住建部建设工程监理合同8篇_第1页
住建部建设工程监理合同8篇_第2页
住建部建设工程监理合同8篇_第3页
住建部建设工程监理合同8篇_第4页
住建部建设工程监理合同8篇_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

住建部建设工程监理合同8篇篇1合同编号:甲方(建设单位):乙方(监理单位):根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对建设工程进行监理达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程结构:二、监理范围1.甲方委托乙方对建设工程进行全过程监理。乙方应负责工程的进度控制、质量控制、安全控制、环保控制等方面的监理工作。2.乙方应协助甲方进行工程设计、施工方案的优化,提出合理化建议,降低工程造价,提高工程质量。3.乙方应参与工程的竣工验收工作,确保工程质量符合设计要求和相关标准。三、监理期限1.监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.乙方应在合同签订后尽快进场,并开始监理工作。四、监理费用及支付方式1.甲方应向乙方支付监理费用,具体费用根据工程规模、复杂程度和监理工作量等因素确定。2.甲方应在合同签订后支付监理费用的50%作为预付款,剩余50%在竣工验收合格后支付。3.乙方应在收到款项后向甲方提供合法有效的发票。五、违约责任1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约,应承担相应的违约责任。2.因甲方原因造成工程停工、窝工等损失,甲方应承担相应的赔偿责任。3.因乙方原因造成工程质量问题或延误工期,乙方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决方式1.甲方和乙方在履行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,可通过仲裁或诉讼解决。2.仲裁或诉讼应在合同签订地或工程所在地进行。仲裁或诉讼期间,双方应继续履行合同义务。七、其他约定事项1.甲方和乙方在履行合同过程中应严格遵守国家法律法规和相关规定。如需修改合同条款,应协商一致并签订书面协议。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。3.其他未尽事宜,可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):_________日期:_________年_________月_________日签字代表:_________职务:_________电话:_________传真:_________邮箱:_________地址:_________邮编:_________开户行及账号:_________户名:_________纳税人识别号:_________发票类型及代码:_________税务登记证号:_________地址及电话:_________邮编:_________电子邮箱:_________网址:_________统一社会信用代码:_________[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章]2025年07月06日签署[盖章篇2合同编号:_________甲方(建设单位):_________乙方(监理单位):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方对_________建设工程实施监理达成如下协议,双方应共同遵守。一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程规模:_________4.工程内容:_________二、监理范围1.监理范围:乙方负责对甲方委托的_________建设工程实施全面监理。具体监理范围包括:(1)施工准备阶段:协助甲方办理施工许可证,审查施工单位的资质和人员资格,协助处理施工前的各种问题。(2)施工阶段:对施工全过程进行监理,包括施工质量控制、进度控制和投资控制,确保施工符合设计要求和标准。(3)竣工验收阶段:协助甲方进行竣工验收,确保工程质量符合验收标准。2.监理服务期限:乙方应在合同签订后尽快进场,并在工程竣工验收后一定时间内提交监理报告。具体服务期限根据工程实际情况和甲方要求确定。三、监理费用及支付方式1.监理费用:乙方根据工程规模、复杂程度和甲方要求,按照有关标准计算并确定监理费用。具体费用在双方协商后确定。2.支付方式:甲方应按合同约定向乙方支付监理费用。具体支付方式包括预付款、中期款和尾款,具体支付时间和金额根据双方协商确定。四、权利义务及违约责任1.甲方权利与义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,确保工程质量、进度和安全。(2)甲方应按时向乙方支付监理费用,并提供必要的工作条件和支持。(3)甲方应尊重乙方的监理意见和建议,及时予以采纳和实施。2.乙方权利与义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用,并履行相应的职责和义务。(2)乙方应按时进场,并按照合同约定提供全面的监理服务。(3)乙方应客观公正地履行监理职责,确保工程质量、进度和安全。3.违约责任:如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况和双方协商确定。五、争议解决及法律适用1.争议解决:如双方在执行合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间,双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。2.法律适用:本合同适用中华人民共和国法律、法规和相关行业规定。如双方另有约定,可具体约定适用的法律、法规和行业规定。六、合同生效及变更、解除1.合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.合同变更或解除:如需对合同进行变更或解除,应经双方协商一致,并签订书面协议。协议未生效前,原合同仍然有效。如需解除合同的,应提前通知对方,并协商解决相关事宜。篇3委托方(甲方):XXXXXX公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXXXX监理方(乙方):XXXXXX建设监理有限公司地址:XXXXXX法定代表人:XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,为明确双方在合同执行过程中的权利和义务,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方对某项目进行监理事宜达成一致意见,特签订本合同。第一条工程概况1.工程名称:XXXXXX项目2.工程地点:XXXXXX3.工程规模及特点:XXXXXX第二条监理范围及内容1.监理范围:本合同约定,乙方对甲方的某项目进行全程监理,包括但不限于施工前、施工中、施工后的监理工作。2.监理内容:(1)施工前的监理工作:包括工程设计、施工图纸审核、施工组织设计审核、施工材料检验等。(2)施工中的监理工作:包括施工过程中的质量监督、进度控制、安全监管、合同管理、信息管理等工作。(3)施工后的监理工作:包括工程验收、保修期的监理、对甲方提供的工程资料进行整理和归档等。第三条监理服务期限1.监理服务期限:自本合同签订之日起至工程保修期结束止。具体服务时间以甲方通知为准。2.延期监理:如因甲方原因导致监理工作延期,乙方应继续按照本合同约定提供监理服务,直至工程保修期结束。第四条甲方权利和义务1.甲方应向乙方提供完整的工程设计文件及相关资料,并保证所有资料的合法性和有效性。2.甲方应按照本合同约定支付监理费用,确保乙方正常开展监理工作。3.甲方应积极配合乙方的监理工作,提供必要的支持和协助,确保监理工作的顺利进行。4.甲方应监督乙方的监理工作质量,如发现乙方存在违规行为或重大过失,甲方有权要求乙方进行整改或终止合同。第五条乙方权利和义务1.乙方应按照本合同约定提供全程监理服务,确保监理工作的质量和效率。2.乙方应严格遵守相关法律法规及行业规范,确保监理工作的合法性和合规性。3.乙方应积极与甲方沟通,及时反馈监理工作进展情况及存在的问题,并提出合理化建议。4.乙方应保证监理人员的专业素质和职业道德,确保监理工作的独立性和公正性。5.乙方应按照甲方要求对工程资料进行整理和归档,确保资料的真实性和完整性。6.在监理过程中,如发现重大问题或不可预见的情况,乙方应及时向甲方报告,并提出相应的处理建议。7.在保修期内,乙方应继续对工程进行跟踪检查,确保工程的稳定性和安全性。8.乙方应严格保密甲方的商业机密和工程资料,不得擅自泄露或使用。9.乙方不得接受甲方以外的任何单位或个人的贿赂或利益输送,保持廉洁自律。10.乙方在执行监理任务时,应注重自身安全防护,如因乙方原因导致的事故或损失,由乙方自行承担责任。第六条监理费用及支付方式1.监理费用:根据本合同约定的监理范围和内容,以及乙方的专业水平和工作经验,双方协商确定监理费用为人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。2.支付方式:甲方应按照以下方式向乙方支付监理费用:(1)预付款:本合同签订后,甲方应向乙方支付预付款人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX),预付款从第一期监理费用中扣除。(2)中期款:在每期监理工作完成并经甲方验收合格后,甲方应向乙方支付中期款人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。具体支付时间以甲方书面通知为准。(3)尾款:在工程保修期结束后,甲方应向乙方支付尾款人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。尾款在保修期结束后10个工作日内支付。3.发票及税务处理:乙方应在每期监理费用支付前向甲方提供正式发票,并按照国家相关法律法规的规定缴纳税款。甲方应在收到发票后及时办理付款手续。如因乙方未提供发票或发票不符合要求导致甲方无法办理付款手续的,责任由乙方自行承担。4.违约责任:如甲方未按照本合同约定支付监理费用的,每逾期一天,应向乙方支付应付未付金额千分之五的违约金。如乙方提供的监理服务不符合本合同约定的篇4合同编号:_________甲方(建设单位):_________乙方(监理单位):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方对建设工程实施监理达成如下协议,双方应共同遵守。一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程规模:_________4.工程投资:_________二、监理范围1.监理范围:根据甲方委托,乙方负责对本建设工程的下列部分进行监理:(1)基础工程;(2)主体结构工程;(3)建筑装饰装修工程;(4)建筑机电设备安装工程;(5)建筑节能工程;(6)其他需要监理的部分。2.监理内容:根据《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规,乙方应当履行以下监理职责:(1)制定监理规划和监理实施细则;(2)审查施工单位提交的工程开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;(3)检查施工单位的安全生产条件和质量保证体系;(4)对工程的材料、设备进行检查验收;(5)对施工过程进行监督,确保工程质量、安全、进度符合规范要求;(6)组织建设单位、施工单位进行工程验收;(7)编制工程监理报告。三、监理期限1.监理期限:本工程的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.延期处理:如果因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期,乙方有权要求甲方延长监理期限。双方应当签订补充协议,明确延长的监理期限和费用。四、费用及支付方式1.监理费用:根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程监理费计费标准》的规定,甲方应当向乙方支付工程监理费用。具体费用由双方协商确定,并在补充协议中明确。2.支付方式:甲方应当按照协议约定的支付方式向乙方支付工程监理费用。通常的支付方式包括银行转账、支票等。具体支付方式由双方协商确定。3.费用调整:如果因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延期或工程量增加,乙方有权要求甲方调整监理费用。双方应当签订补充协议,明确调整后的监理费用。五、违约责任及赔偿1.甲方违约责任:如果甲方未按照协议约定向乙方支付工程监理费用或未履行其他应当履行的义务,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。甲方应当向乙方支付违约金,并赔偿因此给乙方造成的实际损失。2.乙方违约责任:如果乙方未按照协议约定履行监理职责或存在其他违约行为,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。乙方应当向甲方支付违约金,并赔偿因此给甲方造成的实际损失。3.赔偿标准:违约金的数额应当根据违约方违约行为的严重程度和给守约方造成的实际损失来确定。赔偿标准应当遵循公平合理原则,并符合法律法规的规定。六、争议解决及法律适用1.争议解决:如果甲乙双方在履行本协议过程中发生争议,应当首先通过友好协商解决。如果协商无果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在争议解决期间,双方应当继续履行协议中未发生争议的部分。2.法律适用:本协议适用中华人民共和国法律法规。如果因本协议引起的争议需要向人民法院提起诉讼,应当以中华人民共和国相关法律法规为依据进行审理。篇5合同编号:_________甲方(建设单位):_________乙方(监理单位):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方对_________建设工程实施监理一事,签订本合同。一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程规模:_________4.工程结构:_________二、监理范围1.甲方委托乙方对建设工程实施全过程监理。具体内容包括但不限于以下几个方面:(1)施工准备阶段的监理工作;(2)施工阶段的监理工作;(3)竣工阶段的监理工作;(4)其他与工程建设相关的监理工作。2.乙方应按照《建设工程质量管理条例》等有关规定,对工程质量、安全、进度等方面进行全面监理。三、监理服务期限1.监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.在监理服务期限内,乙方应提供全天候的监理服务。四、监理费用及支付方式1.甲方应支付乙方的监理费用为人民币_________元整(¥_________)。该费用包括乙方为实施监理所需的所有费用,如人员费、材料费、设备费等。2.监理费用的支付方式如下:(1)合同签订后,甲方应支付乙方监理费用的_________%作为预付款;(2)工程竣工验收合格后,甲方应支付乙方剩余的监理费用。3.乙方在收到甲方支付的监理费用后,应开具相应的发票。五、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理义务;(2)甲方应按时支付乙方的监理费用;(3)甲方应提供必要的工作条件和生活环境;(4)甲方应尊重乙方的劳动成果,不得随意修改或否定。2.乙方的权利和义务:(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付监理费用;(2)乙方应按时履行监理义务,确保工程质量、安全、进度等方面得到有效控制;(3)乙方应接受甲方的合理建议和要求,共同解决问题;(4)乙方应保守工程建设中的商业秘密和技术秘密。六、违约责任及赔偿损失1.甲方和乙方在履行合同过程中,如因违约造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。2.因不可抗力因素导致合同无法履行的,双方应友好协商解决。3.合同解除后,双方应继续履行保密义务。如因违约造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.甲方和乙方在履行合同过程中,如因违约造成工期延误的,违约方应承担由此给守约方造成的全部损失。包括但不限于直接损失和间接损失。具体损失的计算方式如下:直接损失为因工期延误导致的额外成本支出;间接损失为因工期延误导致的其他潜在收益损失。在工期延误的情况下,违约方应首先承担直接损失赔偿责任,然后根据具体情况承担间接损失的赔偿责任。如果间接损失难以计算或者无法确定具体数额,则违约方应按照合同总金额的百分比向守约方支付赔偿金。具体百分比由双方协商确定,但最低不得低于合同总金额的10%。同时,违约方还需承担因工期延误导致的其他一切费用支出和损失赔偿责任。在合同执行过程中如发生争议或纠纷,双方应首先通过友好协商解决。如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。但在此之前,双方应尽可能配合仲裁机构进行调解以达成和解协议。篇6合同编号:甲方(建设单位):乙方(监理单位):根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方对建设工程实施监理一事,签订本合同。一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程投资:二、监理范围1.甲方委托乙方对建设工程实施全过程监理。具体内容包括但不限于以下几个方面:工程设计、材料设备采购、施工过程中的质量、进度、投资控制以及安全生产和环境保护等方面的监理。2.乙方应根据甲方要求,协助甲方进行工程招标、投标工作,参与制定合同条款和评标标准的制定。3.乙方应在施工过程中,对施工质量、进度、投资进行严格控制,确保工程按照设计要求和标准进行施工。4.乙方应协助甲方处理与工程相关的各种问题和纠纷,确保工程的顺利进行。三、监理期限1.本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.在监理期限内,乙方应提供全天候的监理服务,确保工程的顺利进行。四、监理费用及支付方式1.甲方应根据合同约定向乙方支付监理费用。具体费用金额和支付方式应在合同条款中详细约定。2.乙方应在完成监理任务后,向甲方提交结算报告,甲方应根据合同约定进行结算和支付。五、违约责任1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约,应承担相应的违约责任。2.具体违约责任应在合同条款中详细约定。六、争议解决方式1.甲方和乙方在履行合同过程中发生争议时,应首先通过友好协商解决。协商不成的,可通过仲裁或诉讼解决。2.具体争议解决方式应在合同条款中详细约定。七、其他约定事项1.本合同未尽事宜,可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方(建设单位):(盖章)法定代表人:(签字)地址:;联系方式:;开户银行及账号:;日期:XXXX年XX月XX日;乙方(监理单位):(盖章)法定代表人:(签字)地址:;联系方式:;开户银行及账号:;日期:XXXX年XX月XX日;篇7合同编号:_________甲方(建设单位):_________乙方(监理单位):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_________工程进行监理事宜,签订本合同。一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程规模:_________4.工程结构:_________二、监理范围1.监理范围:_________2.监理内容:_________三、监理期限1.监理开始日期:_________2.监理结束日期:_________3.监理总天数:_________天。四、监理费用及支付方式1.监理费用:大写_________元,小写_________元。2.支付方式:_________。3.支付时间:_________。五、双方权利义务(一)甲方权利义务1.甲方应当及时向乙方提供与工程相关的设计文件、技术资料及必要的信息。2.甲方应当在签订合同后7日内向乙方支付监理费用。3.在监理过程中,甲方应当尊重乙方的意见,及时纠正违反建设工程法律法规的行为。4.甲方应当履行合同中约定的其他义务。(二)乙方权利义务1.乙方应当履行合同中约定的监理义务,确保工程质量、进度和安全。2.乙方应当及时向甲方提出改进意见,协助甲方解决工程中的问题。3.乙方应当为甲方提供技术咨询和服务,协助甲方完成工程建设任务。4.乙方应当履行合同中约定的其他义务。六、违约责任及赔偿损失1.甲方违反合同约定,未及时向乙方支付监理费用的,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的损失。2.乙方未按照合同约定履行监理义务的,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,并赔偿因此造成的损失。3.因不可抗力因素导致合同无法履行的,双方均不承担违约责任。但遭受不可抗力的一方应当及时向对方说明情况,并尽力采取措施减轻对方的损失。4.其他违约责任及赔偿损失约定如下:_________。七、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式:如双方发生争议,首先应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。或者按照仲裁协议约定向仲裁机构申请仲裁。2.管辖法院或仲裁机构:根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关司法解释的规定,因合同纠纷提起的诉讼,由双方协商选择管辖法院;协商不成的,由被侵权方所在地人民法院管辖。或者按照仲裁协议约定向仲裁机构申请仲裁。3.其他争议解决方式约定如下

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论