总包配合费 合同6篇

总包配合费合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.开工日期：[开工日期]5.竣工日期：[竣工日期]二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1.项目管理：乙方负责组建项目团队，进行项目规划、设计、施工等全程管理。2.进度控制：乙方需根据甲方要求，制定详细的项目进度计划，并确保按时完成。3.质量管理：乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合相关标准。4.成本控制：乙方需合理控制项目成本，确保甲方投资效益最大化。5.安全环保：乙方应遵守相关法律法规，确保施工过程中的安全环保。三、合同价款及支付方式1.合同价款：总包配合费总额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。具体支付节点和金额根据施工进度和验收情况确定。2.支付方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付款项。乙方需提供相应的发票和结算单。四、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按时支付款项或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时完成服务内容，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成服务内容或未达到约定的质量标准，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方承担相应的经济损失。五、争议解决1.争议解决方式：本合同的争议解决方式为仲裁。如双方协商不成，任何一方可向相关仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力。2.争议解决机构：仲裁机构为[仲裁机构名称]。仲裁机构在受理仲裁申请后，将在规定期限内作出裁决。仲裁裁决具有法律效力，双方应遵守。3.争议解决程序：在仲裁过程中，双方应积极配合仲裁机构进行调解和审理。仲裁裁决作出后，双方应履行裁决结果。如有需要，双方可向法院申请强制执行。六、其他条款1.合同生效条款：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守合同约定，履行合同义务。如有违约行为，违约方应承担相应的法律责任。2.合同变更条款：如需对合同内容进行变更，双方应协商一致并签订书面协议。协议中应明确变更的内容、生效时间及双方的权利和义务等事项。变更协议与本合同具有同等法律效力。3.合同终止条款：在本合同履行过程中，如发生不可抗力或双方协商一致的情形，可以终止本合同。合同终止后，双方应尽快进行结算并处理相关事宜。合同终止不影响双方已经享有的权利和已经履行的义务。4.争议解决条款：在履行本合同过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。诉讼过程中产生的相关费用由败诉方承担。5.其他条款：双方可根据实际需要协商确定其他条款内容。其他条款与本合同具有同等法律效力。如双方对合同内容存在疑问或需要进一步的解释和理解，可通过协商或专业法律咨询等方式进行解决。甲方（发包方）：[甲方公司名称]法定代表人（或授权代表）：[甲方代表姓名]联系电话：[甲方联系电话]联系地址：[甲方联系地址]开户银行及账号：[甲方开户银行及账号]发票开具单位及账号：[发票开具单位及账号]税务登记证号：[税务登记证号]组织机构代码证号：[组织机构代码证号]营业执照注册号：[营业执照注册号]安全生产许可证号：[安全生产许可证号]资质等级及编号：[资质等级及编号]项目经理及联系方式：[项目经理姓名及联系方式]施工队负责人及联系方式：[施工队负责人姓名及联系方式]材料设备供应负责人及联系方式：[材料设备供应负责人姓名及联系方式]其他相关人员及联系方式：[其他相关人员姓名及联系方式]日期：[合同签订日期]盖章（或签字）：[甲方公司盖章或代表签字]---乙方（承包方）：[乙方公司名称]法定代表人（或授权代表）：[乙方代表姓名]联系电话：[乙方联系电话]联系地址：[乙方联系地址]开户银行及账号：[乙方开户银行及账号]发票开具单位及账号：[发票开具单位及篇2甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，经友好协商，达成以下合同协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需就其工程项目获得专业的总包配合服务，而乙方愿意接受甲方委托，提供专业、高效的总包配合服务。双方根据实际需求，经过充分协商，特订立本合同。二、合同范围及服务内容1.乙方应根据甲方需求，提供全面的总包配合服务，包括但不限于工程现场管理、协调沟通、进度把控、质量控制、安全保障等方面的工作。2.乙方应确保工程项目顺利进行，协调解决工程中的各类问题，确保工程质量、安全、进度等方面满足甲方要求。3.乙方需按照合同约定配合甲方完成相关工程项目的招标、评标工作，确保招标过程的公平、公正、公开。4.其他合同约定的总包配合事项。三、合同金额及支付方式1.总包配合费总额为：人民币______元（大写：______元整）。该费用已包括乙方提供总包配合服务所需的一切费用。2.支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款；（2）工程项目竣工验收合格后，甲方在______日内向乙方支付剩余款项。3.乙方应在收到款项后提供合法、有效的发票。四、合同履行期限1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.总包配合服务的履行期限自合同签订之日起至工程项目竣工验收合格之日止。五、双方权益及义务1.甲方应按时支付总包配合费，确保乙方正常履行总包配合服务。2.乙方应按时提供总包配合服务，确保工程项目的顺利进行。3.双方应遵守合同约定，确保合同的履行。如因一方违约导致合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担相应的法律责任。4.双方应对涉及工程项目的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。六、争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.本合同的解释、效力和履行均适用中华人民共和国法律。七、其他条款1.本合同一式______份，甲乙双方各执______份。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。甲方（发包方）：______________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：______________乙方（承包方）：______________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：______________日期：______年______月______日签订地点：__________篇3甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方提供总包配合服务事宜，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要进行工程建设，并希望乙方提供总包配合服务，以协调工程建设过程中的各项工作，确保工程顺利进行。乙方同意提供此项服务，并依据本合同约定履行相关义务。二、服务内容乙方提供的总包配合服务包括但不限于以下内容：1.协调甲方与各个分包商之间的关系，确保各方工作顺利进行。2.提供技术支持，解决工程建设过程中的技术问题。3.参与工程建设过程中的进度安排和质量管理。4.协助甲方进行工程量确认和材料采购工作。5.其他总包配合相关工作。三、费用及支付方式1.总包配合费总额为人民币________元整（大写：________元整）。该费用包括乙方提供总包配合服务所需的所有成本、税费等费用。2.支付方式：甲方应按照以下约定支付总包配合费：（1）合同签订后，甲方应在______日内向乙方支付总包配合费总额的______%作为预付款。（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应在______日内支付剩余款项。（3）如甲方未按照约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。四、合同期限及工程进度安排1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并完成总包配合工作之日止。2.乙方应按照甲方的工程进度安排进行总包配合工作，并确保工作质量和进度符合甲方要求。3.如因不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决方案。五、保密条款及知识产权归属1.双方应在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。篇4合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方作为工程项目的总承包方，需要与乙方就总包配合事宜达成相关协议，以明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行。为此，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的本合同基于甲方总承包地位及乙方专业服务的提供，旨在明确双方在工程项目中的配合事宜及相关费用的支付。双方共同遵守本合同条款，确保工程顺利进行。二、工作内容及范围乙方根据甲方需求提供以下配合服务：1.提供技术支持和指导；2.协助甲方进行工程现场管理；3.提供相关材料采购建议；4.参与工程质量检查与验收；5.其他总包配合相关工作。具体工作内容和范围根据实际工程项目需要确定。三、费用标准及支付方式1.总包配合费金额：人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。具体金额根据工程项目实际情况及双方约定确定。2.支付方式：甲方按以下比例分阶段支付总包配合费给乙方：（1）合同签订后[具体天数]内支付总金额的XX%；（2）工程进展至一半时支付XX%；（3）工程竣工验收合格后支付剩余的XX%。3.乙方在收到款项后出具合法有效的发票。四、工期及进度要求乙方应按照甲方的工期要求，确保按时提供配合服务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。双方应定期召开项目会议，就工程进度进行沟通。五、质量标准与验收方式乙方提供的配合服务应符合国家相关质量标准，甲方有权对乙方的服务质量进行检查和验收。如未达到约定标准，乙方应负责整改直至满足要求。六、保密条款及知识产权归属1.双方在合作过程中涉及的商业秘密、技术秘密等应严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.本项目产生的知识产权归属甲方所有，乙方有权在其提供的配合服务范围内使用相关知识产权。但未经甲方书面同意，乙方不得将相关知识产权转让给第三方或用于其他用途。七、违约责任及赔偿标准篇5甲方（发包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司联系电话]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司联系电话]鉴于甲方需要将其所开发的[项目名称]项目的设计、施工等任务交由乙方完成，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[项目地址]3.工程规模：[项目规模]4.工程设计、施工等任务的具体内容和要求：[具体任务描述]二、合同价款及支付方式1.合同价款：甲方应支付乙方的总包配合费为人民币[金额]元。该费用包括乙方完成工程设计、施工等任务的所有费用。具体费用构成如下：（1）设计费用：人民币[设计费用金额]元；（2）施工费用：人民币[施工费用金额]元；（3）其他费用：人民币[其他费用金额]元。2.支付方式：甲方应在合同签订后[支付时间]内，通过银行转账或其他双方约定的支付方式，向乙方支付合同价款。乙方在收到款项后，应出具相应的发票。三、工期及进度要求1.工期：乙方应在合同签订后[工期时间]内完成工程设计、施工等任务。具体进度要求如下：（1）设计进度：乙方应在[设计开始时间]开始设计，并在[设计完成时间]前完成设计任务；（2）施工进度：乙方应在[施工开始时间]开始施工，并在[施工完成时间]前完成施工任务。2.进度款支付：甲方应在每个进度节点对乙方的工作成果进行验收，并在验收合格后支付相应的进度款。具体支付时间和金额应根据双方协商确定。四、质量保证1.乙方应保证其完成的设计、施工等任务符合相关法律法规和行业标准的要求，并达到甲方提出的质量要求。2.在质量保证期内，如乙方完成的设计、施工等任务出现质量问题，乙方应及时进行修复或重做，并承担由此给甲方造成的全部损失。五、违约责任1.如甲方未按时支付合同价款或进度款，或未按时提供必要的设计、施工资料，或未按时完成验收工作，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据双方协商确定。2.如乙方未按时完成设计、施工等任务，或未完成约定的保修义务，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据双方协商确定。六、争议解决方式如甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和诉讼程序的规定。七、合同生效及终止条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。2.在合同履行过程中，如出现下列情形之一，合同终止：（1）因不可抗力致使合同无法继续履行的；（2）双方协商一致的；（3）甲方或乙方在合同履行过程中存在违约行为，且违约方在合理期限内未予以纠正的。篇6合同编号：[具体编号]甲方（总包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（配合方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代