农村建筑工程施工合同范本

农村建筑工程施工合同范本合同编号：__________鉴于甲方委托乙方进行农村建筑工程的施工，双方经协商一致，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，制定本合同，以期共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程面积：_______5.工程预算：_______二、合同工期1.本工程合同工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.如遇特殊情况导致工程延期，经双方协商一致，可以书面形式延长工期。三、合同价款1.本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.乙方在签订本合同时，应向甲方支付合同价款的10%作为定金。3.工程进度款支付方式：按月支付，每月支付已完成工程量的70%。4.工程验收合格后，甲方应在验收合格之日起_______日内支付剩余合同价款。四、工程质量及验收1.乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，保证工程质量，确保工程安全。2.工程验收按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行，验收合格后双方签订工程验收合格证书。3.工程验收合格后，如甲方对工程质量有异议，乙方应在接到甲方通知之日起_______日内进行整改，直至甲方满意。五、乙方承诺1.乙方承诺按照甲方的要求，按时完成工程，保证工程质量。2.乙方承诺不得将本工程转包给他人，未经甲方同意，不得将本工程分包给他人。3.乙方承诺在本合同有效期内，不得以任何理由停工、怠工。六、甲方权利与义务1.甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督。2.甲方应按照合同约定及时支付工程进度款。3.甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题，为乙方提供必要的施工条件。七、违约责任1.乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。2.乙方未按照约定保证工程质量，导致工程验收不合格，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的_______%。3.甲方未按照约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金，滞纳金为未付款项的_______%。八、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.明确合同主体：确保甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误，以便于合同的履行和争议解决。2.工程概况详细：工程名称、地点、内容、面积、预算等关键信息应具体明确，避免因信息不完整导致的纠纷。3.工期约定合理：合同中应明确工期，包括起始和终止日期，并对可能的延期情况进行约定。4.价款及支付方式：合同中应详细约定合同价款、定金、进度款支付比例及时间，保障双方的权益。5.质量及验收标准：明确工程质量要求及验收标准，保障工程质量和安全。6.权利与义务明确：双方的权利与义务应明确，包括甲方对工程监督的权利和乙方完成工程的义务。7.违约责任明确：对双方可能出现的违约行为及违约责任进行明确，以约束双方的行为。8.争议解决方式：合同中应约定争议解决方式，如协商、调解或诉讼等。解决办法：1.协商解决：双方在争议发生后，应通过友好协商的方式解决争议。2.调解：如协商不成，可以向相关行业协会或调解机构申请调解。3.诉讼：如调解仍无法解决争议，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发包方：指在建设工程合同中，委托承包方进行工程建设的当事人。3.承包方：指在建设工程合同中，接受发包方委托进行工程建设的当事人。4.定金：指为保证合同履行，一方当事人向对方当事人支付的一定数额的货币。5.违约金：指一方当事人违反合同约定，按照合同约定或法律规定应向对方支付的赔偿金。6.滞纳金：指债务人在规定的期限内未履行支付义务，按照约定或法律规定应向债权人支付的逾期付款的违约金。7.诉讼：指当事人之间因民事权益争议，向人民法院提起的请求法院依法审理的请求。特殊场合一：自然灾害频发地区补充条款：若因自然灾害（如洪水、地震等）导致工程无法正常进行，双方应协商确定合理的延期时间，并按照实际情况调整工程进度和付款计划。特殊场合二：环保要求严格的区域补充条款：乙方在施工过程中应严格遵守环保法规，采取有效措施减少对环境的影响。若因乙方未遵守环保法规导致工程停工或罚款，乙方应承担全部责任。特殊场合三：历史文化保护区补充条款：乙方在施工过程中，应尊重和保护历史文化遗迹，不得破坏任何文物。如有涉及文物的部分，乙方应与甲方及文物部门协商确定施工方案。特殊场合四：农村集体土地使用补充条款：乙方在施工前，应确保甲方提供的土地使用证明合法有效，若因土地使用问题导致工程无法进行，乙方有权要求甲方承担相应责任。特殊场合五：涉及政府补贴或贷款的项目补充条款：甲方应确保工程符合政府补贴或贷款的相关条件，若因甲方未能满足条件导致补贴或贷款无法到位，甲方应承担由此产生的额外费用。是合同所需的附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算书3.工程施工方案4.施工安全措施计划5.环保评估报告（如有）6.土地使用权证明7.政府补贴或贷款批准文件（如有）8.其他双方认为必要的文件和资料嘿，咱们这儿自然灾害挺多，万一工程被耽误了，咱们得商量个延期时间，进度和付款也得跟着调整，你说呢？哎呀，环保这事儿咱们得特别注意，毕竟咱们这儿对环保要求挺严格的。要是你这边没做好，导致工程停工或者被罚款，那可得你负责哦。嘿，咱们这个项目在历史文化保护区，施工的时候一定要特别小心