营改增建筑施工合同7篇

营改增建筑施工合同7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家税务总局相关法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程项目施工任务发包给乙方，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、施工期限1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天。三、付款方式1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）签订合同后，甲方应支付乙方合同总金额的______%作为预付款。（2）工程进度款应根据工程实际进度和合同约定进行支付，具体支付时间为每月的______号，支付金额为上月完成工程量的______%。（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方合同总金额的______%作为尾款。2.乙方应在收到款项后，向甲方提供合法有效的发票。四、权利义务1.甲方的权利义务：（1）甲方有权监督乙方的施工过程，确保施工质量符合合同约定。（2）甲方应按时向乙方支付款项，确保施工进度不受影响。（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。2.乙方的权利义务：（1）乙方应按时向甲方提交施工计划、进度报告等相关资料。（2）乙方应确保施工质量符合合同约定，如因施工质量问题导致的损失，由乙方承担全部责任。（3）乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工过程中人员和设备安全。如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。五、违约责任1.甲方如未按时向乙方支付款项，应承担违约责任，支付违约金并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方如未按时完成施工任务，应承担违约责任，支付违约金并赔偿甲方因此遭受的损失。3.双方因违约行为导致的损失，应由违约方承担全部责任。六、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。2.争议解决过程中涉及的鉴定、评估等费用，由双方协商解决。如协商不成的，由法院根据实际情况进行裁决。3.争议解决后，双方应遵守法院生效判决或调解协议，履行相应的义务。如一方不履行判决或调解协议，应承担违约责任并赔偿对方因此遭受的损失。七、合同变更和解除1.甲乙双方在履行合同过程中，如需对合同进行变更或解除，应协商一致并签订书面协议。协议未达成前，原合同继续有效。变更或解除合同的书面协议自双方签字或盖章之日起生效。2.变更或解除合同的书面协议应明确变更或解除的内容、生效时间、双方的权利和义务等，并应符合法律法规的规定。如有违反法律法规规定的情形，该变更或解除合同的协议无效。3.合同解除后，双方应清算已完成的工程量及款项，并按照合同约定承担相应的违约责任和赔偿责任。已完成的工程量及款项的清算应以合法有效的票据和凭证为依据进行核实和确认。如有争议无法协商一致的，可依法向法院提起诉讼进行裁决。篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将[工程名称]发包给乙方施工，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程规模：[工程规模]二、工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金[违约金金额]元。三、质量与验收1.工程质量：乙方需按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。2.验收标准：工程竣工后，乙方需提交完整的验收资料，并按照甲方要求进行验收。3.整改与返工：如工程质量不符合要求，乙方需负责整改或返工，并承担相关费用。四、合同价款与支付1.合同价款：人民币[合同价款]元，大写[合同价款汉字大写]。2.支付方式：银行转账。3.支付节点：工程预付款[预付款金额]元，大写[预付款金额汉字大写]；工程进度款[进度款金额]元，大写[进度款金额汉字大写]；工程结算款[结算款金额]元，大写[结算款金额汉字大写]。4.税务处理：乙方需向甲方提供正规的税务发票，并承担相应的税款。五、违约责任1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付款项，每逾期一天，需向乙方支付违约金[违约金金额]元。2.乙方违约：如乙方未按照合同约定履行合同义务，每逾期一天，需向甲方支付违约金[违约金金额]元。同时，乙方还需承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.友好协商：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议和分歧。2.调解与仲裁：如协商无果，双方可寻求第三方进行调解或仲裁。仲裁裁决具有最终法律效力。3.诉讼与管辖：如仲裁裁决仍无法解决问题，双方可依法向人民法院提起诉讼。本合同的管辖法院为[管辖法院]。七、合同变更与解除1.合同变更：双方可协商一致后变更合同内容。变更合同内容时，应签订书面补充协议。补充协议具有与本合同相同的法律效力。2.合同解除：双方可协商一致后解除本合同。合同解除时，应签订书面解除协议。解除协议具有与本合同相同的法律效力。如因不可抗力导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决纠纷。仲裁裁决具有最终法律效力。诉讼管辖法院为[管辖法院]。篇3甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXX建筑项目2.工程地点：XXXX地点3.承包范围：XXXX建筑项目的施工图纸及工程量清单所包含的全部内容4.承包方式：XXXX建筑项目采用包工包料、固定单价、固定工期、固定质量标准的承包方式5.工期：XXXX建筑项目的开工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期为XXXX年XX月XX日，总工期为XX天。如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。二、合同价款1.合同总价：XXXX建筑项目的合同总价为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。此价格已包含所有包工包料费用、管理费用、利润及税金等。2.付款方式：甲方应按照乙方提供的施工进度计划，按时支付各阶段的工程款。具体支付时间和金额如下：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成基础工程后，甲方支付合同总价的XX%作为中期款；（3）乙方完成主体结构工程后，甲方支付合同总价的XX%作为进度款；（4）乙方完成装修工程后，甲方支付合同总价的XX%作为尾款；（5）乙方提交竣工报告并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价的XX%作为最终结算款。3.税金：本合同采用营改增方式，乙方应按照国家相关税收政策缴纳税金，甲方在支付工程款时不再单独扣除税金。三、双方权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）甲方应按照合同约定支付工程款；（2）甲方应提供施工所需的场地、水电等必要条件；（3）甲方应监督乙方的施工质量、进度和安全等方面的工作。2.乙方的权利和义务：（1）乙方应按照施工图纸和工程量清单的要求进行施工；（2）乙方应保证施工质量符合国家相关标准；（3）乙方应按时完成施工任务，确保工期不受影响；（4）乙方应遵守安全生产规定，确保施工安全。四、违约责任1.甲方的违约责任：（1）甲方如未按照合同约定支付工程款，乙方有权停止施工并要求甲方支付逾期付款违约金；（2）甲方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。2.乙方的违约责任：（1）乙方如因施工质量不符合国家相关标准，应承担相应的赔偿责任；（2）乙方如因工期延误或未按合同约定完成施工任务，应承担相应的违约责任。五、争议解决1.双方在履行本合同时如发生争议，应首先通过友好协商解决；2.若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的全部义务履行完毕之日终止。2.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，由双方另行协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：XXXX有限公司法定代表人：XXXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX建筑公司法定代表人：XXXX签字日期：XXXX年XX月XX日篇4合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家税务总局相关法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程发包给乙方施工事宜，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：（1）因甲方原因造成停工；（2）因甲方变更设计；（3）因甲方指定的材料供应不及时；（4）因不可抗力因素。三、质量与检验1.工程质量：乙方应确保工程质量符合《建设工程质量评价标准》及相关行业标准。2.验收标准：工程的验收标准应按照合同约定及国家相关法规进行。3.验收流程：工程完工后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。四、价款与支付1.工程价款：本合同工程价款为人民币[工程价款]元。2.支付方式：甲方应在合同签订后支付工程价款的XX%作为预付款，剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。3.乙方在收到款项后，应向甲方提供合法有效的发票。五、违约责任1.甲方违约：甲方如未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款XX%的违约金。2.乙方违约：乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款XX%的违约金。六、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：[甲方名称]法定代表人（或授权代表）：[法定代表人姓名]签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[乙方名称]法定代表人（或授权代表）：[法定代表人姓名]签字日期：XXXX年XX月XX日篇5合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]发包方：[发包方公司名称]承包方：[承包方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程结构：[工程结构]5.工程总造价：[工程总造价]6.工程工期：[工程工期]二、承包方式1.承包方式：本工程采取[承包方式]的方式，由承包方自行承担风险，自负盈亏。2.承包范围：包括[承包范围]等施工图纸范围内的所有项目。具体包括：基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。3.承包内容：除发包方提供的材料外，其余所有材料、设备均由承包方自行采购。承包方需按照发包方的要求，提供详细的材料设备清单，并在施工过程中按照清单进行采购。三、合同价款与支付方式1.合同价款：本工程的合同价款为[合同价款]元。该价款为包干价，不因市场变化而调整。2.支付方式：发包方在签订合同后支付合同价款的[支付比例]作为预付款。之后，根据工程进度，每月支付一次进度款。具体支付时间和金额由发包方和承包方协商确定。四、质量与验收1.工程质量：承包方必须按照施工图纸、设计说明、技术要求等进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.验收标准：工程竣工后，承包方应提交完整的竣工资料，包括施工图纸、施工记录、材料设备清单等。发包方将组织相关人员进行验收。验收标准为国家相关施工质量的验收规范。3.验收程序：验收时，承包方应向发包方提交完整的竣工资料。发包方在收到资料后，将尽快安排验收工作。验收过程中，如有不合格项目，承包方需按要求进行整改。整改完成后，重新进行验收。五、违约责任1.发包方违约责任：如发包方未按时支付进度款或未按时提供材料设备，导致承包方无法按时开工或无法继续施工，发包方需承担相应的违约责任。违约金按每天[违约金金额]元计算。2.承包方违约责任：如承包方在施工过程中存在质量问题或未按时完成进度计划，需承担相应的违约责任。违约金按每天[违约金金额]元计算。同时，承包方需赔偿发包方由此造成的损失。六、争议解决1.合同争议：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼管辖：本合同的管辖法院为[管辖法院]。凡因本合同引起的争议，双方同意由该法院管辖并审理。诉讼费用由败诉方承担。3.争议解决方式：在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他未发生争议的部分。如诉讼过程中发现合同中有重大争议事项需要解决，双方同意以调解方式解决。调解不成的，再按照诉讼程序进行审理。七、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方所签订的所有协议、承诺均为合同组成部分，具有同等法律效力。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保工程顺利进行。2.合同终止：在本合同履行过程中，如遇不可抗力或国家政策调整等原因导致合同无法继续履行时，双方可协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到保障。协商不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决。仲裁机构或法院应根据合同条款及相关法律法规进行裁决或判决。裁决或判决结果出来后双方应遵守执行。若因一方原因导致合同无法按时开工或无法继续施工等情况时也应按照上述方式处理并承担相应的违约责任和赔偿责任。篇6甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家税务总局相关法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程发包给乙方施工，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、合同工期1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天三、付款方式1.甲方应在签订合同后，向乙方支付合同总金额的百分之二十（20%）作为预付款。2.乙方在达到合同约定的阶段性目标后，向甲方提交付款申请，甲方在收到申请后，向乙方支付相应的款项。3.乙方完成全部施工任务，并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算文件后，向乙方支付剩余的款项。四、材料设备供应1.甲方负责供应全部材料设备，乙方负责施工过程中的材料设备保管和使用。2.乙方应妥善保管甲方提供的材料设备，如有损坏或丢失，应负责赔偿。3.乙方在施工过程中，应合理使用材料设备，避免浪费。五、施工质量管理1.乙方应建立健全施工质量管理体系，确保施工工程质量符合合同约定和国家标准。2.甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见。乙方应及时改进并报告改进情况。3.如因乙方施工质量问题导致工程无法正常使用，乙方应负责无偿维修并赔偿因此给甲方造成的全部损失。六、安全生产与环境保护1.乙方应建立健全安全生产管理制度，加强员工安全教育和培训，确保施工过程安全无事故。2.甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督，提出改进意见。乙方应及时改进并报告改进情况。3.乙方在施工过程中，应严格遵守环境保护法律法规，确保施工活动对环境的影响降到最低。七、违约责任及赔偿损失1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的千分之一（1‰）作为违约金。如逾期超过三十天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此给乙方造成的全部损失。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的千分之一（1‰）作为违约金。如逾期超过三十天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应赔偿因此给对方造成的全部损失。八、争议解决及法律适用1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。九、合同生效与终止1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.当乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，本合同自动终止。如因故提前解除合同的，双方应友好协商并达成书面协议。3.合同终止后，乙方应妥善保管好已完成的工程和相关的资料文件等财产权益。如因乙方的过错导致财产权益受到损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。4.合同终止后，双方应友好协商解决合同终止后的相关事宜。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。争议解决后如需继续履行的合同条款按争议解决结果执行；争议解决后无需继续履行的合同条款按双方协商结果执行；协商不成的按法律法规规定执行。篇7合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]发包方：[发包方公司名称]承包方：[承包方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.开工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同价款：大写[合同价款汉字大写]元，小写[合同价款阿拉伯数字]元。二、发包方工作1.负责办理有关建设手续，协调各方面的关系。2.负责提供整个施工过程中的现场指导，及时解决施工过程中的问题。3.负责按时支付承包方的工程进度款。4.负责本工程竣工后的验收工作。5.负责办理有关竣工验收手续。