2025工程合同补充协议范本

2025工程合同补充协议经典范本本补充协议由以下双方于二〇二五年月日在中华人民共和国省市签订。甲方（发包方）：名称：住所：法定代表人：联系电话：乙方（承包方）：名称：住所：法定代表人：联系电话：鉴于甲乙双方于二〇二五年月日签订了编号为的《工程总承包合同》（以下简称“主合同”），现就主合同未尽事宜及双方协商一致的内容，达成如下补充协议，以资共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程面积：平方米1.4承包方式：1.5承包内容：第二条补充条款第二条工程进度与工期调整2.1工期要求：乙方应根据主合同约定的工期节点完成施工任务。若因设计变更、甲方要求调整或其他非乙方原因导致工期延误，乙方应在事件发生后日内书面通知甲方，并提交工期顺延申请。甲方应在收到申请后日内予以确认或提出修改意见。2.2工期顺延：经甲方确认的工期顺延申请，顺延时间将在竣工日期中相应延长。若因甲方原因导致乙方停工，乙方有权要求赔偿停工期间的损失。第三条工程款支付3.1预付款支付：甲方应于合同签订后日内支付工程预付款，金额为主合同约定工程总价款的%。3.2进度款支付：工程进度款按月支付，甲方应于每月日前审核乙方提交的进度报告，并于审核完成后日内支付当月工程进度款，支付比例为主合同约定的%。3.3结算款支付：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交竣工结算资料。甲方应在收到结算资料后日内完成审核，并于审核完成后日内支付结算款，支付比例为主合同约定的%。第四条质量管理4.1质量标准：本工程的质量标准应符合国家或行业现行标准，具体以主合同约定为准。乙方施工过程中应严格遵守甲方的质量管理要求，确保工程达到约定标准。4.2质量验收：工程隐蔽部位在隐蔽前，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后小时内到达现场进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。4.3质量问题处理：若在施工过程中发现质量不符合要求，乙方应在甲方通知后小时内进行整改。整改费用由责任方承担。第五条竣工验收5.1验收申请：乙方应在工程完工后日内向甲方提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料。5.2验收期限：甲方应在收到竣工验收申请后日内组织竣工验收。验收合格后，双方签署竣工验收文件。5.3试运行与保修：工程竣工后进入试运行期，试运行期为个月。试运行期间，乙方应负责处理因施工质量问题导致的故障或缺陷。第六条工程保修6.1保修范围：保修范围包括但不限于（具体列出保修内容）。保修期内，乙方应无偿修复因施工质量问题出现的缺陷或损坏。6.2保修期限：保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修。6.3保修金：工程保修金为工程总价款的%，甲方应在保修期满后日内支付给乙方。若保修期内乙方未履行保修义务，甲方有权扣除相应保修金。第七条变更设计与索赔7.1设计变更：若因甲方要求或设计变更导致工程量增加或减少，乙方应在变更发生后日内提交变更签证申请。甲方应在接到申请后日内确认签证内容及费用调整。7.2索赔程序：因设计变更或其他非乙方原因导致的损失，乙方有权向甲方提出索赔。索赔申请应在事件发生后日内提交，并附相关证明材料。甲方应在收到索赔申请后日内予以审核并作出决定。第八条安全文明施工8.1安全责任：乙方应严格遵守国家及地方的安全生产规定，确保施工过程中的安全。若发生安全事故，乙方应立即采取措施并报告甲方，责任方承担相应责任。8.2文明施工：乙方应采取有效措施减少施工对周边环境的影响，确保施工现场整洁有序，符合文明施工要求。第九条信息保密9.1保密义务：双方对在合同履行过程中获悉的对方商业秘密或其他机密信息负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。9.2保密期限：本条款的保密义务在合同终止后仍然有效，期限为年。第十条争议解决10.1协商解决：双方因履行本协议发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，可向（具体地点）人民法院提起诉讼。10.2诉讼费用：诉讼费用由败诉方承担，但法院另有判决的除外。第十一条其他条款11.1合同份数：本补充协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。11.2生效条件：本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。11.3补充说明：本补充协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与主合同、本补充协议具有同等效力。甲方（盖章）：法定代表人或授