农村基础设施工程施工合同

第第页合同编号:________农村基础设施工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同主体为甲方（建设单位）与乙方（施工单位），双方就农村基础设施工程项目的施工达成一致，签订本合同。甲方为农村基础设施工程项目的建设单位，乙方为承担该工程项目的施工单位。本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保农村基础设施工程项目的顺利实施，提高农村基础设施水平，满足农村居民生活需求。合同目的如下：1.明确甲乙双方在农村基础设施工程项目建设中的权利义务，保障合同各方合法权益。2.规范农村基础设施工程项目的施工过程，确保工程质量和进度。3.加强甲乙双方合作，实现农村基础设施工程项目的顺利实施，促进农村经济社会发展。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同总价为人民币__________元，包含但不限于施工材料、人工、机械等所有费用。2.计价方式：合同价格按照工程量清单计价方式确定，以工程实际完成量为依据进行结算。3.支付方式：a.预付款：合同签订后，乙方提交相关手续，甲方支付合同总价款的__________%作为预付款。b.进度款：工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关资料，甲方按实际完成工程量支付相应款项，进度款支付比例为合同总价款的__________%。c.结算款：工程完工并通过甲方验收后，乙方提交结算资料，甲方在收到乙方提交的结算资料后__________日内支付结算款，支付比例为合同总价款的__________%。d.保留金：合同总价款的__________%作为保留金，在工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。e.付款方式：甲方通过银行转账或支票形式向乙方支付款项。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。2.甲方有义务在合同约定的时间内支付乙方工程款。3.甲方有义务施工所需的场地、水、电等基础设施。4.甲方有义务对乙方施工过程中遇到的问题给予必要的支持和协助。5.甲方有义务在工程完工后进行验收，并在验收合格后支付结算款。乙方权利与义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间支付工程款。2.乙方有义务按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。3.乙方有义务按照甲方要求施工所需的材料和设备。4.乙方有义务在施工过程中遵守国家法律法规和行业规范。5.乙方有义务在工程完工后进行自检，并在甲方验收前完成必要的整改工作。6.乙方有义务在工程保修期内对工程进行维护，确保工程质量。7.乙方有义务在工程验收合格后，按照甲方要求完整的施工资料和保修卡。四、质量保证与服务1.质量标准：乙方施工的农村基础设施工程必须符合国家相关质量标准和设计要求，确保工程质量达到合格以上。2.质量保证措施：a.乙方必须使用符合国家标准的材料，不得使用假冒伪劣产品。b.乙方应严格按照施工图纸和工艺要求进行施工，确保施工质量。c.乙方应设立质量监督机构，对施工过程进行全程监督，确保工程质量。3.工程验收：工程完工后，由甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。4.质量服务：a.乙方在工程保修期内负责维修和更换因施工质量问题造成的损坏部分。b.保修期内，如因设计不合理或材料缺陷导致的工程质量问题，乙方应及时处理，并承担相应责任。c.保修期满后，乙方应必要的咨询服务，协助甲方进行日常维护。5.质量责任：若因乙方施工质量问题导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。五、履行与变更1.履行期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月，具体开工和竣工日期以合同附件为准。2.履行方式：a.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。b.甲方应按合同约定的时间、方式支付工程款。c.双方应按照合同约定的程序进行工程验收。3.变更程序：a.任何一方要求变更合同内容，应提前____个工作日书面通知对方，并说明变更原因。b.双方同意变更的，应签订书面变更协议，作为本合同的附件。c.变更协议生效后，双方应按照变更后的内容履行合同义务。4.工期变更：a.因不可抗力导致工期延误的，经双方确认，工期相应顺延。b.因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。c.因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。5.合同解除：a.双方协商一致，可以解除本合同。b.发生合同约定的解除情形，任何一方均有权解除合同。c.合同解除后，双方应按照约定处理已完成的工程量和未支付的款项。六、保密条款1.保密信息：本合同涉及的甲方商业秘密、技术资料、设计方案、财务数据等信息均属于保密信息。2.保密义务：a.双方对本合同及其附件中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或披露。b.双方应采取适当措施，防止保密信息被未授权的人员获取或使用。3.保密期限：本合同的保密条款自合同签订之日起生效，至合同终止后____年内有效。4.保密信息的例外：a.法律法规要求披露的信息，但应事先通知对方。b.因法院、仲裁机构或行政主管机关的要求而必须披露的信息。5.违约责任：任何一方违反保密义务，泄露保密信息，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。6.保密信息的处理：合同解除或终止后，双方应妥善处理保密信息，确保其不被泄露。七、争议解决1.争议解决方式：甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.协商期限：自争议发生之日起____个工作日内，双方应尽力协商解决争议。3.争议解决机构：若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。4.争议解决程序：诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，按照法院的判决和裁定执行。5.争议解决费用：因争议而产生的诉讼费用、律师费用等，除法律另有规定外，由败诉方承担。6.争议解决效力：本合同的争议解决条款对双方具有法律约束力，任何一方不得以争议解决方式为由拒绝履行合同义务。7.争议解决的其他规定：双方应本着公平、公正的原则，尊重事实，尊重法律，共同维护合同的严肃性和权威性。八、其它条款1.合同附件：本合同附件包括工程量清单、施工图纸、设计变更通知、进度款支付计划等，与本合同具有同等法律效力。2.合同变更：除本合同另有约定外，任何一方不得擅自变更合同内容。如需变更，双方应签订书面变更协议。3.合同解除：在合同履行过程中，如发生以下情形之一，任何一方有权解除合同：a.一方严重违约，经催告后仍未履行。b.发生不可抗力事件，导致合同无法履行。c.双方协商一致解除合同。4.合同终止：合同履行完毕或因上述解除原因终止后，双方应进行工程结算，并按约定支付剩余款项。5.合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后，双方应妥善处理剩余工程、材料、设备等，并按约定处理相关费用。6.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。7.法律适用：本合同的解释、履行、变更、解除或终止以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。九、合同签署1.签署时间：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。2.签署地点：本合同签署地为____市____区。3.