工程地块土方承包施工合同

工程地块土方承包施工合同合同编号：__________发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，电子邮箱：[发包方邮箱]。承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，电子邮箱：[承包方邮箱]。一、合同双方1.发包方：名称：[发包方公司名称]，依法设立并存续的企业法人，具备相应的工程施工资质和相关经营许可。地址：[发包方公司地址]，位于[具体地点]，拥有合法的土地使用权和相关建设手续。联系方式：[发包方联系电话]，[发包方邮箱]，便于与各方进行沟通和协调。2.承包方：名称：[承包方公司名称]，具备专业的土方工程施工资质和丰富的施工经验，能够承担本合同项下的土方工程施工任务。地址：[承包方公司地址]，在[具体地点]设有办公场所和施工基地。联系方式：[承包方联系电话]，[承包方邮箱]，保证在施工过程中能够及时响应发包方的要求和指令。二、工程概况1.工程地点：[具体工程地点]，位于[详细地址]，交通便利，具备施工条件。2.工程内容：包括但不限于土方开挖、土方运输、场地平整等相关工作，具体工程内容以发包方提供的施工图纸和相关技术要求为准。3.工程规模：本工程土方总量约为[具体土方量]立方米，工程规模较大，需要具备一定的施工能力和设备投入。三、承包范围1.土方开挖范围：根据发包方提供的施工图纸和相关技术要求，对指定的工程区域进行土方开挖，保证开挖深度、宽度和坡度符合设计要求。2.土方运输范围：将开挖出的土方运输至指定的弃土场或填方区域，运输距离约为[具体运输距离]米，运输过程中应遵守交通法规和环保要求，保证运输安全和环境卫生。3.其他相关工作范围：包括但不限于施工现场的排水、降水、临时道路的铺设、施工标志的设置等相关工作，保证施工现场的安全和有序。四、合同工期1.开工日期：以发包方发出的开工令为准，承包方应在接到开工令后的[具体天数]天内开始施工。2.竣工日期：本工程的竣工日期为[具体竣工日期]，承包方应在规定的工期内完成全部工程内容，并通过发包方的验收。3.工期延误及顺延：如因不可抗力、发包方原因、设计变更等不可预见的因素导致工期延误，承包方应及时通知发包方，并提供相关证明材料，经发包方确认后，工期相应顺延。如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担违约责任，并赔偿发包方因此造成的损失。五、工程质量1.质量标准：本工程的质量标准应符合国家和地方相关标准规范的要求，以及发包方提供的施工图纸和相关技术要求。2.质量检验：承包方应建立健全质量检验制度，对每道工序进行自检、互检和专检，保证工程质量符合要求。发包方有权对工程质量进行抽检，如发觉质量问题，承包方应及时整改，直至达到合格标准。3.质量保证措施：承包方应采取有效的质量保证措施，如加强施工管理、提高施工人员素质、严格控制原材料质量等，保证工程质量稳定可靠。如因工程质量问题导致发包方损失，承包方应承担赔偿责任。六、合同价款及支付1.合同价款的确定：本合同的价款为固定总价，合同总价为[具体合同价款]元（大写：[大写合同价款]），包含土方开挖、土方运输、场地平整等全部工程内容的费用。2.预付款：发包方应在合同签订后的[具体天数]天内，向承包方支付合同总价的[预付款比例]%作为预付款，预付款用于承包方购买施工材料和设备等前期准备工作。3.工程进度款：承包方应按照发包方的要求和工程进度计划，定期向发包方提交工程进度报表，发包方应在收到工程进度报表后的[具体天数]天内，按照工程进度的比例向承包方支付工程进度款，工程进度款支付至合同总价的[进度款比例]%。4.竣工结算：工程竣工后，承包方应在[具体天数]天内向发包方提交竣工结算报告，发包方应在收到竣工结算报告后的[具体天数]天内，组织相关人员进行竣工结算审核，如无异议，双方应在[规定时间]内办理竣工结算手续，结清工程价款。5.价款调整：如因设计变更、工程量增加或减少等原因导致合同价款需要调整，双方应按照国家和地方相关规定及合同约定的程序进行协商调整。七、双方责任与义务1.发包方责任与义务：提供施工所需的场地、水源、电源等基本条件，并保证其满足施工要求。负责办理工程施工所需的各项审批手续，如施工许可证、环保许可证等。按照合同约定的时间和方式支付工程价款，如因发包方原因导致工程价款支付延误，应承担违约责任。对工程施工过程进行监督和管理，及时协调解决施工中出现的问题。2.承包方责任与义务：按照合同约定的时间和要求组织施工，保证工程质量和工期符合要求。负责施工所需的设备、材料的采购和供应，保证其质量符合要求。遵守国家和地方相关法律法规，文明施工，保护环境，做好施工现场的安全防护工作。接受发包方的监督和管理，及时报告施工中出现的问题，并配合发包方解决问题。八、工程变更1.变更的程序：如因工程需要进行变更，承包方应及时向发包方提出书面变更申请，经发包方同意后，双方应签订工程变更协议，明确变更的内容、范围、价款和工期等相关事项。2.变更的价款调整：如因工程变更导致合同价款增加或减少，双方应按照国家和地方相关规定及合同约定的程序进行协商调整。3.变更对工期的影响：如因工程变更导致工期延误，承包方应及时通知发包方，并提供相关证明材料，经发包方确认后，工期相应顺延。如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担违约责任，并赔偿发包方因此造成的损失。九、竣工验收与结算1.竣工验收的条件：工程竣工后，承包方应完成工程清理和整理工作，具备竣工验收条件。发包方应在接到承包方的竣工验收申请后的[具体天数]天内，组织相关人员进行竣工验收。2.竣工验收的程序：竣工验收应按照国家和地方相关标准规范进行，验收过程中如发觉质量问题，承包方应及时整改，直至达到合格标准。验收合格后，双方应签订竣工验收报告，确认工程竣工。3.竣工结算的办理：工程竣工结算应按照合同约定的程序进行，承包方应在竣工验收合格后的[具体天数]天内向发包方提交竣工结算报告，发包方应在收到竣工结算报告后的[具体天数]天内，组织相关人员进行竣工结算审核，如无异议，双方应在[规定时间]内办理竣工结算手续，结清工程价款。十、违约责任1.发包方违约责任：如因发包方原因导致工程价款支付延误，每延误一天，应按照未支付价款的[违约金比例]%向承包方支付违约金。如因发包方原因导致工程停工或延误，应赔偿承包方因此造成的损失。如发包方未按照合同约定履行其他义务，应承担相应的违约责任。2.承包方违约责任：如因承包方原因导致工程质量不符合要求，承包方应负责返工或修复，直至达到合格标准，如因返工或修复导致工期延误，应承担违约责任，并赔偿发包方因此造成的损失。如因承包方原因导致工期延误，每延误一天，应按照合同总价的[违约金比例]%向发包方支付违约金。如承包方未按照合同约定履行其他义务，应承担相应的违约责任。十一、争议解决1.争议解决的方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决的程序：如双方协商不成需要通过诉讼解决争议，应按照法律规定的程序进行，包括起诉、受理、开庭审理、判决等环节。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的工作，提供相关证据和材料，维护自身的合法