因为存在重大误解答案：A解析：项目经理是施工企业在项目上的代理人，其签订的与项目相关的补充协议有效，B说法不准确，C无需追认，D不存在重大误解情况。64.下列关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.以上说法都正确答案：D解析：不同工程的保修期限规定分别如上述选项，所以以上说法都正确。65.某建设工程在招标过程中，招标人发现某投标人的投标报价明显低于其他投标人。招标人应（）。A.直接确定该投标人为中标人B.要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料C.视为该投标无效D.与该投标人协商降低报价答案：B解析：投标报价明显低于其他投标人时，招标人应要求其作出书面说明并提供相关证明材料，不能直接确定中标、视为无效或协商降价，A、C、D错误。66.下列关于建设工程劳动用工管理的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业应当按照相关规定办理用工手续，不得使用零散工B.建筑施工企业应当自用工之日起与劳动者订立书面劳动合同C.建筑施工企业应当对劳动者进行安全生产培训D.以上说法都正确答案：D解析：建筑施工企业要规范用工，办理手续、订立合同、进行安全培训，所以以上说法都正确。67.某建设工程合同约定，工程竣工后，建设单位应在收到竣工结算报告及完整的结算资料后28天内进行审核并支付工程款。施工单位于2021年3月1日提交了竣工结算报告及资料，但建设单位直到2021年4月10日仍未支付工程款。施工单位要求建设单位支付逾期付款的利息，利息从（）起算。A.2021年3月1日B.2021年3月29日C.2021年4月10日D.2021年4月11日答案：B解析：按合同约定，收到结算报告及资料28天内支付，3月1日提交，28天后即3月29日开始计算逾期利息。68.下列关于建设工程知识产权保护期限的说法，错误的是（）。A.发明专利权的期限为20年，自申请日起计算B.实用新型专利权的期限为10年，自申请日起计算C.外观设计专利权的期限为15年，自授权公告日起计算D.著作权中的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为作者终生及其死亡后50年答案：C解析：外观设计专利权期限为15年，自申请日起计算，不是授权公告日，A、B、D选项表述正确。69.某施工企业在施工现场发生一起安全事故，造成3人死亡。该事故属于（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：C解析：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故，本题造成3人死亡属于较大事故。70.下列关于建设工程监理人员职责的说法，正确的是（）。A.总监理工程师应主持编写监理规划B.专业监理工程师应负责编制监理实施细则C.监理员应进行见证取样D.以上说法都正确答案：D解析：总监理工程师主持编写监理规划，专业监理工程师编制监理实施细则，监理员进行见证取样，所以以上说法都正确。71.某建设工程在施工过程中，发现地下有文物。施工单位应（）。A.继续施工，待文物管理部门处理B.立即停止施工，保护现场，并及时报告当地文物管理部门C.自行挖掘文物并妥善保管D.与建设单位协商是否继续施工答案：B解析：发现地下文物应立即停止施工，保护现场并报告文物管理部门，A继续施工可能破坏文物，C自行挖掘违法，D应先按规定报告，而非先协商。72.下列关于建设工程合同风险防范的说法，正确的是（）。A.合同签订前应进行充分的风险评估B.合同中应明确风险的承担方式C.应加强合同履行过程中的风险管理D.以上说法都正确答案：D解析：建设工程合同风险防范需签订前评估、合同中明确承担方式、履行中加强管理，所以以上说法都正确。73.某施工企业与租赁公司签订了一份设备租赁合同。合同约定租赁期限为3年，每年租金为10万元。租赁期内，设备发生损坏，维修费用应由（）承担。A.施工企业B.租赁公司C.双方协商确定D.按照合同约定执行答案：D解析：设备维修费用承担应按合同约定执行，若合同未约定再按相关规定处理，A、B、C表述不全面。74.下列关于建设工程质量监督机构的说法，正确的是（）。A.质量监督机构是政府部门的下属机构B.质量监督机构对建设工程质量实施监督检查C.质量监督机构有权对建设工程参建单位进行处罚D.以上说法都正确答案：D解析：质量监督机构是政府下属机构，对工程质量检查，有权对参建单位处罚，所以以上说法都正确。75.某建设工程在招标过程中，招标文件要求投标人提交投标保证金。投标人甲未按要求提交投标保证金，其投标文件（）。A.有效，可参与评标B.无效，应予以拒收C.效力待定，需招标人决定D.可撤销，投标人可在开标前补交答案：B解析：未按要求提交投标保证金，投标文件无效应拒收，A不能参与评标，C无需招标人决定，D开标前也不能补交。76.下列关于建设工程施工安全技术措施的说法，正确的是（）。A.施工安全技术措施应在工程开工前编制B.施工安全技术措施应具有针对性和可操作性C.施工安全技术措施应包括应急救援预案D.以上说法都正确答案：D解析：施工安全技术措施要开工前编制，有针对性和可操作性，包含应急救援预案，所以以上说法都正确。77.某建设工程合同约定，工程质量保证金为工程价款结算总额的5%。工程竣工后，经结算工程价款为1000万元。则质量保证金应为（）万元。A.20B.30C.50D.100答案：C解析：质量保证金=工程价款结算总额×比例，即1000×5%=50万元。78.下列关于建设工程知识产权归属的说法，正确的是（）。A.职务作品的著作权一般由作者享有，但单位有权在其业务范围内优先使用B.委托作品的著作权归属由委托人和受托人通过合同约定C.建设工程活动中，对于使用单位提供的物质技术条件，并由单位承担责任的工程设计图等职务作品，作者仅享有署名权，著作权的其他权利由单位享有D.以上说法都正确答案：D解析：职务作品、委托作品的著作权归属及特殊职务作品著作权情况分别如上述选项，所以以上说法都正确。79.某施工企业在施工现场搭建的临时办公用房不符合消防安全要求。消防部门可以采取的措施是（）。A.责令施工企业限期改正B.对施工企业处以罚款C.责令施工企业停止施工D.以上措施都可以采取答案：D解析：临时办公用房不符消防安全要求，消防部门可责令限期改正、罚款、停止施工等，所以以上措施都可采取。80.下列关于建设工程合同解除的说法，正确的是（）。A.当事人协商一致，可以解除合同B.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，对方可以解除合同D.以上说法都正确答案：D解析：协商一致、不可抗力致合同目的不能实现、一方迟延履行经催告仍未履行等情况，均可解除合同，所以以上说法都正确。81.某建设工程在施工过程中，因设计变更导致工程量增加。施工单位应（）。A.按照原合同约定的价格结算工程款B.与建设单位协商确定增加部分的工程款C.按照市场价格结算增加部分的工程款D.要求建设单位给予一定的补偿答案：B解析：因设计变更致工程量增加，应与建设单位协商确定增加部分工程款，A按原合同无法体现变更部分，C市场价格不一定适用，D说法不准确。82.下列关于建设工程招标投标活动中串通投标的说法，正确的是（）。A.投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价属于串通投标B.投标人与招标人之间相互勾结，以不正当手段谋取中标属于串通投标C.串通投标的中标无效D.以上说法都正确答案：D解析：投标人之间、投标人与招标人之间串通投标的情形及后果分别如上述选项，所以以上说法都正确。83.某施工企业与劳动者签订的劳动合同中约定了工作时间为每天8小时，每周工作6天。该约定（）。A.有效，因为是双方协商一致的结果B.部分有效，超出法定标准工作时间的部分无效C.无效，违反了法律关于工作时间的规定D.效力待定，需劳动行政部门确认答案：B解析：我国法定标准工作时间是每日不超过8小时、平均每周不超过40小时。此合同约定每周工作6天共48小时，超出部分无效，但合同整体并非完全无效，所以部分有效。84.某建设工程的建设单位在工程尚未竣工验收的情况下，擅自使用了该工程。后来发现屋面存在渗漏问题，对此（）。A.施工单位不再承担保修责任B.施工单位仍应在合理使用寿命内对屋面防水工程承担保修责任C.建设单位自行承担渗漏问题的修复费用D.由建设单位和施工单位共同承担修复费用答案：B解析：建设单位擅自使用未竣工验收工程，施工单位仍应对地基基础和主体结构以及屋面防水等在合理使用寿命内承担保修责任，所以屋面渗漏施工单位要负责保修。85.下列关于建设工程监理文件资料管理的说法，正确的是（）。A.监理文件资料应在工程竣工验收后及时整理归档B.监理文件资料的保管期限应根据工程重要程度确定C.监理文件资料应真实、完整、有效D.以上说法都正确答案：C解析：监理文件资料应真实、完整、有效。A选项应在监理工作结束后及时整理归档；B选项保管期限应按照国家相关规定确定，而不是仅根据工程重要程度。86.某建设工程在施工过程中，施工单位发现地质条件与勘察报告不符。施工单位应（）。A.继续按照原施工方案施工B.及时向建设单位和勘察单位报告C.自行修改施工方案以适应地质条件D.要求勘察单位重新进行勘察答案：B解析：发现地质条件与勘察报告不符，施工单位应及时向建设单位和勘察单位报告，不能自行继续按原方案施工或修改方案，要求重新勘察也需按程序进行，所以选B。87.下列关于建设工程合同违约责任的说法，正确的是（）。A.违约责任的承担方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.以上说法都正确答案：D解析：违约责任承担方式多样，违约后对方有防止损失扩大义务，违约金和定金只能择一适用，所以以上说法都正确。88.某建设工程的招标项目，招标文件规定投标有效期为60天。投标人在投标有效期内撤回投标文件的，（）。A.投标保证金不予退还B.投标保证金应退还50%C.投标保证金应全额退还D.由招标人决定是否退还投标保证金答案：A解析：在投标有效期内撤回投标文件，投标保证金不予退还，这是为了约束投标人的投标行为。89.下列关于建设工程质量检测报告的说法，正确的是（）。A.检测报告应经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效B.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档C.检测机构对检测报告的真实性和准确性负责D.以上说法都正确答案：D解析：检测报告生效有签字、盖章要求，经确认后归档，检测机构对报告负责，所以以上说法都正确。90.某施工企业在安全生产许可证有效期内，发生了一起一般生产安全事故。该企业（）。A.安全生产许可证应被吊销B.安全生产许可证有效期应缩短C.应在事故发生后15日内报告当地建设主管部门D.应在事故发生后30日内报告当地建设主管部门答案：C解析：发生一般生产安全事故，企业应在事故发生后15日内报告当地建设主管部门，一般情况不会直接吊销许可证或缩短有效期。91.某建设工程合同约定，工程进度款按月支付。施工单位每月按时提交了进度报告，但建设单位连续3个月未支付进