创新工程施工合同

第第页合同编号:________创新工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的本合同标题为“创新工程施工合同”（以下简称“本合同”），合同主体为甲方（以下简称“发包方”）：中华人民共和国某省某市某房地产开发有限公司，乙方（以下简称“承包方”）：中华人民共和国某省某市某建筑工程有限公司。本合同之目的在于明确双方在创新工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程按照约定的质量、进度、安全标准顺利进行。发包方委托承包方承担创新工程施工任务，承包方承诺按照本合同约定完成工程，并确保工程质量、技术及环保等方面达到国家及地方相关法规、标准要求。通过本合同，双方共同追求高效、优质、安全的工程目标，为我国建筑行业的创新发展贡献力量。二、价格、支付方式1.本合同工程总价款为人民币XX万元整（大写：人民币XX万元整），该价格包含但不限于工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金及合同明示或暗示的所有风险、费用。2.上述总价款根据以下支付方式分期支付：a)工程开工前，发包方支付合同总价款的20%作为预付款；b)工程进度达到20%时，发包方支付合同总价款的30%；c)工程进度达到50%时，发包方支付合同总价款的30%；d)工程进度达到80%时，发包方支付合同总价款的10%；e)工程竣工验收合格后，发包方支付合同总价款的5%；f)剩余5%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起计算，质保期1年。质保期满后，若无质量问题，发包方在7个工作日内一次性支付给承包方。3.支付方式：银行转账。每次支付前，承包方应向发包方等额的正式发票。若因支付过程中产生的银行手续费，由发包方承担。4.若工程实际施工过程中发生设计变更、工程量增减等影响合同总价款的情况，双方应友好协商，并根据实际情况调整合同总价款。调整后的总价款按照本合同约定的支付方式进行支付。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证：a)承包方应按照国家及地方相关法规、施工图纸、技术规范及合同要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。b)工程施工过程中，承包方应对所有材料、设备、施工工艺进行严格把关，确保符合质量要求。c)工程竣工验收合格后，承包方应完整的质保文件，并承担质保期内的质量维修责任。2.服务：a)承包方应在施工过程中必要的技术支持和咨询服务，确保工程顺利进行。b)工程竣工后，承包方应对发包方人员进行工程操作和维护培训，确保发包方能够正常使用和维护工程设施。c)承包方应在质保期内免费的维修服务，对因施工原因导致的质量问题负责修复。3.履行：a)双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，确保工程按期完成。b)承包方应按约定进度完成施工任务，如因承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应违约责任。c)发包方应按约定支付工程款项，如因发包方原因导致工程延期或中断，发包方应承担相应责任。4.变更：a)若在施工过程中发生设计变更、工程量增减等事项，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用及工期调整。b)任何一方提出变更请求，需经双方协商一致并签订书面变更协议后方可实施。c)变更协议作为本合同附件，具有同等法律效力。未经书面变更协议，任何一方不得擅自改变合同内容。四、保密条款、争议解决1.保密条款：a)双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息（以下简称“保密信息”），应予以严格保密。b)保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后五年止。c)双方仅可在履行本合同目的范围内使用保密信息，不得泄露给第三方，除非获得对方书面同意。d)双方应采取合理措施保护保密信息，防止泄露、遗失或被非法使用。2.争议解决：a)双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。b)若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地人民法院诉讼解决。c)争议解决期间，双方仍应继续履行合同中未争议的部分，除非争议事项导致合同无法继续履行。d)双方因争议产生的诉讼费、律师费等费用，按照法院判决或双方协商结果承担。本保密条款及争议解决条款作为本合同的重要组成部分，对双方具有法律约束力。双方应严格遵守，以确保合同顺利履行，维护双方合法权益。五、其他条款、合同签署1.其他条款：a)本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。b)本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。c)本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕、双方权利义务终止之日止。d)双方确认，本合同及其补充协议、附件等构成双方完整的合同内容，取代了所有之前的口头或书面约定。e)双方同意，本合同及其补充协议的修改、补充均应以书面形式进行，未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改或补充。2.合同签署：a)本合同由双方授权代表签署，签署日期即为合同生效日期。b)双方