工程施工合同索赔

工程施工合同索赔合同编号：__________甲方（发包方）：公司名称：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）：公司名称：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]一、合同总则1.合同双方甲方和乙方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就[工程名称]工程施工事宜，达成如下协议。2.工程概况工程名称：[具体工程名称]工程地点：[工程所在地点]工程内容：[详细工程施工内容]工程规模：[工程规模描述]3.合同目的本合同的目的是明确双方在工程施工过程中的权利和义务，保证工程按照合同约定的质量、进度和价格要求完成，保障双方的合法权益。二、合同条款1.工程范围乙方应按照合同约定的工程内容和要求，完成[具体工程范围描述]，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。2.工程质量乙方应按照国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准，进行工程施工，保证工程质量合格。如工程质量不符合约定，乙方应负责返工、修理或更换，直至达到约定标准，由此产生的费用由乙方承担。3.工程进度乙方应按照合同约定的工程进度计划，组织工程施工，保证工程按时完成。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。4.工程价款及支付工程价款为[具体工程价款金额]，支付方式为[具体支付方式，如分期付款、按工程进度支付等]。甲方应按照合同约定的时间和方式支付工程价款，如逾期支付，应按照逾期金额的一定比例向乙方支付违约金。5.双方权利与义务甲方权利：有权对工程施工过程进行监督和检查；有权要求乙方按照合同约定的质量、进度和要求进行施工；有权对乙方的施工行为进行纠正和整改。甲方义务：按照合同约定支付工程价款；提供施工所需的必要条件和协助；协调与工程施工相关的外部关系。乙方权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程价款；有权要求甲方提供施工所需的必要条件和协助；在符合合同约定的情况下，有权对工程施工进行调整和变更。乙方义务：按照合同约定的质量、进度和要求进行工程施工；负责工程施工过程中的安全管理，保证施工安全；妥善保管和使用甲方提供的材料和设备。6.违约责任如一方违反本合同约定，应承担违约责任。违约责任的形式包括支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任由双方在合同中约定。三、索赔的提出1.索赔的条件当一方认为对方违反本合同约定，导致其遭受损失时，有权提出索赔。索赔的条件包括：对方存在违约行为；己方遭受了实际损失；违约行为与损失之间存在因果关系。2.索赔的通知当一方认为对方存在违约行为并准备提出索赔时，应及时向对方发出索赔通知。索赔通知应包括索赔的事由、要求赔偿的金额和计算依据等内容。3.索赔的证据提出索赔的一方应提供充分的证据证明对方存在违约行为以及己方遭受的损失。证据包括但不限于合同文件、往来函件、工程记录、验收报告等。四、索赔的处理1.索赔的审核对方收到索赔通知后，应及时进行审核，并在规定的时间内给予答复。审核的内容包括索赔的事由是否成立、要求赔偿的金额是否合理等。2.索赔的协商如双方对索赔事宜存在争议，应通过友好协商的方式解决。协商的内容包括索赔的事由、赔偿金额等。协商不成的，可以提交仲裁或诉讼解决。3.索赔的裁决如双方无法通过协商解决索赔争议，可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。仲裁裁决或法院判决具有终局性，双方应予以执行。五、索赔的支付1.索赔金额的确定索赔金额应根据实际损失情况确定，并扣除对方已承担的部分。索赔金额的计算依据应充分、合理、合法。2.索赔款项的支付如索赔成立，对方应按照仲裁裁决或法院判决的结果支付索赔款项。支付方式和时间应按照合同约定执行。如对方逾期支付，应按照逾期金额的一定比例向索赔方支付违约金。六、争议解决1.争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼的选择如双方选择仲裁解决争议，应在合同中明确约定仲裁机构和仲裁规则。如双方未约定仲裁机构和仲裁规则，应按照相关法律法规的规定进行仲裁。七、合同变更与解除1.合同的变更如双方需要对本合同进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。2.合同的解除如一方违反本合同约定，另一方有权解除本合同。解除合同的通知应符合合同约定的方式和程序。合同解除后，双方应按照合同约定进行清算和处理。八、合同的生效与终止1.合同的生效条件本合同自双方签字（盖章）之日起生效。如需要办理相关手续，应在手续办理完毕后生效。2.合同的终止条件本合同在下列情况下终止：双方履行完毕合同约定的全部义务；合同因解除而终止；法律、法规规定的其他终止情形。九、其他条款1.法律适用本合同的签订、履行、变更和解除等事宜，均适用中华人民共和国法律。2.通知与送达双方在本合同履行过程中相互发出的通知、函件等，应按照合同约定的地址、方式送达。如无约定，应按照法律规定的方式送达。3.合同份数本合同一式[合同份数]份，双方各执[每份合同的份数]份，具有同等法律效力。4.补充条款本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。主体盖章签字部分：甲方（盖章）：____________________法