项目建设工程管理服务协议书(范本)5篇

项目建设工程管理服务协议书(范本)5篇篇1甲方（业主）：_________，地址：_________，联系电话：_________乙方（服务方）：_________，地址：_________，联系电话：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行项目建设工程管理服务事宜，达成如下协议：一、协议背景甲方因建设需要，委托乙方提供项目建设工程管理服务。乙方具备相关的专业知识和实践经验，有能力按照甲方的要求，提供优质的服务。双方经过友好协商，达成以下协议。二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：1.项目前期咨询：协助甲方进行项目前期调研，提供合理的建议和指导。2.项目规划与设计：根据甲方需求，协助甲方进行项目规划和设计，确保项目符合相关法律法规和行业标准。3.项目管理：在项目建设过程中，协助甲方进行项目管理，确保项目进度、质量和成本得到有效控制。4.项目后期服务：协助甲方进行项目后期维护和运营，提供必要的支持和指导。三、服务期限本协议自双方签字之日起生效，服务期限为______年。在服务期限内，乙方应尽职尽责提供项目管理服务。服务期限届满后，双方如需继续合作，应重新签订协议。四、服务费用甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用：1.服务费用总额为人民币______元整（￥______），其中______%为预付款，剩余______%在服务完成后支付。2.具体支付方式如下：______。五、双方权利义务1.甲方有权要求乙方提供优质的服务，并按照协议约定支付服务费用。同时，甲方应尊重乙方的专业知识和实践经验，不得擅自更改乙方提出的合理建议和指导。2.乙方有权要求甲方按照协议约定支付服务费用，并享有在甲方不按照协议约定行事时提出异议的权利。同时，乙方应尽职尽责提供项目管理服务，确保项目顺利进行。六、违约责任1.甲方如未按照协议约定支付服务费用或擅自更改乙方的合理建议和指导，应承担相应的违约责任。2.乙方如未尽职尽责提供项目管理服务或服务质量不符合协议要求，应承担相应的违约责任。七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。八、其他条款1.本协议自双方签字之日起生效，具有法律效力。双方应认真履行协议义务，确保项目的顺利进行。2.本协议未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.在履行本协议过程中，双方应保守对方的商业秘密和机密信息，不得擅自泄露或利用对方的商业秘密和机密信息谋取不正当利益。甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年______月______日乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年______月______日篇2甲方（建设单位）：_________乙方（项目管理单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就项目建设工程管理服务事项达成如下协议：一、项目概况与建设规模项目名称：_________项目地址：_________建设规模：_________二、管理服务内容乙方负责提供项目建设工程管理服务，包括以下几个方面：1.项目前期策划与咨询；2.项目设计管理；3.项目招标采购管理；4.项目施工质量管理；5.项目施工安全管理；6.项目施工进度管理；7.项目施工成本管理；8.项目竣工验收管理。三、管理服务期限管理服务期限自本协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止。四、费用与支付方式1.管理服务费按项目总投资的百分比计算，具体比例根据项目的实际情况和双方协商确定。2.支付方式：根据项目管理进度和节点支付。具体支付时间和金额由双方协商确定。五、双方权利义务1.甲方权利与义务：（1）甲方负责提供项目相关的基础资料和信息，并确保其真实性和完整性。（2）甲方有权对乙方的管理服务进行监督，并提出合理意见和建议。（3）甲方应按时支付管理服务费，确保乙方能够正常开展管理服务工作。2.乙方权利与义务：（1）乙方负责编制项目管理计划，并严格按照计划开展管理服务工作。（2）乙方应建立健全项目管理团队，确保具备相应的专业知识和实践经验。（3）乙方应定期对项目情况进行总结和汇报，确保甲方及时了解项目进展。（4）乙方应积极配合甲方的监督和检查工作，并提供必要的支持和协助。（5）乙方应按时向甲方提交管理服务费发票，并确保发票的真实性和有效性。六、违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：若甲方未按时支付管理服务费或未提供必要的基础资料和信息，导致乙方无法正常工作，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的实际损失。2.乙方违约责任：若乙方未按时完成管理服务任务或服务质量达不到协议要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的实际损失。七、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：若甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本协议管辖法院为_________人民法院。八、其他未尽事宜及补充条款1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充条款。补充条款与本协议具有同等法律效力。2.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲、乙双方各执一份。篇3甲方（业主）：[公司名称]乙方（服务方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供项目建设工程管理服务事宜，达成如下协议：一、协议范围1.1本协议适用于甲方委托乙方提供项目建设工程管理服务，包括项目规划、设计、施工、监理等各个阶段的管理工作。1.2乙方应根据甲方的需求和要求，提供专业的项目管理服务，确保项目的顺利进行和高质量完成。二、服务内容2.1项目规划阶段：乙方应协助甲方进行项目规划，制定合理可行的建设方案，确保项目符合法律法规和行业标准。2.2设计阶段：乙方应负责项目的设计工作，确保设计符合项目规划和设计要求，并协调设计单位与甲方的工作。2.3施工阶段：乙方应负责项目的施工管理，确保施工进度和质量符合合同要求，并处理施工过程中的问题。2.4监理阶段：乙方应负责项目的监理工作，确保施工符合设计要求和合同规定，并及时发现和解决问题。三、服务期限3.1本协议自签订之日起生效，至项目竣工验收完成之日止。3.2乙方应在签订协议后尽快进场提供服务，确保项目顺利进行。四、费用及支付方式4.1甲方应支付乙方相应的项目管理服务费，具体费用根据项目的规模、复杂程度和乙方的服务内容确定。4.2甲方应在签订协议后支付一定比例的费用作为预付款，剩余费用应根据项目的进展情况和合同约定逐步支付。4.3乙方应在提供服务的同时向甲方提供合法有效的发票和凭证，以便甲方进行结算和报销。五、质量保证5.1乙方应确保提供的服务符合法律法规和行业标准，并对服务质量负责。5.2如因乙方的服务质量问题导致项目出现质量问题或延误工期，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。六、违约责任6.1甲乙双方在履行协议过程中如发生违约行为，应承担相应的法律责任和赔偿责任。6.2甲方如未按时支付费用或未履行合同义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。6.3乙方如未按时提供服务或未履行合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。七、争议解决7.1甲乙双方在履行协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。八、其他约定事项8.1本协议未尽事宜，可由甲乙双方协商补充约定。补充约定与本协议具有同等法律效力。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。篇4甲方（业主单位）：[甲方名称]乙方（项目管理单位）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行项目建设工程管理服务事宜，达成如下协议：一、项目概况项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]项目规模：[项目规模]项目内容：[项目内容]二、服务范围1.前期准备阶段：协助甲方完成规划审批、设计招标等工作。2.设计阶段：提供设计咨询服务，协助甲方优化设计方案。3.招标阶段：协助甲方完成施工招标工作。4.施工阶段：提供施工监理服务，确保施工质量、安全和进度。5.竣工验收阶段：协助甲方完成竣工验收工作。6.保修阶段：提供保修期的相关服务。三、服务期限本协议自签订之日起生效，至项目竣工验收并完成保修期后终止。四、费用及支付方式1.管理服务费：乙方将按照项目总造价的[比例]向甲方收取管理服务费。具体费用根据项目的实际情况和双方协商确定。2.支付方式：甲方应在收到乙方提供的合法发票后，通过银行转账或其他双方约定的支付方式向乙方支付款项。3.付款节点：具体付款节点根据项目的实际情况和双方协商确定。五、质量保证1.乙方应确保提供的服务符合相关法律法规和标准的要求。2.乙方应建立健全的质量管理制度，对施工过程进行严格的质量控制。3.乙方应积极配合甲方的质量检查和验收工作，确保工程质量符合要求。六、安全管理1.乙方应建立健全的安全管理制度，明确各级人员的安全职责。2.乙方应加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。3.乙方应定期组织安全检查和隐患排查活动，确保施工现场的安全生产。4.乙方应制定应急预案和处置措施，确保在发生安全事故时能够迅速有效地处理。5.乙方应积极配合甲方的安全检查和监督工作，确保项目的安全顺利进行。七、进度控制1.乙方应建立健全的进度管理制度，制定详细的施工进度计划。2.乙方应定期对施工进度进行检查和调整，确保施工进度符合计划要求。3.乙方应积极配合甲方的进度检查和监督工作，确保项目的按时完成。4.乙方应制定进度延误的应急预案和处置措施，确保在发生进度延误时能够迅速有效地处理。5.乙方应建立进度档案管理制度，对施工进度进行记录、整理和分析，为项目的进度控制提供科学依据。6.乙方应确保施工进度符合法律法规和标准的要求，并满足甲方的合理需求。篇5甲方（业主）：_________，地址：_________，联系电话：_________乙方（管理服务单位）：_________，地址：_________，联系电话：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行项目建设工程管理服务事宜，达成如下协议：一、项目基本情况项目名称：_________项目地点：_________项目规模：_________二、管理服务内容乙方提供的管理服务内容包括但不限于以下几个方面：1.项目管理：乙方负责项目的整体管理，包括项目计划、进度控制、质量管理、成本控制等方面。乙方应确保项目按照既定的目标和要求顺利进行。2.服务协调：乙方应协调好项目各方的关系，确保项目顺利进行。乙方需要积极沟通，解决项目过程中出现的问题和矛盾。3.项目管理咨询：乙方应提供项目管理相关的咨询服务，包括但不限于项目管理策略、项目管理方法、项目管理工具等方面的咨询。乙方应帮助甲方提升项目管理水平。4.项目管理培训：乙方可以提供项目管理相关的培训课程，帮助甲方提升项目管理能力。具体培训课程和内容应根据甲方的需求确定。三、管理服务期限本协议自双方签字盖章之日起生效，管理服务期限为_________年。在服务期限内，乙方应提供持续的管理服务。服务期限届满后，双方如需继续合作，应重新签订协议。四、管理服务费及支付方式1.管理服务费：甲方应支付乙方的管理服务费总额为_________元（大写：_________元整）。该费用包括