建设工程基坑降水劳务施工合同

建设工程基坑降水劳务施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方联系邮箱]。乙方（承包方）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方联系邮箱]。一、合同双方1.甲方（发包方）名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]联系方式：[甲方联系电话]地址：[甲方公司地址]2.乙方（承包方）名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]联系方式：[乙方联系电话]地址：[乙方公司地址]二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程规模：[详细说明工程的规模情况，如基坑面积、深度等]4.降水范围：[明确降水的具体范围，如基坑周边的具体区域等]三、工作内容及要求1.降水工程的具体工作内容负责按照设计要求和相关规范进行降水井的布置、施工和维护。配备足够的降水设备和人员，保证降水工程的正常进行。定期对降水井进行清理和维护，保证降水效果。及时监测降水情况，根据需要调整降水措施。提供降水工程的相关资料和报告，如施工记录、监测数据等。2.降水工程的质量标准及要求降水深度应达到设计要求，不得低于规定的水位。降水效果应稳定可靠，保证基坑内干燥，满足施工要求。降水井的成井质量应符合相关规范和标准，井壁无坍塌，井底无沉渣。降水设备的运行应正常，不得出现故障影响降水效果。定期对降水工程进行质量检查和评估，及时发觉和解决问题。四、工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期延误及顺延的条件因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误的，工期相应顺延。因甲方原因（如未按时提供施工场地、设计变更等）导致工期延误的，工期相应顺延，且甲方应承担乙方的窝工损失。因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。五、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬的计算方式劳务报酬根据降水工程的工作量和单价进行计算，具体单价和工作量根据实际情况确定。劳务报酬的计算以实际完成的工作量为准，经甲方验收合格后进行结算。2.劳务报酬的支付时间及方式乙方完成每阶段的降水工程后，应向甲方提交验收申请，甲方应在[规定时间]内组织验收。验收合格后，甲方应在[规定时间]内支付该阶段的劳务报酬的[支付比例]。全部降水工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在[规定时间]内支付剩余的劳务报酬。劳务报酬的支付方式为[具体支付方式，如银行转账等]。六、双方责任及义务1.甲方责任及义务负责提供降水工程所需的施工场地、水源、电源等条件。负责办理降水工程所需的相关手续和证件。负责对乙方的施工进行监督和管理，保证施工符合设计要求和相关规范。负责及时支付劳务报酬。协助乙方处理施工过程中与其他单位的协调问题。2.乙方责任及义务负责按照设计要求和相关规范进行降水工程的施工，保证工程质量和安全。负责配备足够的施工人员和设备，保证施工的连续性和及时性。负责对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。负责施工现场的环境保护工作，减少施工对周边环境的影响。严格遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。七、质量保证与验收1.质量保证期限降水工程的质量保证期限为[具体期限，如一年]，自工程竣工验收合格之日起计算。2.质量验收标准及程序质量验收标准：按照设计要求、相关规范和合同约定的标准进行验收。验收程序：乙方完成降水工程后，应向甲方提交验收申请，甲方应在[规定时间]内组织验收。验收时，乙方应提供相关的施工资料和监测数据，甲方应组织相关人员进行现场检查和测试。验收合格后，双方应签署验收报告，作为工程结算的依据。八、安全施工与环境保护1.安全施工措施乙方应制定详细的安全施工方案，报甲方备案。乙方应加强施工现场的安全管理，设置安全警示标志，配备必要的安全防护设施。乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。乙方应严格遵守施工现场的安全规章制度，不得违章作业。2.环境保护要求乙方应制定环境保护措施，减少施工对周边环境的影响。乙方应合理安排施工时间，避免在夜间和节假日进行噪音较大的施工。乙方应妥善处理施工产生的废弃物，不得随意倾倒。乙方应加强对施工现场的扬尘治理，采取洒水降尘等措施，减少扬尘污染。九、合同变更与解除1.合同变更的条件及程序经双方协商一致，可以变更合同。因不可抗力因素导致合同无法履行的，可以变更合同。变更合同应签订书面协议，明确变更的内容和生效时间。2.合同解除的条件及程序经双方协商一致，可以解除合同。因不可抗力因素导致合同无法履行，且双方无法就合同变更达成一致的，可以解除合同。一方违约导致合同无法履行的，另一方可以解除合同。解除合同应签订书面协议，明确解除的原因和生效时间。十、违约责任1.双方违约的情形及责任承担方式甲方未按照合同约定支付劳务报酬的，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。乙方未按照合同约定的工期完成降水工程的，每逾期一天，应按照劳务报酬的[违约金比例]向甲方支付违约金。乙方未按照合同约定的质量标准进行施工的，应负责返工，直至达到合同约定的质量标准，由此产生的费用由乙方承担。乙方违反安全施工和环境保护要求的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。2.违约金的计算方式违约金的计算方式按照合同约定的比例进行计算，具体比例根据违约情况确定。违约金的支付方式为在违约行为发生后的[规定时间]内，以现金或银行转账的方式支付给对方。十一、争议解决1.争议解决的方式双方在合同履行过程中发生争议的，应通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决的地点争议解决的地点为合同签订地或工程所在地的人民法院。甲方（盖章）：_____________