内蒙古建设施工合同

内蒙古建设施工合同合同编号：__________发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系方式]。承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系方式]。第一章：合同双方1.发包人：系指依法成立并进行建设工程发包的法人或其他组织，拥有建设工程的相关权利和义务。2.承包人：系指依法成立并承接建设工程施工任务的法人或其他组织，具备相应的施工资质和能力。第二章：工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于[详细的工程施工内容，如建筑主体施工、装饰装修、水电安装等]4.工程规模：建筑面积[具体面积]，建筑高度[具体高度]等。第三章：合同工期1.开工日期：[预计开始施工的日期]2.竣工日期：[预计完成施工的日期]3.工期总日历天数：[具体的施工总天数，从开工日期至竣工日期的总天数]。承包人应严格按照合同工期要求进行施工，如因不可抗力等不可预见因素导致工期延误，应及时通知发包人并提供相关证明材料，经发包人同意后可相应顺延工期。第四章：工程质量1.质量标准：执行国家及地方相关建设工程质量标准，保证工程质量达到合格等级，并满足发包人在工程设计文件中提出的质量要求。2.质量保证措施：承包人应建立完善的质量保证体系，配备专业的质量管理人员，加强施工过程中的质量控制，严格按照施工工艺和操作规程进行施工，对每道工序进行质量检验，保证工程质量符合标准。同时承包人应接受发包人及监理单位的质量监督检查，对发觉的质量问题及时进行整改。第五章：合同价款与支付1.合同价款形式：采用固定总价合同形式，合同总价为[具体金额]，包括工程施工所需的全部费用，如人工、材料、设备、机械等费用。2.合同价款金额：[具体金额]3.支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例如下：工程预付款：合同签订后[X]日内，发包人支付合同总价的[X]%作为工程预付款。工程进度款：承包人每月[X]日前提交上月工程进度报表，经发包人及监理单位审核确认后，发包人在[X]日内支付上月工程进度款的[X]%。工程竣工款：工程竣工后[X]日内，承包人提交竣工结算报告，经发包人及相关部门审核确认后，发包人在[X]日内支付工程竣工款的[X]%。质量保证金：工程竣工结算款支付完毕后[X]年内，如工程无质量问题，发包人将无息退还质量保证金。4.支付时间：按照上述支付方式的规定，在相应的时间节点内完成支付。如发包人未按照约定时间支付款项，应按照逾期天数向承包人支付违约金，违约金比例为未支付款项的[X]%/天。第六章：材料与设备供应1.材料供应：承包人应负责工程施工所需材料的采购供应，材料应符合国家及地方相关标准和设计要求，并提供材料的质量证明文件。发包人有权对承包人采购的材料进行检验，如发觉材料质量不符合要求，承包人应及时更换。2.设备供应：承包人应负责工程施工所需设备的租赁或采购供应，设备应满足工程施工的需要，并定期进行维护保养。发包人有权对承包人租赁或采购的设备进行检查，如发觉设备存在安全隐患或不符合要求，承包人应及时整改或更换。第七章：工程变更1.变更的程序：如发包人需要对工程进行变更，应提前[X]日通知承包人，并提供变更设计文件和相关资料。承包人应在收到变更通知后[X]日内提交变更报价单，经发包人及监理单位审核确认后，双方签订变更协议。如因承包人原因导致工程变更，承包人应承担相应的费用和责任。2.变更的价款确定：工程变更的价款按照以下原则确定：已标价工程量清单中有适用于变更工程的项目，按已标价工程量清单中该项目的单价确定变更价款。已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程的项目，可在合理范围内参照类似项目的单价确定变更价款。已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程的项目，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法提出变更工程项目的单价或总价，经发包人审核确认后执行。第八章：竣工验收与结算1.竣工验收的条件：工程具备以下条件时，可申请竣工验收：完成合同约定的全部工程内容。工程质量符合国家及地方相关标准和设计要求。相关资料齐全。2.竣工验收的程序：承包人应在工程竣工后[X]日内通知发包人进行竣工验收，发包人应在接到通知后[X]日内组织相关单位进行竣工验收。如发包人未按时组织竣工验收，视为工程已竣工验收合格。竣工验收合格后，双方应签订竣工验收报告。3.结算的程序与方式：工程竣工验收合格后，承包人应在[X]日内提交竣工结算报告，经发包人及相关部门审核确认后，双方签订竣工结算协议。发包人应在竣工结算协议签订后[X]日内支付工程竣工款。如双方对结算结果存在争议，可通过协商或仲裁等方式解决。第九章：违约与争议解决1.违约情形及责任：双方应严格履行合同义务，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。具体违约情形及责任如下：发包人未按照约定时间支付款项，应按照逾期天数向承包人支付违约金，违约金比例为未支付款项的[X]%/天。如逾期超过[X]天，承包人有权解除合同并要求发包人赔偿损失。承包人未按照合同工期要求完成施工，应按照逾期天数向发包人支付违约金，违约金比例为合同总价的[X]%/天。如逾期超过[X]天，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿损失。承包人施工质量不符合合同要求，应负责无偿整改，如整改后仍不符合要求，发包人有权扣除相应的工程款项，并要求承包人赔偿损失。2.争议解决方式：双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章：其他条款1.保密条款：双方应对合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。2.不可抗力条款：如因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致合同无法履行，双方应及时协商解决，各自承担相应的损失。不可抗力事件结束后，双方应继续履行合同。3.保险条款：承包人应按照国家及地方相关规定为工程施工购买相应的保险，如建筑工程一切险、第三者责任险等，并将保险单副本提交给发包人。如因承包人未购买保险或保险不符合要求导致的损失，由承包人承担赔偿责任。4.合同生效与终止条款：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、结算完毕且质量保证期届满后终止。第十一章：附则1.合同份数：本合同一式[X]份，双方各执[X]份，具有同等法律效力。2.补充协议：双方在合同履行过程中如需要补充协议，应经双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.合同附件：本合同附件包括但不限于工程设计文件、工程量清单、变更设计文件等，附件与本合同具有同等法律效力。主体盖章签字部分：发包人（盖章）