




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
大型公共设施油漆施工合同新准则合同编号:__________名称:____________________地址:____________________联系方式:________________名称:____________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方委托乙方进行大型公共设施油漆施工,为确保双方权益,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称:____________________2.工程地点:____________________a.表面处理;b.底漆施工;c.面漆施工;d.防腐处理;e.质量验收。二、合同金额1.本合同总金额为人民币(大写):____元整(小写):____元。2.乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提供正规发票。三、施工期限1.本工程预计施工期限为____天,具体施工时间由甲方确定。2.如因甲方原因导致施工期限延长,乙方有权要求甲方支付相应的费用。四、质量标准1.乙方应按照国家相关标准及甲方要求进行施工,确保施工质量。2.乙方应在施工过程中严格控制质量,如出现质量问题,乙方应承担相应责任。五、安全生产1.乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规,确保施工安全。2.乙方应负责施工现场的安全防护措施,确保施工现场符合安全生产要求。六、合同变更与解除1.双方同意,在合同履行过程中,如需对合同内容进行变更,应书面提出,经双方协商一致后签订补充协议。2.如甲方未按照约定支付合同款项,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。七、违约责任1.甲乙双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务,如一方违反合同约定,另一方有权要求其承担违约责任。2.乙方未按照约定完成施工任务或施工质量不符合要求,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总金额的____%。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的施工任务完成之日终止。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________甲方代表(签名):______________乙方代表(签名):______________签订日期:____________________注意事项:1.明确合同主体:确保甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误,以确定合同责任的承担者。2.工程概况详细:工程名称、地点、内容等应具体明确,避免因模糊不清导致合同执行中的争议。3.合同金额及支付方式:合同金额应明确,支付方式、时间等也应具体约定,以防出现支付纠纷。4.施工期限和质量标准:施工期限和质量标准是合同的核心条款,必须严格遵守,确保工程按期完成且质量达标。5.安全生产责任:乙方应严格遵守安全生产法律法规,确保施工安全,避免安全事故的发生。6.合同变更与解除条件:明确合同变更与解除的条件和程序,保障双方合法权益。7.违约责任:明确违约责任,包括违约金、赔偿损失等,以约束双方履行合同义务。8.争议解决方式:约定争议解决方式,如协商、诉讼等,以便在出现争议时迅速采取措施。解决办法:1.协商解决:在合同执行过程中,如出现争议,应通过友好协商的方式解决,以避免不必要的法律诉讼。2.法律诉讼:如协商不成,可依据合同约定,向有管辖权的人民法院提起诉讼,通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释:1.合同:指甲乙双方为实现一定目的,明确相互权利义务关系的协议。2.违约责任:指合同当事人因违反合同义务而应承担的民事法律责任。3.争议:指合同双方在合同履行过程中对合同条款的理解或履行产生的分歧。4.协商:指双方当事人为解决争议而进行的平等、自愿的商谈。5.诉讼:指合同当事人向人民法院提起的,要求法院对合同争议进行审理和判决的法律程序。6.违约金:指合同当事人因违约而应向另一方支付的赔偿金,其目的是对违约行为进行惩罚,对守约方进行补偿。7.赔偿损失:指违约方因违约行为给对方造成损失时,应向对方支付的赔偿金额。特殊应用场合及补充条款:1.场合:大型公共设施翻新工程,如学校、医院等公益场所的油漆施工。补充条款:考虑到公益场所的特殊性,甲乙双方约定,施工期间应尽量减少对场所正常运营的影响。乙方需在非工作时间或节假日进行施工,并在施工区域设置明显的安全警示标志。2.场合:老旧小区公共部位的油漆翻新,涉及居民日常生活。补充条款:为了不影响居民的日常生活,甲乙双方商定,乙方在施工期间应保持施工现场的整洁,避免噪音污染,并在施工前后及时通知居民,确保施工顺利进行。3.场合:博物馆、图书馆等文化场馆的油漆施工。补充条款:鉴于文化场馆的特殊性,乙方在施工过程中应采取防护措施,确保场馆内文物和资料的安全,并在施工前后进行环境检测,确保空气质量符合标准。4.场合:商业综合体或购物中心的油漆施工。补充条款:考虑到商业场所的客流量较大,乙方需在施工期间采取适当措施,如设置围挡、指示牌等,确保顾客安全,并在施工完成后及时清理现场,恢复场所的正常
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 厂房租赁协议合同
- 开发商商铺租赁合同
- 烟酒的购销合同
- 上饶卫生健康职业学院《人类的生育与健康》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 梧州医学高等专科学校《农村小学复式教学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 曲靖职业技术学院《文学翻译(一)》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 湖北科技学院《女子乒乓球(I)》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 山东协和学院《药理学理论》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 内蒙古鸿德文理学院《国际贸易实务模拟实验》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 延安大学西安创新学院《素描造型人体训练》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 2025高中物理《课时作业》人教版选择性必修第1册课时分层作业(八)
- 地震灾害避险与自救手册
- 疫情统计学智慧树知到答案2024年浙江大学
- 2024住院患者静脉血栓栓塞症预防护理与管理专家共识要点(全文)
- 火锅店后厨培训计划
- CJJ6-2009 城镇排水管道维护安全技术规程
- JT-T-1253-2019道路运输车辆卫星定位系统车辆终端检测方法
- QCT1177-2022汽车空调用冷凝器
- 六年级下健康教案设计
- 人美版新课标小学三年级美术(下册)
- 2024年04月国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心招考聘用笔试笔试历年典型考题及考点研判与答案解析
评论
0/150
提交评论