2025年工程监理及安全生产合同

2025年工程监理及安全生产合同鉴于甲方（以下简称“甲方”）为____工程项目发包人，乙方（以下简称“乙方”）为依法注册并具备相应资质的工程监理单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理规范》等相关法律法规，在平等自愿的基础上，经友好协商，就乙方对甲方委托的____工程项目提供监理及安全生产管理服务事宜达成一致，并签订本合同。第一条总则1.1本合同所称“工程”是指由甲方发包的位于____（地址）的____项目（以下简称“本工程”）。1.2乙方同意按照本合同约定，为本工程提供监理服务，包括但不限于工程质量控制、进度控制、投资控制以及安全生产管理等。1.3甲乙双方应严格遵守国家有关法律法规及行业标准，确保工程质量和施工安全。第二条监理范围与职责2.1监理范围：乙方负责对本工程的____（具体范围）进行全面监理，包括但不限于施工准备阶段、施工阶段以及竣工验收阶段。2.2乙方的监理职责：（1）审核施工单位提交的施工组织设计、施工方案和进度计划，并提出修改意见；（2）检查施工单位的质量保证体系和安全管理体系，确保其符合国家及行业标准；（3）监督工程材料、设备的质量，对进场材料进行抽检或平行检测；（4）对施工现场的安全状况进行巡查，发现安全隐患应及时通知施工方整改；（5）参与工程计量，审核工程进度款支付申请；（6）负责协调各参建单位之间的关系，确保工程顺利推进。第三条安全生产管理3.1乙方应协助甲方落实安全生产责任制，督促施工单位严格执行国家及地方的安全生产法律法规。3.2监理期间，乙方应定期对施工现场进行安全检查，并做好记录；发现安全隐患或违反安全规范的行为，应及时向施工方发出书面通知，并报告甲方。3.3对于重大安全隐患，乙方有权要求施工方停工整改，并及时向甲方提交书面报告。3.4乙方应协助甲方制定应急预案，并在发生安全事故时，配合甲方进行调查处理。第四条工程进度控制4.1乙方应对工程进度进行全面监理，确保工程按计划工期推进。4.2施工单位若出现进度滞后情况，乙方应及时向甲方报告，并协助分析原因、制定赶工措施。4.3对于因施工方原因导致的工期延误，乙方应督促其加快施工进度，并在监理月报中详细说明情况。第五条投资控制5.1乙方应审核施工单位提交的工程款支付申请，确保工程计量准确无误。5.2对于设计变更、现场签证等事项，乙方应严格审查其必要性和合理性，并及时向甲方汇报。5.3乙方应协助甲方优化资源配置，避免不必要的投资浪费。第六条质量控制6.1乙方应对工程材料、构配件和设备的质量进行严格监理，确保其符合设计文件及合同要求。6.2施工过程中，乙方应监督施工单位严格执行工艺标准，对关键工序进行旁站监理。6.3对于隐蔽工程，乙方应督促施工方做好记录，并参与验收工作。第七条信息管理7.1乙方应建立完善的监理文件档案管理制度，及时收集、整理和归档相关资料。7.2监理过程中形成的各类文件、会议纪要、监理报告等，应及时提交甲方备案。7.3双方应对涉及商业秘密和技术秘密的文件予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。第八条合同变更及解除8.1本合同的任何变更均需经双方协商一致，并签署书面补充协议。8.2在监理期限届满前，若因甲方原因导致工程停工或终止，甲方应提前通知乙方，并结算已发生的监理费用。8.3若乙方未能履行合同义务，且在收到甲方书面通知后____日内未予改正的，甲方有权解除本合同。第九条违约责任9.1由于乙方监理失职导致工程质量问题或安全事故的，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。9.2若施工方因乙方指令错误而遭受损失，由乙方负责赔偿。9.3甲方未按约定支付监理费用的，每逾期一日应向乙方支付____‰的违约金。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2本合同适用中华人民共和国法律。第十一章附则11.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。11.3未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力