修路施工合同合同范例

修路施工合同合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于：

1.发包方需要在本合同约定范围内进行道路施工，以满足交通需求及提升道路质量。

2.承包方具备完成本合同约定的道路施工项目的资质和能力。

3.双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同约定道路施工项目的具体内容包括：道路新建、改建、扩建、维修等。

1.2道路施工的具体范围、规模、技术要求等详见附件一《道路施工项目详细清单》。

二、合同工期

2.1本合同约定的道路施工工期为____个月。

2.2双方可根据实际情况协商调整工期，但应提前____天通知对方。

三、合同价款

3.1本合同约定道路施工项目的总价款为人民币____元整（大写：____元整）。

3.2合同价款包含以下费用：

（1）材料费；

（2）人工费；

（3）机械费；

（4）管理费；

（5）利润；

（6）其他费用。

3.3合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后____个工作日内，乙方应向发包方提交工程预付款，金额为合同价款的____%；

（2）工程进度达到____%时，乙方应向发包方提交进度款申请，发包方应在____个工作日内支付进度款，金额为合同价款的____%；

（3）工程竣工并通过验收后，乙方应向发包方提交结算款申请，发包方应在____个工作日内支付结算款，金额为合同价款的____%。

四、工程质量与验收

4.1承包方应按照国家有关质量标准、规范及本合同约定要求，确保工程质量达到合同约定的质量标准。

4.2工程验收分为隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三个阶段。

4.3隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收的具体要求详见附件二《工程质量验收标准》。

五、合同履行

5.1乙方应按照本合同约定的时间、地点、质量要求等完成道路施工项目。

5.2乙方在施工过程中应遵守国家有关法律法规，确保施工安全。

5.3发包方有权对施工过程进行监督检查，乙方应予以配合。

六、违约责任

6.1发包方违约责任：

（1）因发包方原因导致工程延期，每延期一日，发包方应向乙方支付____元违约金；

（2）因发包方原因导致工程停工、返工，发包方应承担乙方因此产生的损失；

（3）因发包方原因导致工程质量不合格，发包方应承担乙方因此产生的损失。

6.2承包方违约责任：

（1）因承包方原因导致工程延期，每延期一日，承包方应向发包方支付____元违约金；

（2）因承包方原因导致工程停工、返工，承包方应承担由此产生的损失；

（3）因承包方原因导致工程质量不合格，承包方应承担由此产生的损失。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

附件：

一、《道路施工项目详细清单》

二、《工程质量验收标准》

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于：

1.发包方需在本合同约定范围内进行道路施工，以提升道路质量，满足交通需求。

2.承包方具备完成本合同约定的道路施工项目的资质和能力。

3.监理方愿意担任本项目的监理工作，对工程质量、进度、安全等方面进行监督管理。

4.双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同约定道路施工项目的具体内容包括：道路新建、改建、扩建、维修等。

1.2道路施工的具体范围、规模、技术要求等详见附件一《道路施工项目详细清单》。

二、监理方职责与权利

2.1监理方应按照国家有关质量标准、规范及本合同约定要求，对道路施工项目进行全过程监理。

2.2监理方有权对施工过程中的设计、材料、工艺、进度、安全等方面进行检查和监督。

2.3监理方有权要求承包方整改不合格工程，并有权要求承包方停止施工直至问题解决。

2.4监理方有权要求承包方提供相关资料、文件和证明，以证明其履行合同义务。

2.5监理方有权向发包方报告承包方的违约行为，并有权提出处理建议。

三、甲方权益保障

3.1甲方有权要求承包方在施工过程中按照合同约定的时间、地点、质量要求等完成道路施工项目。

3.2甲方有权要求监理方对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度、安全等方面符合合同约定。

3.3甲方有权要求承包方对不合格工程进行整改，直至符合合同约定要求。

3.4甲方有权要求承包方在规定时间内提交工程进度报告，以便甲方了解工程进展情况。

3.5甲方有权要求承包方在工程竣工后进行竣工验收，并确保工程质量达到合同约定标准。

四、合同价款与支付

4.1本合同约定道路施工项目的总价款为人民币____元整（大写：____元整）。

4.2合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后____个工作日内，乙方应向发包方提交工程预付款，金额为合同价款的____%；

（2）工程进度达到____%时，乙方应向发包方提交进度款申请，发包方应在____个工作日内支付进度款，金额为合同价款的____%；

（3）工程竣工并通过验收后，乙方应向发包方提交结算款申请，发包方应在____个工作日内支付结算款，金额为合同价款的____%。

五、违约责任与限制条款

5.1乙方违约责任：

（1）因乙方原因导致工程延期，每延期一日，乙方应向发包方支付____元违约金；

（2）因乙方原因导致工程停工、返工，乙方应承担由此产生的损失；

（3）因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担由此产生的损失。

5.2甲方违约责任：

（1）因甲方原因导致工程延期，每延期一日，甲方应向乙方支付____元违约金；

（2）因甲方原因导致工程停工、返工，甲方应承担由此产生的损失；

（3）因甲方原因导致工程质量不合格，甲方应承担由此产生的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与附件

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式____份，甲乙双方及监理方各执____份。

7.3附件：

（1）道路施工项目详细清单

（2）工程质量验收标准

（3）监理方案

第三方介入的意义和目的在于确保道路施工项目的质量、进度和安全，同时为甲方提供专业的监理服务。甲方为主导的目的和意义在于保障自身权益，确保道路施工项目按照预定目标和要求顺利进行，为公众提供安全、便捷的交通环境。通过引入第三方监理方，甲方可以更加专注于项目整体规划和资源配置，同时加强对承包方的监督和管理，降低风险，提高项目效益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：____________________

第三方（以下简称“咨询方”）：____________________

鉴于：

1.业主拟对其现有厂房进行改造升级，以适应生产需求。

2.施工方具备完成厂房改造升级项目的施工能力。

3.咨询方愿意提供专业的项目管理咨询服务，确保项目顺利进行。

4.双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.1本合同约定厂房改造升级项目的具体内容包括：结构加固、设备更换、内部装修等。

1.2厂房改造升级的具体范围、规模、技术要求等详见附件一《厂房改造升级项目详细清单》。

二、咨询方职责与权利

2.1咨询方应按照国家有关建筑标准和规范，以及本合同约定要求，对厂房改造升级项目进行全过程项目管理。

2.2咨询方有权对施工方的施工计划、进度、质量、安全等方面进行检查和评估。

2.3咨询方有权要求施工方提交施工方案、进度报告、质量检验报告等文件，以确保施工符合合同要求。

2.4咨询方有权根据项目实际情况，提出优化建议和调整方案。

2.5咨询方有权要求业主提供必要的支持和资源，以确保项目顺利实施。

三、施工方权益保障

3.1施工方有权要求业主按照合同约定的时间、地点、质量要求等提供施工条件。

3.2施工方有权要求咨询方对施工过程中的设计变更、进度调整等事项进行审核，并确保其权益不受损害。

3.3施工方有权要求业主在施工过程中提供必要的技术指导和协助。

3.4施工方有权要求业主在项目验收合格后支付结算款，并享有合同约定的利润。

3.5施工方有权在项目实施过程中，根据实际情况调整施工方案，但需经咨询方审核同意。

四、合同价款与支付

4.1本合同约定厂房改造升级项目的总价款为人民币____元整（大写：____元整）。

4.2合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后____个工作日内，业主应向施工方支付预付款，金额为合同价款的____%；

（2）工程进度达到____%时，施工方应向业主提交进度款申请，业主应在____个工作日内支付进度款，金额为合同价款的____%；

（3）工程竣工并通过验收后，施工方应向业主提交结算款申请，业主应在____个工作日内支付结算款，金额为合同价款的____%。

五、违约责任与限制条款

5.1业主违约责任：

（1）因业主原因导致工程延期，每延期一日，业主应向施工方支付____元违约金；

（2）因业主原因导致工程停工、返工，业主应承担由此产生的损失；

（3）因业主原因导致工程质量不合格，业主应承担由此产生的损失。

5.2施工方违约责任：

（1）因施工方原因导致工程延期，每延期一日，施工方应向业主支付____元违约金；

（2）因施工方原因导致工程停工、返工，施工方应承担由此产生的损失；

（3）因施工方原因导致工程质量不合格，施工方应承担由此产生的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效与附件

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式____份，甲乙双方及咨询方各执____份。

7.3附件：

（1）厂房改造升级项目详