农村道路修建合同范本

农村道路修建合同范本第一篇范文：合同编号：__________

合同签订日期：____年____月____日

甲方（建设单位）：____

乙方（施工单位）：____

鉴于甲方拟对农村道路进行修建，乙方愿意接受甲方委托，承担农村道路修建工程，双方本着平等互利、协商一致的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：____农村道路修建工程

1.2工程地点：____

1.3工程规模：____

1.4工程内容：道路路基、路面、排水设施等

1.5工程投资：____

二、合同双方的权利与义务

2.1甲方权利与义务：

2.1.1甲方应按合同约定，在规定的时间内向乙方支付工程款。

2.1.2甲方负责办理工程项目所需的各项审批手续，并确保工程顺利进行。

2.1.3甲方负责协调处理施工过程中产生的各种纠纷，保障施工单位的合法权益。

2.2乙方权利与义务：

2.2.1乙方应按照甲方要求，按时完成工程。

2.2.2乙方应遵守国家法律法规、行业标准，确保工程质量、安全。

2.2.3乙方应按合同约定，承担工程保修责任。

三、工程进度与工期

3.1工程进度：

乙方应按甲方要求，分阶段完成工程。具体进度安排如下：

（1）路基施工：____

（2）路面施工：____

（3）排水设施施工：____

3.2工期：

自合同签订之日起，乙方应在____日内完成工程。

四、工程质量与验收

4.1工程质量：

乙方应按照国家相关标准和规范，确保工程质量。

4.2验收：

（1）乙方完成工程后，应向甲方提交工程验收申请。

（2）甲方在收到乙方验收申请后，应在____日内组织验收。

（3）验收合格后，甲方应向乙方支付相应的工程款。

五、工程款支付与结算

5.1工程款支付：

（1）工程进度款：根据工程进度，甲方按比例支付工程款。

（2）结算款：工程验收合格后，甲方在____日内支付结算款。

5.2结算方式：

甲方按月向乙方支付工程进度款，结算款按工程验收合格后支付。

六、违约责任

6.1甲方违约责任：

（1）甲方未按时支付工程款，应向乙方支付____的违约金。

（2）甲方未按规定办理审批手续，导致工程延期，应承担相应的责任。

6.2乙方违约责任：

（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付____的违约金。

（2）乙方未保证工程质量，造成安全事故，应承担相应的责任。

七、争议解决

7.1合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计方案

2.工程量清单

3.乙方施工资质证明

4.乙方安全生产许可证

5.甲方审批手续

6.甲方银行账户信息

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（签字）：____________

法定代表人（签字）：____________

日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订日期：____年____月____日

甲方（建设单位）：____

乙方（施工单位）：____

丙方（监理单位）：____

鉴于甲方拟对农村道路进行修建，乙方愿意接受甲方委托，承担农村道路修建工程，丙方愿意担任本工程的监理工作，以保证工程质量。为明确各方权利义务，确保工程顺利进行，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称：____农村道路修建工程

1.2工程地点：____

1.3工程规模：____

1.4工程内容：道路路基、路面、排水设施等

1.5工程投资：____

二、甲方的权利与义务

2.1甲方的权利：

2.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成工程。

2.1.2甲方有权要求丙方严格按照国家法律法规、行业标准进行监理，确保工程质量。

2.1.3甲方有权要求乙方在工程验收合格后支付工程款。

2.1.4甲方有权要求乙方在工程延期、质量不合格等情况下，承担相应的违约责任。

2.2甲方的义务：

2.2.1甲方应按合同约定，在规定的时间内向乙方支付工程款。

2.2.2甲方负责办理工程项目所需的各项审批手续，并确保工程顺利进行。

2.2.3甲方负责协调处理施工过程中产生的各种纠纷，保障施工单位的合法权益。

三、乙方的权利与义务

3.1乙方的权利：

3.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付工程款。

3.1.2乙方有权要求丙方按照合同约定，履行监理职责。

3.2乙方的义务：

3.2.1乙方应按照甲方要求，按时完成工程。

3.2.2乙方应遵守国家法律法规、行业标准，确保工程质量、安全。

3.2.3乙方应按合同约定，承担工程保修责任。

四、丙方的权利与义务

4.1丙方的权利：

4.1.1丙方有权要求甲方和乙方按照合同约定，履行各自的义务。

4.1.2丙方有权要求乙方在工程中出现质量问题、安全隐患时，立即整改。

4.2丙方的义务：

4.2.1丙方应按照国家相关标准和规范，履行监理职责。

4.2.2丙方应定期向甲方报告工程进展情况，并提出整改意见。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

5.1.1甲方未按时支付工程款，应向乙方支付____的违约金。

5.1.2甲方未按规定办理审批手续，导致工程延期，应承担相应的责任。

5.2乙方违约责任：

5.2.1乙方未按时完成工程，应向甲方支付____的违约金。

5.2.2乙方未保证工程质量，造成安全事故，应承担相应的责任。

5.3丙方违约责任：

5.3.1丙方未履行监理职责，导致工程质量问题，应承担相应的责任。

六、争议解决

6.1合同履行过程中，如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，经三方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、第三方介入的意义和目的

8.1第三方丙方的介入，有助于提高工程质量，确保工程进度。

8.2第三方的监理职责，有助于监督乙方施工，减少工程质量风险。

8.3甲方通过引入第三方，可以更有效地维护自身权益，确保工程顺利完成。

九、甲方为主导的目的和意义

9.1甲方作为建设单位，主导整个工程项目的实施，有利于统筹规划、协调各方资源。

9.2甲方的主导地位，有助于保障工程质量、进度和投资效益。

9.3甲方通过主导，可以确保工程项目的顺利实施，为农村道路的改善提供有力支持。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订日期：____年____月____日

甲方（土地所有者）：____

乙方（土地开发商）：____

丙方（规划设计单位）：____

鉴于甲方拥有一块适宜开发的土地，乙方有意向进行土地开发项目，丙方愿意提供规划设计服务，以确保项目的可行性和质量。为明确各方权利义务，保障乙方权益，经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.1项目名称：____土地开发项目

1.2项目地点：____

1.3项目规模：____

1.4项目内容：基础设施建设、房地产开发等

1.5项目投资：____

二、乙方的权利与义务

2.1乙方的权利：

2.1.1乙方有权要求甲方提供符合开发要求的土地。

2.1.2乙方有权要求丙方按照合同约定，提供高质量的规划设计服务。

2.1.3乙方有权要求甲方在项目实施过程中，提供必要的支持和协助。

2.1.4乙方有权在项目完成后，根据合同约定获得相应的回报。

2.2乙方的义务：

2.2.1乙方应按照合同约定，支付规划设计费用及项目开发费用。

2.2.2乙方应按照丙方的规划设计，实施项目开发。

2.2.3乙方应确保项目开发过程中，遵守相关法律法规和行业标准。

三、丙方的权利与义务

3.1丙方的权利：

3.1.1丙方有权要求甲方提供项目相关资料，以便进行规划设计。

3.1.2丙方有权要求乙方按照合同约定，支付规划设计费用。

3.2丙方的义务：

3.2.1丙方应按照合同约定，在规定的时间内完成规划设计工作。

3.2.2丙方应确保规划设计方案的科学性、合理性和可行性。

四、甲方的权利与义务

4.1甲方的权利：

4.1.1甲方有权要求乙方按照合同约定，按时完成土地开发项目。

4.1.2甲方有权要求丙方提供的设计方案符合开发要求。

4.2甲方的义务：

4.2.1甲方应确保土地符合开发条件，并按时交付给乙方。

4.2.2甲方应协助乙方办理项目开发所需的各项审批手续。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

5.1.1甲方未按时交付土地，应向乙方支付____的违约金。

5.1.2甲方未协助乙方办理审批手续，导致项目延期，应承担相应的责任。

5.2乙方违约责任：

5.2.1乙方未按时完成项目，应向甲方支付____的违约金。

5.2.2乙方未按照丙方的设计方案进行开发，应承担相应的责任。

5.3丙方违约责任：

5.3.1丙方未按时完成规划设计，应向乙方支付____的违约金。

六、争议解决

6.1合同履行过程中，如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，经三方协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、乙方为主导的目的和意义

8.1乙方作为土地开发商，主导整个土地开发项目的实施，有利于确保项目开发的顺利进行。

8.2乙