农村博物馆建设工程施工合同

第第页合同编号:________农村博物馆建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同名称为《农村博物馆建设工程施工合同》（以下简称“本合同”），合同编号为______。本合同主体为：甲方（建设单位）：______（以下简称“甲方”）乙方（施工单位）：______（以下简称“乙方”）本合同目的：甲方委托乙方在农村地区进行博物馆建设工程的施工，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同完成博物馆的建设，以满足公众参观、教育和文化交流的需求。本合同明确了双方的权利义务，以确保工程顺利进行，实现双方的共同利益。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同工程总价为人民币______元整（￥______），包括但不限于设计、施工、材料、设备、税费等所有费用。2.分阶段支付：（1）开工前支付：合同签订后5个工作日内，乙方提交开工申请及相关文件，甲方支付合同总价款的20%作为开工保证金。（2）中期支付：工程进度达到总工程量的50%时，甲方支付合同总价款的30%。（3）竣工验收合格后支付：工程竣工验收合格并交付使用后，甲方支付合同总价款的40%，剩余10%作为质保金，质保期为工程竣工验收合格后两年。（4）质保期满支付：质保期满且无质量问题，甲方在收到乙方提交的质保金退还申请后5个工作日内支付剩余的质保金。3.支付方式：甲方应按照约定的支付节点，通过银行转账方式向乙方支付款项。乙方应在收到款项后出具相应的收款凭证。4.逾期付款：甲方逾期支付款项的，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。（2）甲方应按时支付合同约定的款项，不得无故拖延或拒绝支付。（3）甲方应配合乙方办理相关施工手续，确保施工顺利进行。（4）甲方有权对施工过程进行监督，对不符合合同约定的施工行为提出整改要求。2.乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，确保工程安全、环保、质量达标。（2）乙方应施工所需的材料、设备，并保证其质量符合国家相关标准。（3）乙方应遵守国家法律法规，确保施工过程中不损害他人合法权益。（4）乙方应按时提交施工进度报告，接受甲方监督，对施工过程中出现的问题及时整改。（5）乙方应保证在质保期内对工程进行维护，确保工程质量稳定。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方承诺施工质量必须符合国家相关工程质量标准，确保工程安全、适用、美观。（2）乙方应采用合格的材料和设备，不得使用假冒伪劣产品。（3）乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格控制，确保工程质量。（4）工程竣工验收合格后，乙方应不少于两年的质保服务。2.服务内容：（1）乙方应在施工过程中必要的技术支持，解答甲方提出的技术问题。（2）乙方应按约定时间完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。（3）乙方应确保施工现场的文明施工，保持环境卫生，不得影响周边居民的生活。（4）乙方在施工过程中应遵守国家环保政策，采取有效措施减少施工对环境的影响。（5）乙方应按时施工进度报告，接受甲方对施工质量的监督和检查。五、履行与变更1.履行：（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，合同约定的各项条款应全面履行。（2）乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，甲方应按合同约定支付工程款项。（3）双方应按照合同约定进行施工过程中的沟通和协调，确保工程顺利进行。（4）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.变更：（1）合同履行期间，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方应协商解决，必要时可终止合同。（2）如因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化，双方应重新协商，签订补充协议，并按照变更后的协议履行。（3）任何变更均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。（4）合同变更不影响已履行部分的合同效力，双方应继续履行各自的权利义务。六、保密条款1.双方对本合同内容以及与本合同有关的任何技术、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于：本合同的具体条款、工程图纸、设计方案、施工技术、成本预算、财务数据、人员信息等。3.保密期限自本合同签订之日起至合同终止后三年止，即使合同终止，保密义务亦应继续履行。4.双方在履行本合同过程中获取的对方商业秘密，不得用于与合同无关的其他商业活动。5.如因法律规定或法院、仲裁机构的裁决等原因导致保密信息必须公开，则公开前应通知对方，并采取必要措施保护对方的合法权益。6.违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地的人民法院提起诉讼。2.争议解决过程中，双方应保持合作态度，避免采取可能影响合同履行或损害对方合法权益的行为。3.在争议解决期间，除非争议解决机构或法院另有裁定，否则双方应继续履行本合同约定的义务。4.双方同意将争议提交至具有管辖权的人民法院或仲裁机构，选择仲裁的，应选择具有专业性和公正性的仲裁机构。5.仲裁裁决或法院判决为终局裁决，对双方均有约束力，任何一方不得上诉或采取其他法律手段推翻裁决或判决。6.除法律另有规定外，争议解决过程中产生的费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等，由败诉方承担。八、其它条款1.合同解除：在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，导致合同无法继续履行时，有权解除合同，并书面通知对方。2.合同终止：本合同因以下原因终止：（1）合同约定的工程竣工验收合格；（2）因不可抗力导致合同无法继续履行；（3）双方协商一致终止合同。3.合同解除或终止后，双方应妥善处理遗留问题，包括但不限于工程款的结算、质量保修等。4.本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。5.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。6.本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。九、合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方代表在合同上签字或盖章后，本合同即生效。甲方代表（签字