农村建筑施工合同范例

农村建筑施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

农村建筑施工合同

甲方（以下简称“发包方”）：________________________

乙方（以下简称“承包方”）：________________________

鉴于甲方需要在农村地区进行建筑施工作业，为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程内容：________________________

4.工程规模：________________________

5.工程工期：________________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币__________元整（大写：________________________）

2.支付方式：

（1）开工前，甲方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付合同价款的__________%；

（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付合同价款的__________%；

（4）余款__________元，甲方在合同签订后__________日内支付给承包方。

三、工程进度及验收

1.工程进度：按照施工图纸和施工组织设计进行施工，确保按期完成。

2.验收：

（1）甲方负责组织验收，验收标准按照国家相关规范和设计要求执行；

（2）工程竣工后，承包方应向甲方提供竣工报告和相关资料；

（3）甲方应在收到竣工报告和相关资料后__________日内进行验收，如验收合格，双方签署验收合格证书。

四、工程质量管理

1.承包方应严格按照国家相关规范、设计要求和施工图纸进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2.甲方有权对工程进行监督检查，发现问题及时通知承包方整改。

3.工程质量出现问题，由责任方承担相应责任。

五、安全文明施工

1.承包方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全文明施工。

2.甲方负责协调施工现场周边关系，确保施工顺利进行。

3.发生安全事故，按照国家相关法律法规处理。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款，应向承包方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

2.承包方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

3.双方违约行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同附件如下：

（1）施工图纸；

（2）施工组织设计；

（3）其他相关资料。

甲方（盖章）：________________________

乙方（盖章）：________________________

签订日期：________________________

备注：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

农村建筑施工合同

甲方（以下简称“发包方”）：________________________

乙方（以下简称“承包方”）：________________________

第三方（以下简称“监理方”）：________________________

鉴于甲方需要在农村地区进行建筑施工作业，为确保工程质量和进度，同时保障甲方的权益，经甲乙双方及监理方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程内容：________________________

4.工程规模：________________________

5.工程工期：________________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币__________元整（大写：________________________）

2.支付方式：

（1）开工前，甲方支付合同价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________时，甲方支付合同价款的__________%；

（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付合同价款的__________%；

（4）余款__________元，甲方在合同签订后__________日内支付给承包方。

三、监理方职责与权利

1.监理方负责对工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全文明施工。

2.监理方有权对承包方的施工过程进行监督检查，发现质量问题及时通知承包方整改。

3.监理方有权对工程进度进行跟踪，确保工程按期完成。

4.监理方有权对承包方的违约行为提出警告，并要求甲方采取措施。

四、承包方责任与义务

1.承包方应严格按照国家相关规范、设计要求和施工图纸进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2.承包方应按监理方要求进行施工，确保工程进度和安全文明施工。

3.承包方应承担因自身原因造成的工程损失和违约责任。

五、甲方权益保障

1.甲方有权对工程进度、质量和安全进行监督检查，确保工程符合预期目标。

2.甲方有权要求承包方提供施工过程中的相关资料，包括施工记录、检验报告等。

3.甲方有权要求监理方对工程进行专项检查，确保工程质量和进度。

4.甲方有权要求承包方对工程进行整改，直至符合要求。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款，应向承包方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

2.承包方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

3.监理方未履行监理职责，导致工程质量、进度和安全问题，应承担相应责任。

4.承包方因自身原因造成工程损失，应承担全部责任。

七、限制条款

1.承包方不得擅自变更施工图纸和设计要求，如需变更，应经甲方和监理方同意。

2.承包方不得擅自使用非标准材料，如需使用，应经甲方和监理方同意。

3.承包方不得擅自延长工期，如需延长，应经甲方和监理方同意。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙双方及监理方各执一份。

3.本合同附件如下：

（1）施工图纸；

（2）施工组织设计；

（3）监理方案；

（4）其他相关资料。

第三方介入的意义和目的：

第三方监理方的介入，旨在确保工程质量和进度，维护甲方的合法权益，同时监督承包方的施工行为，降低施工风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为发包方，对工程的质量、进度和安全负有最终责任。甲方主导合同签订和履行，有利于保障自身权益，确保工程顺利进行。

备注：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

农村房地产开发合同

甲方（以下简称“开发商”）：________________________

乙方（以下简称“购房者”）：________________________

第三方（以下简称“评估机构”）：________________________

鉴于乙方有意向购买甲方在农村地区开发的房地产项目，为明确双方的权利、义务和责任，确保房地产项目的质量和安全，经甲乙双方及评估机构友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：________________________

2.项目地点：________________________

3.项目规模：________________________

4.项目工期：________________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币__________元整（大写：________________________）

2.支付方式：

（1）签订合同后，乙方支付合同价款的__________%作为定金；

（2）房屋交付前，乙方支付合同价款的__________%；

（3）房屋验收合格后，乙方支付合同价款的__________%；

（4）余款__________元，在房屋交付后__________日内支付。

三、评估机构职责与权利

1.评估机构负责对项目的土地、建筑及配套设施进行评估，确保项目符合国家标准和规划要求。

2.评估机构有权要求开发商提供项目相关资料，包括土地使用证明、规划设计文件等。

3.评估机构有权对项目施工过程中的关键环节进行监督检查，确保项目质量。

四、开发商责任与义务

1.开发商应按照国家相关法律法规和规划要求进行房地产开发。

2.开发商应确保项目在合同约定的时间内完工并交付使用。

3.开发商应承担因自身原因造成的项目质量、进度和安全隐患。

五、购房者权益保障

1.购房者有权要求开发商提供项目相关资料，包括土地使用证明、规划设计文件、施工许可证等。

2.购房者有权要求评估机构对项目进行评估，确保项目质量。

3.购房者有权要求开发商对项目进行整改，直至符合要求。

六、违约责任

1.开发商未按约定交付房屋，应向购房者支付违约金，违约金为合同价款的__________%。

2.开发商未按约定质量标准交付房屋，应承担相应责任，包括修复、赔偿等。

3.评估机构未履行评估职责，导致项目质量不符合要求，应承担相应责任。

七、限制条款

1.购房者不得擅自改变房屋结构和使用性质，如需改变，应经开发商和评估机构同意。

2.购房者不得擅自转让房屋，如需转让，应经开发商同意。

3.开发商不得擅自变更规划设计，如需变更，应经购房者、评估机构及相关部门同意。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合