机房建设工程施工合同协议书

机房建设工程施工合同协议书合同编号：__________一、合同双方1.发包人：公司名称：[具体发包人公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]2.承包人：公司名称：[具体承包人公司名称]地址：[具体地址]联系方式：[具体联系方式]二、工程概况1.工程名称：[具体机房建设工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于机房装修、供配电系统建设、空调系统安装、消防系统设置、综合布线等各项相关工程内容。4.工程规模：根据设计方案，机房建筑面积为[具体面积]平方米，可容纳[具体数量]台服务器及相关设备。三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[具体总天数]，如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商确定顺延的工期。四、工程质量标准本工程质量应符合国家及行业相关标准，包括但不限于《电子计算机机房设计规范》（GB501742017）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB503032015）等。承包人应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量达到优良等级。发包人有权对工程质量进行监督和检查，如发觉质量问题，承包人应及时整改，直至达到质量标准。五、合同价款与支付1.合同价款：本合同总价为[具体金额]元（大写：[大写金额]），包括工程所需的全部材料、设备、人工及其他相关费用。合同价款在合同履行过程中不因市场价格波动等因素而调整。2.付款方式：预付款：发包人在合同签订后[X]日内，向承包人支付合同总价的[X]%作为预付款。进度款：承包人按照工程进度提交相应的工程量清单和付款申请，经发包人审核确认后，发包人在[X]日内支付相应的进度款，进度款支付比例为已完工程价款的[X]%。竣工款：工程竣工并经发包人验收合格后[X]日内，发包人支付至合同总价的[X]%。质保金：预留合同总价的[X]%作为质保金，自竣工验收合格之日起[X]个月后，如无质量问题，发包人将质保金无息返还给承包人。3.付款时间：发包人应按照上述付款方式的约定，按时向承包人支付款项。如发包人未按照约定时间支付款项，每逾期一日，应按照未支付款项的[X]%向承包人支付违约金。六、工程变更1.变更范围：凡涉及工程设计变更、工程量增减、工程质量标准调整等方面的变更，均属于工程变更的范围。2.变更程序：承包人应在工程变更事项发生后的[X]日内，向发包人提交书面的工程变更申请报告，说明变更的原因、内容、工程量及对工程进度和质量的影响等。发包人应在收到工程变更申请报告后的[X]日内，组织相关单位进行审核，并作出是否同意变更的决定。如同意变更，应出具书面的工程变更通知；如不同意变更，应说明理由。工程变更通知发出后，承包人应按照变更通知的要求进行施工。如因工程变更导致合同价款增加或减少，双方应协商确定变更后的合同价款。3.变更价款的确定：工程变更价款的确定应遵循公平、合理、诚信的原则。如因工程变更导致合同价款增加或减少，双方应根据变更的内容和工程量，按照合同约定的计价方式和标准进行计算，并确定变更后的合同价款。如合同中未约定计价方式和标准，双方应协商确定；协商不成的，可委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行评估确定。七、材料与设备供应1.材料供应：本工程所需的材料由承包人负责采购供应，但应符合国家及行业相关标准，并经发包人审核认可。承包人应按照设计要求和施工规范选择合格的材料供应商，并签订材料采购合同。材料采购合同应明确材料的品牌、规格、型号、数量、质量标准、交货时间、交货地点等条款。承包人应负责材料的运输、装卸、保管等工作，保证材料的质量和安全。如因材料质量问题导致工程质量问题，承包人应承担相应的责任。2.设备供应：本工程所需的设备由发包人负责采购供应，但应符合设计要求和国家及行业相关标准。发包人应按照合同约定的时间和要求，将设备交付给承包人。如因发包人原因导致设备交付延误，应承担相应的违约责任。承包人应负责设备的安装、调试、验收等工作，保证设备的正常运行。如因承包人原因导致设备安装、调试、验收不合格，承包人应承担相应的责任。八、竣工验收与结算1.竣工验收：工程竣工后，承包人应及时通知发包人进行验收。发包人应在接到通知后的[X]日内，组织相关单位进行验收。验收应按照国家及行业相关标准和合同约定的质量标准进行，如发觉质量问题，承包人应及时整改，直至达到质量标准。验收合格后，双方应签署竣工验收报告。如验收不合格，承包人应在规定的时间内整改完毕，再次组织验收，直至验收合格。2.结算方式：工程竣工并经发包人验收合格后，承包人应按照合同约定的时间和要求，向发包人提交工程结算报告。工程结算报告应包括工程价款的计算依据、工程量清单、变更价款等内容。发包人应在收到工程结算报告后的[X]日内，组织相关单位进行审核，并出具审核意见。如发包人对工程结算报告有异议，应在审核意见中说明理由，并提出具体的调整意见。承包人应根据发包人提出的调整意见，对工程结算报告进行调整，并重新提交给发包人审核。双方应在发包人审核同意工程结算报告后的[X]日内，办理工程结算手续，确定最终的工程价款。3.结算时间：工程结算应在工程竣工验收合格后的[X]个月内完成。如因双方原因导致工程结算延误，应按照合同约定的违约责任条款进行处理。九、质量保证与保修1.质量保证期：本工程的质量保证期为[具体质保期]年，自工程竣工验收合格之日起计算。2.保修范围：本工程的保修范围包括工程设计、施工及材料设备等方面的质量问题。但因不可抗力、人为破坏、使用不当等原因导致的工程质量问题，不属于保修范围。3.保修责任：在质量保证期内，如发觉工程存在质量问题，承包人应负责免费维修或更换。如因承包人原因导致工程质量问题，承包人应承担由此产生的一切费用和损失。如因发包人原因导致工程质量问题，承包人应协助发包人进行维修或更换，所需费用由发包人承担。十、违约责任1.发包人的违约责任：发包人未按照合同约定支付款项的，每逾期一日，应按照未支付款项的[X]%向承包人支付违约金；如逾期超过[X]日，承包人有权解除合同，并要求发包人赔偿因此造成的损失。发包人未按照合同约定提供材料、设备或场地等，导致工程延误的，应承担由此产生的一切费用和损失，并按照合同约定向承包人支付违约金。发包人未按照合同约定组织验收或办理工程结算手续的，应承担由此产生的一切费用和损失，并按照合同约定向承包人支付违约金。2.承包人的违约责任：承包人未按照合同约定的工期完成工程的，每逾期一日，应按照合同总价的[X]%向发包人支付违约金；如逾期超过[X]日，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因此造成的损失。承包人未按照合同约定的质量标准完成工程的，应负责返工或修复，直至达到质量标准，并承担由此产生的一切费用和损失。如因工程质量问题导致发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。承包人未按照合同约定履行保修义务的，应按照合同约定向发包人支付违约金，并承担由此产生的一切费用和损失。十一、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。主体盖