某市建设工程勘察合同范本7篇

某市建设工程勘察合同范本7篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系电话：XXXXXX。乙方（承包人）：XXXXXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系电话：XXXXXX。根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程规模：XXXXXX4.工程内容：XXXXXX二、勘察范围和要求1.甲方委托乙方进行工程勘察的范围包括但不限于以下几个方面：地质勘察、水文勘察、工程测量、环境影响评价等。2.乙方应根据甲方的要求，按照相关标准和规范进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和完整性。3.甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利进行勘察工作。三、勘察费用及支付方式1.甲方应支付乙方相应的勘察费用，具体费用根据勘察范围和工程量确定。2.甲方应在合同签订后支付乙方一定的预付款，具体数额为合同总金额的XX%。3.甲方应在乙方完成勘察工作并提交成果后，支付剩余的勘察费用。4.乙方应在收到款项后出具相应的发票和收据。四、勘察周期和进度1.乙方应在合同签订后尽快启动勘察工作，确保按时完成勘察任务。2.甲方应给予乙方合理的勘察周期，确保乙方能够充分进行勘察工作。3.乙方应定期向甲方报告勘察进度，确保甲方能够及时了解勘察情况。五、勘察成果及验收1.乙方应在完成勘察工作后，向甲方提交相应的勘察成果，包括地质报告、水文报告、工程测量成果等。2.甲方应在收到勘察成果后尽快进行验收，确保成果符合合同约定和相关标准。3.如果甲方对勘察成果有异议，应及时向乙方提出，乙方应进行相应的修改和调整。六、违约责任及赔偿1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。2.如果因乙方的过错导致勘察成果不符合合同约定和相关标准，乙方应承担相应的赔偿责任。3.如果因甲方的过错导致乙方无法按时完成勘察任务或造成其他损失，甲方应承担相应的赔偿责任。七、争议解决及法律适用1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同适用中华人民共和国法律。如因本合同产生的争议或其他事项涉及香港、澳门或台湾地区的法律适用问题，双方应协商解决。八、合同生效及变更1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同生效后，甲乙双方应认真履行合同条款，不得随意变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。甲方（签字/盖章）：XXXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXXXXX日期：XXXXXX年XX月XX日篇2合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX委托单位（甲方）：勘察单位（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行某市建设工程勘察达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：某市建设工程勘察2.工程地点：甲方指定地点3.工程规模：甲方指定规模4.工程要求：甲方指定要求二、委托内容1.委托范围：甲方委托乙方进行某市建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、水文勘察、工程测量等。2.委托要求：乙方需按照甲方要求进行勘察，确保勘察结果的准确性和完整性。三、合同工期1.开工日期：合同签订之日起五个工作日内。2.竣工日期：乙方在开工后三十个工作日内完成勘察工作。四、费用及支付方式1.勘察费用：甲方支付乙方勘察费用人民币XX元整（￥XX）。2.支付方式：合同签订后，甲方先支付乙方XX元整（￥XX）作为预付款；勘察工作完成后，甲方再支付乙方XX元整（￥XX）作为尾款。五、质量保证1.乙方保证提供的勘察成果真实、准确，符合相关标准和要求。如因勘察成果质量问题给甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。2.甲方保证按时支付勘察费用，并提供必要的支持和资料。如因甲方原因导致勘察工作无法按时完成或造成其他损失的，甲方需承担相应的责任。六、保密条款1.甲、乙双方应对涉及本工程的勘察资料、数据、图纸等保密，不得擅自泄露或向第三方转让。2.如因保密措施不当导致泄密事件发生的，泄密方需承担相应的法律责任。七、争议解决1.如因合同履行过程中发生争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。甲方（签字/盖章）：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX年XX月XX日篇3合同编号：_________甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计管理条例》的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同。第一条甲方委托乙方进行以下建设工程勘察设计：（1）项目名称：_________（2）项目地点：_________（3）项目内容：_________（4）项目规模：_________（5）勘察设计服务范围及要求：_________第二条甲方委托乙方的勘察设计服务期限为：_________天。自本合同签订之日起计算。第三条甲方应向乙方提供以下文件和资料：（1）项目可行性研究报告或项目申请报告；（2）项目有关批文；（3）地形地貌、工程地质、水文地质等基础资料；（4）工程勘察设计范围图；（5）其他相关文件和资料。第四条乙方应按照甲方提供的设计要求，在规定的服务期限内，完成本合同约定的勘察设计任务。乙方应确保提供的勘察设计文件符合国家有关标准、规范和规定，并满足甲方委托的勘察设计要求。第五条甲方应按照以下方式和标准向乙方支付勘察设计费用：（1）费用计算方式：按实际完成工作量计算，每完成一个单项工程勘察设计任务，支付相应费用。具体费用标准另行协商确定。（2）支付时间：甲方应在乙方提交勘察设计成果后10个工作日内，向乙方支付全部费用。（3）支付方式：银行转账。乙方应提供正确的银行账户信息。第六条乙方应按照甲方的要求，提供勘察设计阶段的现场服务，包括但不限于：现场指导、解决问题、提供咨询等。乙方应确保现场服务人员的专业素质和能力满足项目需求。第七条乙方应保证提供的勘察设计文件真实、准确、完整，并对其承担法律责任。如因乙方提供的勘察设计文件错误或疏漏，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第八条甲方应确保提供给乙方的文件和资料真实、准确、完整，并对其承担法律责任。如因甲方提供的文件和资料错误或疏漏，导致乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。第九条甲乙双方应保护对方的商业机密和技术秘密，不得擅自披露或使用。如因违反本条款导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第十条本合同解除的条件：（1）双方协商一致，可以解除本合同；（2）因不可抗力因素，导致合同无法继续履行的，双方均可解除合同；（3）甲方未按照合同约定支付勘察设计费用的，乙方有权解除合同。第十一条违约责任：（1）甲方未按照合同约定提供文件和资料的，应承担相应的违约责任；（2）乙方未按照合同约定完成勘察设计任务的，应承担相应的违约责任；（3）甲乙双方违反本合同其他条款的，应承担相应的违约责任。具体违约责任承担方式另行协商确定。第十二条适用法律和争议解决：（1）本合同适用中华人民共和国相关法律法规；（2）甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________日期：_________年________月________日篇4合同编号：XXXXXX工程名称：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXX乙方（勘察人）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的规定，经双方协商，就本工程建设工程勘察达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程规模：XXXXXX4.工程内容：XXXXXX二、勘察范围和要求1.甲方委托乙方承担本工程的岩土工程勘察任务。勘察范围包括本工程所涉及的岩土工程领域，包括但不限于地质勘察、岩土工程评价、地下水状况调查等。2.乙方应根据国家相关技术规范、标准和甲方要求，进行岩土工程勘察工作。勘察工作应包括以下内容：（1）对场地进行详细的实地调查，包括但不限于地形地貌、地层结构、地质构造等；（2）对场地内的岩石、土壤进行物理力学性质试验和分析，确定其工程特性；（3）对场地进行地下水状况调查，包括地下水位的分布、变化情况等；（4）根据调查结果，对场地的岩土工程条件进行评价，提出合理的建议。三、合同工期和进度要求1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场，开展勘察工作。勘察工作应在合同工期内完成。2.甲方应提供必要的工作条件和支持，确保勘察工作的顺利进行。如果因甲方原因造成勘察工作延误，工期可相应顺延。3.乙方应定期向甲方报告勘察工作进展，确保勘察工作按照合同要求顺利进行。四、质量与验收要求1.乙方应确保勘察工作的质量符合国家的有关标准和甲方的要求。如果因乙方原因造成勘察工作质量不合格，乙方应负责返工或采取其他补救措施。2.甲方应在收到乙方的勘察成果后尽快进行验收。验收标准按照国家有关标准和甲方要求进行。如果甲方在验收过程中发现勘察成果存在质量问题，应及时通知乙方进行整改。3.乙方应积极配合甲方的验收工作，确保勘察成果能够符合验收标准。如果因乙方原因造成验收延误，工期可相应顺延。五、合同价款及支付方式1.本工程的岩土工程勘察费用按照国家的有关标准和甲方要求进行计算。具体费用由双方协商确定。2.甲方应在合同签订后尽快向乙方支付合同价款。支付方式包括银行转账或其他双方协商确定的方式。如果因甲方原因造成支付延误，甲方应支付相应的违约金或利息。3.乙方在收到甲方支付的合同价款后，应按规定向甲方出具发票或其他有效凭证。如果因乙方原因造成发票或凭证的提供延误，乙方应承担相应的违约责任。六、违约责任及赔偿要求1.如果因甲方原因造成合同无法按时履行或无法完全履行，甲方应承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。2.如果因乙方原因造成合同无法按时履行或无法完全履行，乙方应承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。3.如果因不可抗力导致合同无法按时履行或无法完全履行，双方应友好协商解决相关事宜。如果协商无法达成一致意见，双方可依法解除本合同并各自承担相应的违约责任和损失赔偿责任。篇5合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。乙方（勘察人）：XXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程规模：XXXXXX4.工程内容：XXXXXX二、勘察范围和要求1.甲方委托乙方进行工程的地质勘察，包括地质调查、取样试验、数据分析等。2.乙方应根据甲方的要求，提供详细的勘察报告，并对报告的真实性、准确性负责。3.勘察过程中，乙方应遵守相关法律法规和甲方的规定，确保勘察质量和进度。三、合同价款及支付方式1.本合同价款为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。2.甲方应在合同签订后，向乙方支付合同价款的XX%作为预付款，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。3.乙方完成勘察任务并提交勘察报告后，甲方应向乙方支付剩余款项，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。4.乙方在收到款项后，应向甲方提供正式的发票。四、勘察周期1.乙方应在合同签订后XX个工作日内开始勘察工作。2.乙方应在开始勘察后XX个工作日内完成勘察任务并提交勘察报告。3.如因甲方原因造成勘察周期延误，乙方不承担任何责任。五、违约责任1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同价款XX%的违约金。2.乙方如未按照合同约定完成勘察任务并提交勘察报告，每逾期一天，应向甲方支付合同价款XX%的违约金。3.如因乙方原因造成勘察质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。4.如因不可抗力因素导致乙方无法按时完成勘察任务，乙方应及时向甲方说明情况，并采取相应措施减少损失。六、争议解决1.本合同的解释权归甲乙双方所有。在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。3.判决生效后，双方应认真履行法院的判决结果。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。与本合同具有同等法律效力。篇6合同编号：__________甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3承包范围：__________1.4承包方式：__________1.5合同工期：__________第二条甲方权利和义务2.1甲方应向乙方提供工程勘察所需的相关文件和资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。2.2甲方应协助乙方进行现场勘察，确保勘察过程中的安全与顺利。2.3甲方应按照合同约定支付勘察费用，并确保支付及时、足额。2.4甲方应对乙方的勘察成果进行保密，未经乙方同意，不得擅自泄露或使用。第三条乙方权利和义务3.1乙方应按照国家有关法律法规和标准进行勘察，确保勘察成果的真实性、准确性和完整性。3.2乙方应按时完成勘察任务，确保勘察过程中的安全与质量。3.3乙方应按照合同约定交付勘察成果，并确保成果的合法性和有效性。3.4乙方应对甲方的商业机密和勘察成果进行保密，未经甲方同意，不得擅自泄露或使用。第四条勘察费用及支付方式4.1勘察费用：本合同勘察费用为人民币__________元（大写：__________）。4.2支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方勘察费用的______%；（2）乙方完成勘察任务并交付成果后，甲方支付乙方剩余的勘察费用。4.3乙方应向甲方提供合法有效的票据，否则甲方有权拒绝支付勘察费用。第五条违约责任5.1甲方未按照合同约定支付勘察费用的，应按照每日万分之______的比例向乙方支付违约金。5.2乙方未按照合同约定交付勘察成果的，应按照每日万分之______的比例向甲方支付违约金。5.3双方在履行本合同过程中，如因违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。6.3在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。第七条其他事项7.1双方可对本合同的条款进行补充或修改，补充或修改后的条款与本合同具有同等法律效力。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式______份，甲、乙双方各执______份。7.3未尽事宜，按中华人民共和国有关法律法规的规定执行。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________签订日期：__________篇7合同编号：XXXX甲方（发包人）：某市建设公司乙方（勘察人）：某市地质勘察院根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：某市某区某项目2.工程地点：某市某区某街道3.工程规模：建筑面积约XXXX平方米4.工程内容：岩土工程、水文地质勘察等二、勘察范围和要求1.甲方委托乙方进行该建设工程的岩土工程勘察，包括场地岩土工程分析、地基基础设计建议等。2.乙方应根据国家相关标准和规范进行勘察工作，确保勘察成果真实、准确、完整。3.甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察质量符合要求。三、勘察费用及支付方式1.甲方应支付乙方勘察费用人民币XXXX元整（￥XXXX）。该费用包括乙方进行勘察工作所需的人工费、材料费、机械使用费等全部费用。2.甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付勘察费用的XX%作为预付款，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。剩余款项应在乙方提交完整勘察成果后XX个工作日内支付。3.乙方在收到预付款后，应开始着手进行勘察工作。在勘察工作完成后，乙方向甲方提交完整的勘察成果，并出具相应的发票，甲方在收到