拱桥建设工程施工合同

拱桥建设工程施工合同合同编号：__________发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人地址]，联系方式：[发包人联系电话]，邮箱：[发包人联系邮箱]。承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人地址]，联系方式：[承包人联系电话]，邮箱：[承包人联系邮箱]。第一章：合同双方1.发包人：明确发包人作为工程的发包方，拥有对工程的总体管理和监督权力，负责提供工程所需的场地、资金等条件，并按照合同约定支付工程款项。2.承包人：承包人负责按照合同约定的要求进行拱桥的建设施工，保证工程质量和进度，承担施工过程中的风险和责任。第二章：工程概况1.工程名称：[具体拱桥名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容：包括拱桥的设计、施工、材料采购、质量检验等全部工作内容，具体涵盖拱桥的主体结构建设、附属设施安装等方面。第三章：工程范围1.设计范围：承包人负责拱桥的设计工作，包括但不限于拱桥的结构设计、施工图纸绘制等，设计应符合国家相关标准和规范，并经发包人审核批准。2.施工范围：承包人负责按照设计图纸和相关标准规范进行拱桥的施工建设，包括基础工程、拱身施工、桥面铺设等各个施工环节，保证工程质量符合合同要求。第四章：工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期延误及顺延：如因不可抗力、发包人原因或承包人原因导致工期延误，应按照合同约定的程序进行工期顺延或承担违约责任。不可抗力包括地震、洪水、台风等自然灾害以及行为等不可预见、不可避免的事件。第五章：工程质量1.质量标准：工程质量应符合国家相关标准和规范，以及合同约定的质量要求，包括拱桥的结构强度、稳定性、耐久性等方面，保证拱桥在使用期限内安全可靠。2.质量检验：承包人应建立完善的质量检验制度，对工程施工过程中的各个环节进行严格检验，保证工程质量符合要求。发包人有权对工程质量进行监督和检验，承包人应予以配合。第六章：工程造价及支付1.工程造价：经双方协商确定，本拱桥建设工程的总造价为[具体工程造价金额]，该造价包括工程设计、施工、材料采购等全部费用。2.支付方式：预付款：发包人在合同签订后[预付款比例及金额]内，向承包人支付预付款，作为工程启动资金。工程进度款：根据工程施工进度，发包人按照合同约定的比例和时间节点，向承包人支付工程进度款，以保证工程顺利进行。竣工结算款：工程竣工后，承包人应提交竣工结算报告，经发包人审核批准后，发包人在[竣工结算款支付时间]内，向承包人支付竣工结算款。3.工程进度款支付：承包人应按照合同约定的工程进度计划，及时向发包人提交工程进度款支付申请，发包人应在收到申请后[规定时间]内进行审核和支付。第七章：双方责任与义务1.发包人责任与义务：提供工程所需的场地、水源、电源等条件，并保证其满足工程施工要求。按照合同约定的时间和比例支付工程款项。协助承包人办理工程相关的手续和证件。对工程施工过程进行监督和检查，及时提出意见和建议。2.承包人责任与义务：按照合同约定的要求进行工程设计和施工，保证工程质量和进度。负责工程施工过程中的安全管理，采取必要的安全措施，保证施工人员和周边环境的安全。遵守国家法律法规和地方的相关规定，办理工程施工所需的各项手续和证件。及时向发包人提交工程进度报告、质量检验报告等相关资料。第八章：工程变更1.变更程序：如发包人需要对工程进行变更，应提前通知承包人，并提供变更设计方案和相关资料。承包人应在收到通知后[规定时间]内提出变更报价，经发包人审核批准后，双方签订变更协议。2.变更价款：工程变更的价款应按照合同约定的计价方式进行计算，如合同未约定计价方式，应根据实际情况协商确定。第九章：竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请，发包人应在收到申请后[规定时间]内组织竣工验收。竣工验收合格后，双方应签订竣工验收报告，作为工程结算的依据。2.结算方式：工程竣工结算应按照合同约定的计价方式进行计算，如合同未约定计价方式，应根据实际情况协商确定。结算金额经双方确认后，发包人应在[结算款支付时间]内支付结算款。第十章：违约责任1.双方违约情形：如发包人未按照合同约定支付工程款项、提供工程条件或协助承包人办理相关手续，承包人未按照合同约定进行工程设计和施工、保证工程质量或安全管理等，均视为违约行为。2.违约责任承担：如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。违约金的数额应按照合同约定的比例或金额确定，如合同未约定违约金，应根据实际损失情况确定。第十一章：争议解决1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；如选择诉讼解决争议，诉讼地点为[具体诉讼地点]。主体盖章签字部分：发包人（盖章）：____________________法定代表人（签字）：______