建筑行业施工期间安全免责

建筑行业施工期间安全免责合同编号：__________甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：一、合同主体1.甲方（发包方）信息甲方作为工程的发包方，具有合法的工程项目开发资格和相关资质。甲方应按照合同约定向乙方提供必要的施工条件和资料。2.乙方（承包方）信息乙方是具有相应建筑施工资质和能力的企业。乙方应按照合同要求组织施工，保证施工质量和安全。二、前言1.合同背景本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程施工期间的安全责任和义务，保证工程施工的安全进行。该工程是为了满足[具体需求]而进行的建设项目。2.合同目的保障施工人员的生命安全和身体健康。防止和减少施工过程中的安全。明确双方在安全管理方面的责任和权利，保证工程顺利进行。三、工程概况1.工程名称[具体工程名称]2.工程地点[详细工程地点]3.工程内容[详细描述工程的施工内容，包括建筑结构、施工工艺等]4.工程期限开工日期：[具体日期]竣工日期：[具体日期]总工期：[工期天数]四、安全责任划分1.甲方的安全责任甲方应向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。甲方在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。2.乙方的安全责任乙方应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。乙方的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。五、安全措施与管理1.安全管理制度乙方应建立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。甲乙双方应共同制定安全生产管理制度，包括安全生产责任制、安全检查制度、安全教育培训制度等。施工现场应实行封闭式管理，设置门禁系统，严格控制人员和车辆的进出。2.安全培训与教育乙方应定期组织施工人员进行安全培训和教育，提高施工人员的安全意识和操作技能。新入场的施工人员必须经过三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗作业。特种作业人员必须持证上岗，并按照规定进行复审。3.安全检查与整改乙方应每周组织一次施工现场安全检查，及时发觉和消除安全隐患。甲方应定期对施工现场进行安全检查，对发觉的安全问题提出整改意见，乙方应及时进行整改。对于重大安全隐患，乙方应立即停止施工，并采取有效的措施进行整改，整改合格后方可恢复施工。六、保险与赔偿1.工程保险甲方应按照国家规定为工程项目投保建筑工程一切险和第三者责任险。乙方应按照国家规定为施工人员投保工伤保险和意外伤害保险。保险费用由甲乙双方按照合同约定分别承担。2.赔偿责任在施工过程中发生安全，造成人员伤亡和财产损失的，应按照国家有关法律法规和本合同的约定进行赔偿。因甲方原因导致的安全，由甲方承担赔偿责任；因乙方原因导致的安全，由乙方承担赔偿责任。双方对责任有争议的，应按照有关部门的认定结果进行赔偿。七、不可抗力与意外事件1.不可抗力的定义与范围本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、火灾、战争等。因不可抗力导致工程无法正常施工的，双方应根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。2.意外事件的处理在施工过程中发生意外事件，如施工人员突发疾病、施工现场遭遇盗窃等，双方应及时采取措施进行处理，减少损失的扩大。对于因意外事件导致的人员伤亡和财产损失，应按照国家有关法律法规和本合同的约定进行处理。八、违约责任1.甲方的违约责任若甲方未按照合同约定提供施工条件或资料，导致工程延误或乙方增加费用的，甲方应承担相应的违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。若甲方违反合同约定，对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，甲方应承担相应的违约责任，责令其改正，并赔偿乙方因此造成的损失。若甲方未按照合同约定支付工程款项，应按照合同约定支付逾期利息，并承担由此给乙方造成的损失。2.乙方的违约责任若乙方未按照合同约定的工期完成工程，应承担逾期竣工的违约责任，按照合同约定支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。若乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，应负责无偿修理或返工，并承担由此给甲方造成的损失。若乙方违反合同约定的安全责任，发生安全，应承担相应的违约责任，赔偿甲方因此造成的损失，并按照有关法律法规的规定接受处罚。九、合同的变更与解除1.合同变更的条件与程序双方协商一致，可以变更合同。变更合同应签订书面协议，明确变更的内容和时间。因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因，导致合同无法履行或部分无法履行的，双方可以协商变更合同。若法律法规或政策发生变化，影响合同履行的，双方应按照法律法规或政策的要求变更合同。2.合同解除的条件与程序双方协商一致，可以解除合同。解除合同应签订书面协议，明确解除的时间和原因。若一方违反合同约定，致使合同无法履行或部分无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。若因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因，导致合同无法履行或部分无法履行，且双方无法协商变更合同的，双方可以解除合同。解除合同后，双方应按照法律法规的规定处理善后事宜。十、争议解决1.协商解决本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。2.仲裁或诉讼若协商或调解不成的，双方同意将争议提交[仲裁机构名称]进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。若双方未在合同中约定仲裁条款，或仲裁条款无效的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、通知与送达1.通知的方式与要求本合同项下的通知应以书面形式发出，包括但不限于信函、传真、邮件等。通知应送达对方的地址或电子邮箱。通知的内容应明确、具体，包括通知的事项、要求、时间等。通知应加盖发出方的公章或由发出方的法定代表人签字。2.送达的确认通知以信函方式发出的，以挂号信或特快专递的签收日期为送达日期；通知以传真方式发出的，以传真发送成功的日期为送达日期；通知以邮件方式发出的，以邮件发送成功的日期为送达日期。若对方拒绝签收通知或通知无法送达对方的，发出方可以通过公证送达或公告送达的方式进行送达。公证送达或公告送达的费用由对方承担。十二、保密条款1.保密信息的范围本合同项下的保密信息包括但不限于工程设计图纸、施工方案、技术资料、商业秘密、客户信息等。保密信息的范围应根据双方的约定和实际情况进行确定，保证保密信息的明确性和可操作性。2.保密义务的期限双方对保密信息的保密义务自本合同生效之日起开始，至保密信息公开或被合法披露之日止。保密义务的期限应根据保密信息的性质和实际情况进行确定，保证保密义务的合理性和有效性。十三、附则1.合同的生效与终止本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至工程竣工交付使用、结清工程尾款、保修期满后终止。本合同的生效与终止应符合法律法规的规定和双方的约定，保证合同的合法性和有效性。2.合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同份数应根据实际需要进行确定，保证双方各持一份合同原件，便于合同的履行和管理。3.其他条款本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同的解释权归双方共同所有，双方应按照合同的约定和法律法规的规定进行解释和执行。十四、附件1.相关证明文件甲方的营业执照、资质证书等相关证明文件。乙方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证明文件。2.安全管理规章制度甲方的安全管理制度。乙方的安全管理制度。3.其他必要附件工程设计图纸。