公路工程合同范例 工期

公路工程合同范例工期第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.发包方拟对位于________________的公路工程进行施工，现决定将该工程发包给承包方；

2.承包方具备相应的施工资质和经验，愿意承担该公路工程的施工任务。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程内容：________________

5.工程投资：________________

二、工期

1.工程总工期为________________个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应按照工程进度计划，确保在规定工期内完成施工任务。

3.乙方因自身原因导致工期延误，每延误一日，应向发包方支付________________元违约金。

4.发包方因不可抗力原因导致工期延误，双方应协商解决，必要时可延长工期。

三、工程款支付

1.工程款按月进度支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

2.乙方提交工程进度款申请时，应提供相应的工程量清单、施工进度报告等相关资料。

3.发包方应在收到乙方提交的工程进度款申请及相关资料后________________日内支付工程款。

四、质量要求

1.乙方应严格按照国家有关公路工程施工质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。

3.发包方有权对工程进行质量监督检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至合格。

五、安全生产

1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。

2.乙方应建立健全安全生产责任制，定期对施工现场进行安全检查，消除安全隐患。

3.发包方有权对施工现场进行安全生产监督检查，如发现安全隐患，乙方应立即整改。

六、合同解除

1.双方协商一致，可解除本合同。

2.因不可抗力原因导致合同无法履行，双方可解除本合同。

3.乙方在施工过程中出现严重违约行为，发包方有权解除本合同。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.施工进度计划

4.安全生产管理制度

5.其他相关文件

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.发包方拟对位于________________的公路工程进行施工，为确保工程质量、进度和安全生产，决定引入丙方作为监理方对工程进行监督管理；

2.承包方具备相应的施工资质和经验，愿意承担该公路工程的施工任务；

3.丙方具备监理资质和经验，愿意接受发包方的委托，对工程进行监理。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程内容：________________

5.工程投资：________________

二、工期

1.工程总工期为________________个月，自合同签订之日起计算。

2.乙方应按照工程进度计划，确保在规定工期内完成施工任务。

3.丙方负责对工程进度进行监督，确保工程按期完成。

三、工程款支付

1.工程款按月进度支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

2.乙方提交工程进度款申请时，应提供相应的工程量清单、施工进度报告等相关资料。

3.发包方应在收到乙方提交的工程进度款申请及相关资料后________________日内支付工程款。

四、质量要求

1.乙方应严格按照国家有关公路工程施工质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.丙方负责对工程质量进行监督，确保工程质量符合设计要求。

五、安全生产

1.乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。

2.丙方负责对施工现场进行安全生产监督检查，确保施工现场安全生产。

六、第三方监理方责任与权利

1.丙方有权对工程进行监督检查，包括但不限于工程进度、质量、安全生产等方面。

2.丙方有权要求乙方提供相关资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、施工记录等。

3.丙方有权对乙方违反合同的行为提出整改要求，乙方应在接到整改要求后立即整改。

4.丙方有权对乙方进行罚款，罚款金额不超过________________元。

5.丙方有权对乙方进行停工处理，停工期限不超过________________天。

七、违约责任

1.乙方未按期完成工程，每延误一日，应向发包方支付________________元违约金。

2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，修复费用由乙方承担。

3.乙方违反安全生产规定，导致安全事故发生，应承担相应的法律责任。

4.丙方未按约定履行监理职责，导致工程质量、进度、安全生产等方面出现问题，应承担相应的责任。

八、合同解除

1.因不可抗力原因导致合同无法履行，双方可解除本合同。

2.乙方严重违约，发包方有权解除本合同。

3.丙方严重违约，发包方有权解除本合同。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.施工进度计划

4.安全生产管理制度

5.其他相关文件

第三方介入的意义和目的在于，通过引入监理方，可以确保工程质量、进度和安全生产，降低发包方的风险。甲方为主导的目的和意义在于，甲方作为工程项目的投资者和受益者，有权对工程进行监督管理，确保工程按预期完成，实现投资回报最大化。同时，甲方通过增加权利条款和利益条款，保障自身权益，确保工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

乙方（以下简称“施工方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

联系电话：________________

鉴于：

1.业主拟对位于________________的住宅小区进行基础设施建设，决定采用公开招标方式选择施工方，并引入丙方作为监理方对施工过程进行监督管理；

2.施工方具备相应的施工资质和经验，愿意承担该住宅小区基础设施建设的施工任务；

3.监理方具备监理资质和经验，愿意接受业主的委托，对施工过程进行监理。

双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________住宅小区基础设施建设

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程内容：________________

5.工程投资：________________

二、工期

1.工程总工期为________________个月，自合同签订之日起计算。

2.施工方应按照工程进度计划，确保在规定工期内完成施工任务。

3.监理方负责对工程进度进行监督，确保工程按期完成。

三、工程款支付

1.工程款按月进度支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

2.施工方提交工程进度款申请时，应提供相应的工程量清单、施工进度报告等相关资料。

3.业主应在收到施工方提交的工程进度款申请及相关资料后________________日内支付工程款。

四、施工方责任与权利

1.施工方有权根据工程进度和实际情况调整施工计划，但需提前向业主和监理方报告。

2.施工方有权要求业主提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、材料供应等。

3.施工方有权对监理方提出的技术要求进行质疑，并要求其提供技术支持。

4.施工方有权在保证工程质量的前提下，采用更为经济合理的施工方法。

五、监理方责任与权利

1.监理方有权对施工方进行监督检查，包括但不限于施工质量、进度、安全生产等方面。

2.监理方有权要求施工方提供相关资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、施工记录等。

3.监理方有权对施工方违反合同的行为提出整改要求，施工方应在接到整改要求后立即整改。

4.监理方有权对施工方进行罚款，罚款金额不超过________________元。

六、甲方责任与权利

1.业主应按照合同约定及时支付工程款，不得无故拖延。

2.业主有权对施工方和监理方的工作进行监督，确保工程按预期完成。

3.业主有权要求施工方和监理方提供工程进度报告和验收报告。

七、违约责任

1.施工方未按期完成工程，每延误一日，应向业主支付________________元违约金。

2.施工方施工过程中出现质量问题，应承担相应的修复责任，修复费用由施工方承担。

3.监理方未按约定履行监理职责，导致工程质量、进度、安全生产等方面出现问题，应承担相应的责任。

八、合同解除

1.因不可抗力原因导致合同无法履行，双方可解除本合同。

2.施工方严重违约，业主有权解除本合同。

3.监理方严重违约，业主有权解除本合同。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.施工进度计划

4.安全生产管理制度

5.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义在于