一建法律辅导班备考冲刺题库（300题）

建法律辅导班备考冲刺题库（300题）

一、单选题

1.由于工程建设的需要，施工企业甲需经过乙公司内部的道路运送建筑材料，甲乙之

间订立合同，约定甲向乙支付一定的费用，便可通过乙的道路运送材料，在此合同中，

甲拥有的权利是OO

A、土地租赁权

B、建设用地使用权

C、地役权

D、相邻权

答案：C

解析：

地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产

的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照

当事人的约定设立的用益物权。

2.发明专利权的期限，自（）起计算。

A、申请日

B、商标局收到申请书

C、公告发布

D、核准注册

答案：A

解析：

本题考核的是发明专利权的期限。发明专利权的期限为20年，自申请日起计算。

3.关于一级建造师注册说法，正确的是()。

A、取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B、取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册

C、初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册

D、注册者应向省、自治区、直辖市人民政府的人事主管部门提出

答案:A

解析：

初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请考，须符合本专业

继续教育的要求后方可申请初始注册。《注册建造师管理规定》中规定，取得一级建造

师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单

位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建

设主管部门提出注册申请。人事部和各级地方人事部门对建造师执业资格注册和使用情

况有检查、监督的责任。

4.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当

在监理人员监督下现场取样并送至检测的单位，检测单位应具备的条件是

()0

A、具有相应资质等级

B、建设单位许可

C、建设行业协会认可

D、监理协会认可

答案：A

解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及

有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等

级的质量检测单位进行检测。故A选项正确。

5.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负

责人的情形是（）o

A、两个项目的发包人是同一单位

B、因发包人原因导致停工超过3个月

C、合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D、建造师同时具有两个专业的执业资格

答案：C

解析：

注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的

除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格

的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

6.甲、乙、丙、丁四家施工企业组成的联合体进行投标。联合体协议约定：因联

合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30%；丙、丁分别承担

损失赔偿额的20%。若因该联合体的责任造成招标人损失100万元人民币。下列关于

该损失赔偿的说法，正确是（）。

A、招标人可以向甲主张50万元人民币的赔偿

B、招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人民币

C、招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额

D、乙向招标人赔偿100万元人民币后，可以向丁追偿70万元人民币

答案：A

解析：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互

合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如

果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒

绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿

的那部分份额向其他方进行追偿。负有连带义务的每个债务人，都负有清偿【全部】债

务的义务，结合以上理解，对于招标人来说，即可以要求主张100万元的赔偿，也可

以是50万或者其他金额，内部可依约定按比例追偿，内部约定只对内部有用，结合题

目给定的条件解答，选择题选择最符合的选项，故A选项符合。B选项，丙仅赔偿20

万，这种内部约定，对招标人来说是不产生作用的，选项D错误，乙对丁只能依约定

份额追偿20万元。故本题A正确。

7.建设单位向备案机关提交的工程竣工验收报告内容不包括（）。

A、施工图设计文件审查意见

B、勘察、设计、施工、监理分别签署的质量合格文件

C、报建日期和施工许可证号

D、规划、环保、消防部门出具的认可或准许使用文件

答案：D

解析：竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意

见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的

竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认

为需要提供的有关资料，所以选项A、B、C正确。选项D属于竣工验收备案时与竣

工验收报告一并提交的文件，但并不包括在竣工验收报告内容中。

8.某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的

合同，并提供了制作叉管的钢板。根据《民法典》，该合同属于（）合同。

施工承包

B、承揽

C、信托

D、委托

答案：B

解析：《民法典》规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成

果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工

作。所以，选项B正确。

9.以下案件中构成工程重大安全事故罪的是（）。

A、桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足、混凝土强度不够，竣工

前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失500万元

B、节能改造施工中未通知居民撤离，电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操

作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡

C、某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高

处坠落，造成升降机中9名工人全部遇难

D、住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土

方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1名工人身亡

答案：A

解析：

工程重大安全事故罪：降低工程质量标准，造成重大安全事故。A选项符合。

B选项，属于重大责任事故罪。

C选项，是重大劳动安全事故罪的情形，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规

定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的。

D选项，属于重大责任事故罪，应认定为开发商负责人“违章指挥”。

10,用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）之日起建立。

A、订立劳动合同

B、劳动合同备案

C、实际用工

D、实际支付工资

答案：C

解析：《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。用人单位与劳

动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之口起建立.

11.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，负责重大事故、较大事故、一

般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起()内做出批复。

A、15日

B、30日

C、45日

D、60日

答案：A

解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故、较大事故、一般事

故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别

重大事故，300内做出批复。特殊情况下，可适当延长，但延长时间最长不超过30

日。

12.关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是()o

A、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合

格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

B、施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款

的，不予支持

C、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程

价款的，应予支持

D、施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发

包人请求承包人承担修复费用的，不予支持

答案：A

解析：《民法典》规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以

参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。B选项错。建设工程施工合同无效,

且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：（1）修复后的建设工程经验收合格

的，发包人可以请求承包人承担修复费用；D选项错。（2）修复后的建设工程经验收

不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设

工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。C选项错。A选项正确。

13.在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲

方反悔，此时法院应该（）O

X、及时判决

B、强制执行

C、留置送达

D、重新调解

答案：A

解析：根据《民事诉讼法》的规定，判决前能够调解的，还可以进行调解。调解书经双

方当事人签收后，即具有法律效力。调解不成的，如调解未达成协议或者调解书送达前

一方反悔的，法院应当及时判决。

14.关于环境保护税应税污染物计税依据的确定方法，正确的是（）。

A、应税大气污染物按照大气污染物的排放量确定

B、应税水污染物按照水污染物的排放量确定

C、应税固体废物按照污染物排放量折合的污染当量数确定

D、应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定

答案：D

解析：应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：（1）应税大气污染物按照污染物

排放量折合的污染当量数确定；（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量

数确定；（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；（4）应税噪声按照超过国

家规定标准的分贝数确定。故D选项正确。

15.关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。

A、在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B、未成年人，不得担任证人

C、非纸类材料不能成为书证载体

D、当事人以视听资料作为证据的，应当提供存储该视听资料的原始载体

答案，D

解析：《民事诉讼法》规定书证应当提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物

确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本”，选项A有误。无民事行为能力

人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言

存有疑点的视听资料，不能单独作为认定案件事实的证据。选项B有误。非纸类材料亦

可成为书证载体，C选项有误。根据《民事诉讼证据规定》，当事人以视听资料作为证

据的，应当提供存储该视听资料的原始载体。选项D正确。

16.受委托创作的作品，著作权应当归属（）。

A、委托者

B、受托者

C、委托者和受托者共同享有

D、委托者和受托者合同约定

答案：D

解析:

在建设工程活动中，有些作品属于委托作品。一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计

单位接受建设单位委托创作的委托作品。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和

受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

故D选项正确。

17.对于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，下列说法不

符合规定的是()。

A、施工总承包一级资质企业不少于3人

B、专业承包资质二级企业不少于2人

C、建筑施工劳务分包资质企业不少于2人

D、施工企业的分公司应依据实际生产情况配备不少于2人

答案：A

解析：建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要

求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加:(1)建筑施工总承包资质序

列企业:特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3

人。(2)建筑施工专业承包资质序列企业:一级资质不少于3人;二级和二级以下资质企

业不少于2Ao(3)建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。(4)建筑施工企业的

分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全

生产管理人员。

18.施工企业甲将自己的一台挖掘机出售给施工企业乙，并在签订合同当日乙支付了

合同价款。但是合同约定甲继续使用挖掘机4个月，并按月给乙支付租金。这种交付

方式叫做()0

A、现实交付

B、简易交付

C、占有改定

D、拟制交付

答案：C

解析：①现实交付。标的物由出卖人直接交付给买受人。②简易交付。标的物在订立

合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。③占有改定。买卖双方特别约

定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移。④

指示交付。合同成立时，标的物为第三人合法占有，买受人取得了返还标的物请求

权。⑤拟制交付。出卖人将标的物的权利凭证(如仓单、提单)交给买受人，以代替

标的物的现实交付。

19.下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()o

A、承重结构改造

B、围护结构改造

C、屋面防水层修复

D、外墙裂缝修补

答案：B

解析：既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护

结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造的活动。

20.根据《刑法》的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大

伤亡事故或者造成其他严重后果且情节特别恶劣的，处0。

A、3年以下有期徒刑或者拘役

B、3年以上7年以下有期徒刑

c、5年以下有期徒刑或者拘役

D、5年以上10年以下有期徒刑

答案：B

解析：

本题考核的是施工作业人员违法行为应承担的法律责任。

《刑法》第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡

事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3

年以上7年以下有期徒刑。

21.某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故。根据《建设工程质量管

理条例》，有关单位应在事故发生后0小时内报告工程所在地建设行政主管部门。

A、1

B、10

C、24

D、48

答案：C

解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24

小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。对重大质量事故，事故发生地

的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级

建设行政主管部门和其他有关部门报告。

22.职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑两年，缓期两年执行，用人单位决

定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付•个月的额外

工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于（）。

A、随时解除

B、预告解除

C、经济性裁员

D、违法解除

答案：A

解析：《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动

合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制

度的；（3〉严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其

他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提

出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1

项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。劳动者被追究刑事

责任的，用人单位行使随时解除权。这里的一个月额外工资，并非用人单位的法定经济

补偿义务，不影响随时解除的性质。

23.建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的是（）。

A、要求压缩合同约定工期造成的损失

B、验收违法行为造成的损失

C、中途变更承揽工作要求造成的损失

D、与监理单位串通造成的损失解析：本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包

人应当承担的赔偿损失包括：（1）转让、出借资质证书等造成的损失；（2）转包、

答案：D

违法分包造成的损失；（3）偷工减料等造成的损失：（4）与监理单位串通造成的损

失；（5）不履行保修义务造成的损失；（6）保管不善造成的损失；（7）合理使用

期限内造成的损失。ABC选项属于发包人应当承担的赔偿损失。

24.下列纠纷适用专属管辖的是（）。

A、保险合同纠纷

B、借款合同纠纷

C、运输合同纠纷

D、不动产纠纷

答案：D

解析：《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉

讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《民事

诉讼法解释》规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，

以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地

为不动产所在地。故D选项正确。

25.关于合同形式的说法，正确的是（）o

A、书面形式合同是指纸质合同

B、当事人的行为可以构成默示合同

C、书面形式是主要的合同形式

D、未依法采用书面形式订立合同的，合同无效

答案：B

解析：选项A错误，书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所

载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随

时调取查用的数据电文，视为书面形式。选项B正确，其他形式合同，可以根据当事人

的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。选项C错误，生活中大

部分交易都是口头的。我们日常生活中去购物，一手交钱，一手交货。作为买卖合同，

买方需要履行交付价款的义务，而卖方需将交易的标的交付给对方，并转移所有权。买

水果、买菜是交易过程很快的，买方交付价款，卖方交付水果蔬菜，交易就已经完成，

无需经过书面合同进行确认。选项D错误，《民法典》第490条规定当事人采用合同书

形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按

指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。法律、行政法规

规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经

履行主要义务，对方接受时，该合同成立。故不能说无效。

26.关于评标委员会的内容，下列说法正确的是()o

A、评标委员会成员不得接触招标人和投标人

B、评标委员会应及时向招标人征询确定中标人的意向

C、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

D、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人答案：

D

解析：1、《招标投标法实施条例》进一步规定，评标委员会成员应当依照招标投标法和

本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评

审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员不

得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处，不得向招标人征询确定

中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标

人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。故AB选项错误。2、评标完成

后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不

超过3个，并标明排序。3、

《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人

确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。故C选项错误，D选项正

确。综上，D选项正确。

27.甲施工单位向乙银行申请贷款200万

元，甲提交了丙汽车制造厂为其出具的还款付息保证书。该保证合同主体是（）。

4、甲与乙

B、甲与丙

C、甲、乙与丙

D、乙与丙

答案：D

解析：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。保证合同由保证人与债权人订

立，

本题中保证人是丙，而债权人是乙银行。

保证人

x/主合同

债权人♦,债务

28.投标人如果对招标文件有异议，依法应当先进行的活动是()

A、向有关行政监督部门投诉

B、向招标人提出异议

C、向法院起诉

D、申请仲裁

答案：B解析：《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标

活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行

政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但是，对资格预审文件、

招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标

人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。

29.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A、一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B、申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断

C、仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼

D、仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，

申请仲裁

答案：D

解析：一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向人民法院申请执行。当事人

申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖

选项A不正确；申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉

讼时效中止、中断的规定，选项B不正确；裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁

或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。但是，裁决被人民法院依

法撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，

或者向人民法院起诉，选项C不正确，选项D正确。

30.下列关于施工单位责任的说法，正确的是（）。

A、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位不负责返修

B、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，如果发现错

误可以修改工程设计

C、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

D、涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中

规定应取样数量的20%

答案：C

解析：对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造

成的损失及返修费用由责任方负责。A选项错误。施工单位必须按照工程设计图纸和施

工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。B选项错误。涉及结构安全

的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的

30%oD选项错误。《建设工程质量管理条例》进一步规定，总承包单位依法将建设工

程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包

单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。所以，正确选项是

Co

31.根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是（)O

A、在北京市工商局登记注册的企业

B、在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C、在美国注册的企业设在上海的办事处

D、在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

答案：C

解析：

非居民企业，是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国

境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得

的企业。

32.在工程建设中建筑材料的说法，正确的是()o

A、对于建设单位负责供应的建筑材料，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检验

并试验合格，在工程上使用后被证实不合格，建设单位与施工单位承担连带责任

B、建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，施工单位应该予以退还

C、为了保证工程质量，对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂

家

D、未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装

答案：C

解析：在工程实践中，根据工程项目设计文件和合同要求的质量标准，哪些材料和设备

由建设单位采购，哪些材料和设备由施工单位采购，应该在合同中明确约定，并且是谁

采购、谁负责。所以，由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，建设单位必须

保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。A选项中应由建设单位承

担责任，A错误；对于建设单位负责供应的材料设备，在使用前施工单位应当按照规定

对其进行检验和试验，如果不合格，不得在工程上使用，并且施工单位应通知建设单位

予以退换，B错误；《建筑法》《建设工程质量管理条例》都规定，除有特殊要求的建

筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。答案为Co

监理工程师拥有对建筑材料、建筑构配件和设备以及每道施工工序的检查权，对检查不

合格的，有权决定是否允许在工程上使用或进行下一道工序的施工，D错误。

33.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。

原告住所地

B、合同签订地

C、仲裁机构所在地

D、标的物所在地

答案：C

解析：根据《民事诉讼法》规定，合同当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履

行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。

34.下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。

A、屋面、厕浴间使用的防水材料

B、非承重结构的钢筋及连接接头试件

C、用于防水层上保护层的商品混凝土

D、抹灰砂浆中使用的掺加剂

答案：A

解析：下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝±

试块：（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块：（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试

件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水

泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防

水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

35.下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是（）o

A、非正常损失的在产品、产成品所耗用的交通运输服务

B、自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税

凭证上注明的增值税额

C、从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额

D、从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额

答案：A解析：下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（1）用于简易计税方法

计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形

资产和不动产；（2）非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；

（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和交

通运输服务；（4）国务院规定的其他项目。

36.关于不动产物权的设立、变更、转让和消灭，下列说法正确的是（）。

A、不动产物权的转让合同，未经登记不发生效力

B、所有不动产的所有权都应该依法登记

C、不动产物权的设立和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生

效力

D、不动产登记，由不动产所有人所在地的登记机构办理

答案：c

解析：

不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记

簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除

外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地

的登记机构办理。

37.甲、乙双方于2016年4月10日签订了一份施工合同。2016年5月2。日，乙方

发现甲方隐瞒了施工现场周边真实的地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工

费用，遂与甲方协商增加费用，但遭到拒绝。根据《民法典》，乙公司若要行使其撤销

权，则必须在()之前向法院或仲裁机构申请。

2016年5月30日

B、2016年6月20日

C、2017年4月10日

D、2017年5月20目

答案：D

解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)当事人自知道或者

应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之

日起90口内没有行使撤销权；(2)当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1年内没

有行使撤销权；(3)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销

权。当事人自民事法律行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。本题

中，乙方在2016年5月20日才发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，因此乙

公司若要行使其撤销权，必须在2017年5月20日之前向法院或仲裁机构申请。

38.财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人是()o

A、投保人

B、保险人

C、受益人

D、被保险人

答案：D

解析：

保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。投保人、被保险人可以为受益人。注

意题干的问题，“财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人”，

【被保险人】是指其【财产或者人身受保险合同保障】，享受保险金请求权的人。

【受益人】是指【人身保险合同中】由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的

人。受益人，针对的是人身保险合同。

故D选项正确。

39.甲将一套住房出卖与乙，但并未及时办理过户登记。三年后该房屋拆迁，开发商

与产权人甲签订了拆迁补偿协议，而乙分文未得。甲对乙应承担()责任。

A、侵权

B、违约

C、不当得利

D、无因管理

答案：B

解析：

侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行

为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为

侵权之债。

甲乙房屋买卖合同生效，但由于没有办理过户，乙不能获得房屋产权，可以追究甲的违

约责任。其次，开发商对产权人进行拆迁补偿合法有据，甲不构成不当得利。

40.某钢筋混凝土工程的施工合同中规定，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负

责供应，其余材料由施工单位负责采购，则()。

A、商品混凝土由建设单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验

B、商品混凝土由监理单位负责检验，其他材料由施工单位负责检验

C、商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验

D、商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验

答案：C

解析：《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的

约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。《建设工程质量

管理条例》进一步规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，

对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签

字;未经检验或者检验不合格的，不得使用。

41.关于建设工程质量保修书，说法正确的是()。

A、施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书

B、质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任

C、质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

答案：B

解析：A选项错误。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当

向建设单位出具质量保修书,B选项正确。质量保修书中应当明确建设工程的保修范

围、保修期限和保修责任等。C选项错误。不一致按二者之中长者算。D选项错误。

基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程

的合理使用年限。

42.根据《建筑业企业资质管理规定》，申请领取施工总承包一级资质的企业，由（）

许可。

4、国务院

B、国务院住房城乡建设主管部门

C、省级人民政府

D、省级人民政府住房城乡建设主管部门

答案：B

解析：

《建筑业企业资质管理规定》第九条规定，下列建筑业企业资质，由国务院住房城乡建

设主管部门许可：（1）施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承

包二级资质。（2）专业承包资质序列公路、水运、水利、铁路、民航方面的专业承包

一级资质及铁路、民航方面的专业承包二级资质；涉及多个专业的专业承包一级资质。

43.女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最

脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（）。

高处高温工作

B、低温、冷水作业

C、夜班劳动

D、矿山井下作业

答案：D

解析：《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强

度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和

国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第

3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排

其延长工作时间和夜班劳动。高处、低温、冷水作业，是女职工经期企业禁止安排的劳

动；C是怀孕7个月以上时企业禁止安排的劳动。只有D正确。

44.施工现场发生安全事故，施工企业向监管部门报告的内容不包括（）o

A、事故发生的时间、地点以及现场情况

B、事故中伤亡和下落不明人数

C、已经采取的措施

D、事故发生的原因和事故性质

答案：D

解析：《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括下列内容：

（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况：（3）事故

的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和

初步估计的直接经济损失：（5）已经采取的措施：（6）其他应当报告的情况。选项D

为事故调查报告。

45.根据财政部、税务总局《关于建筑服务等营改增试点政策的通知》（财税[20

17]58号）规定，关于建筑施工企业缴纳增值税的说法，正确的是（)O

A、建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位

自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，不得适用简易计税方法计

税

B、按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在机

构所在地预缴增值税

C、适用一般计税方法计税的项目预征率为3%

D、适用简易计税方法计税的项目预征率为2%答案：B

解析：

建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行

采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，适用简易计税方法计税。A选

项错误；

按照现行规定应在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在建筑服务

发生地预缴增值税。按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收

到预收款时在机构所在地预缴增值税。B选项正确；

适用一般计税方法计税的项目预征率为2%,C选项错误；

适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。D选项错误。

46.唐某刚满16周岁即被聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是()。

A、唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同

B、因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同

C、甲施工单位不得安排唐某从事过重、有毒、有害的劳动

D、甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

答案：C

解析：本题考核的是未成年工的特殊保护。任何组织或者个人不得招用未满16周岁未

成年人，国家另有规定的除外。招用已满16周岁未成年人的单位和个人应当执行国家

在工种、劳动时间、劳动强度和保护措施等方面的规定，不得安排其从事过重、有

毒、有害等危害未成年人身心健康的劳动或者危险作业。本题唐某为未成年工，用人

单位应遵守《劳动法》规定用工。ABD选项错，C选项符合题意。

47.甲施工企业有一辆里程表存在故隙的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场

价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车

以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支

持的是()o

A、请求减少价款至16万元

B、以欺诈为由解除合同

C、以重大误解为由请求撤销合同

D、请求甲承担缔约过失责任

答案：A

解析：考查的是可撤销合同。A选项属于请求变更合同，A选项正确。当事人可以请求

撤销合同，但合同解除适用于合法有效的合同，无效合同、可撤销合同不发生合同解除，

B选项错。所谓重大误解，是指误解者作出意思表示时，对涉及合同法律效果的重要事

项存在着认识上的显著缺陷，其后果是使误解者的利益受到较大的损失，或者达不到误

解者订立合同的目的。这种情况的出现，并不是由于行为人受到对方的欺诈、胁迫或者

是对方利用本方处于危困状态、缺乏判断能力等情形下签订的合同，而是由于行为人自

己的大意、缺乏经验或者信息不通而造成的。本题情形是欺诈而非重大误解。C选项错。

缔约过失责任，发生在缔约阶段，是在合同没有订立或合同无效或被撤销的情况下，受

损害方维护自己权利的方法。D选项的情形，只适用合同没有订立，合同无效，【被撤

销】的情形。但是本题中，属于可撤销的合同，既可撤销，也可变更，本题并没有明确

说合同被撤销了，即D选项的前提，是【被撤销】时，则可请求甲承担缔约过失责任,

故本题不属于缔约过失责任的情形。故D错。

48.生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故而制定的工作方案属

于。

4、综合应急预案

B、施工单位的生产安全事故应急救援预案

C、现场处置方案

D、专项应急预案

答案：D

解析:生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。

1）综合应急预案，是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方

案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲；2）专

项应急预案，是指生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故，或者针对重

要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案；3）

现场处置方案，是指生产经营单位根据不同生产安全事故类型，针对具体场所、装置或

者设施所制定的应急处置措施。故D选项正确。

49.关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。

A、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚

B、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同

C、施工人员有权拒绝该指令

D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展

答案：C解析：《安全生产法》明确规定，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全

生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福

利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。所以，ABD说法均错误。

50.AxB、C三公司意欲组成一个联合体参加某建设工程项目的投标，以下各项行为

中会导致投标无效的是OO

A、B、C三公司签订了一份共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

B、资格预审后，D公司想要加入联合体，于是A、B、C三公司与之签订了合作协议

C、A、B、C三公司以一个投标人的身份共同投标

D、A、B、C三公司约定就中标项目承担连带责任

答案：B

解析：B选项中，招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预

审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方应

当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标

文件一并提交招标人。故A正确。《招标投标法》规定，两个以上法人或者其他组织可

以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。故C正确。联合体中标的，联合体

各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。故D正确。

51.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在（）办理工程质量监

督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或开工报告合并办理。

4、竣工验收后

B、领取施工许可证后

C、领取开工报告后

D、进场开工前

答案：D

解析：

《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办

理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或开工报告合并办理。

52.下列关于我国土地所有权的制度表述，正确的是()。

A、我国实行土地的社会主义公有制，即所有的土地归国家所有

B、城市市区的土地属于全部市民所有

C、无居民海岛属于发现者个人所有

D、按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地

答案：D

解析：

我国实行土地的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。所以选项A

错误。

城市市区的土地属于国家所有。B错误。

无居民海岛、矿藏、水流、海域属于国家所有。C选项错。

国家实行土地用途管制制度。国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分

为农用地、建设用地和未利用地。所以选项D正确。

53.关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是()。

A、工程竣工验收备案表一式三份，1份由建设单位保存，2份留备案机关存档

B、建设单位未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处2万元以上20

万元以下的罚款

C、工程竣工验收之日起5日内，由建设单位向备案机关提交工程质量监督报告

D、建设单位应当自竣工验收合格之日起15日内办理备案

答案：D

解析：工程竣工验收备案表一式两份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档。建

设单位违反本办法规定，未移交地下管线工程档案的，由建设主管部门责令改正，处1

万元以上10万元以下的罚款。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，

向备案机关提交工程质量监督报告。故A、B、C错误。建设单位应当自建设工程竣工

验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出

具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。故D正

确。

54.根据

《建设工程安全生产管理条例》，专项施工方案实施中应由（）进

行监督。

A、项目经理

B、监理工程师

C、总监理工程师

D、专职安全生产管理人员

答案：D

解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项

工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师

签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故D选项正确。

55.招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定

某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法中正确的是()

A、开标由当地建设行政主管部门主持

B、开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证

C、投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出

D、招标人在开标前应拆封收到的所有投标文件

答案：C

解析：开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表

检查投标文件的密封情况也可以由招标人委托的公证机构检查并公证经确认无误后，

由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人

在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予

以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。

56.关于软件著作权的归属，下列说法正确的有0。

A、由两个以上的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属由合作

开发者签订书面合同约定

B、接受他人委托开发的软件，无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由委托

人享有

C、自然人在法人或者其他组织中任职期间，属于针对本职工作中明确指定的开发目标

而开发的软件，该软件著作权由该职工享有

D、由国家机关下达任务开发的软件，著作权归属于国家

答案：A

解析：

由两个以.匕的自然人、法人或者其他组织合作开发的软件，其著作权的归属由合作开发

者签订书面合同约定。故A正确。

接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定；无书

面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。故B有误。

由国家机关下达任务开发的软件，著作权的归属与行使由项目任务书或者合同规定;故

D有误。

自然人在法人或者其他组织中任职期间所开发的软件，针对本职工作中明确指定的开发

目标所开发的软件，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可

以对开发软件的自然人进行奖励，故C有误。

57.下列主体中，属于企业所得税纳税人的是()o

4、个人独资企业

B、合伙企业

C、一人有限责任公司

D、居民个人

答案：C

解析：《中华人民共和国企业所得税法》规定，在中华人民共和国境内，企业和其他取

得收入的组织(以下统称企业)为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得

税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。居民个人不属于企业。所以，选项C正确。

注意：一人有限责任公司和个人独资企业，不是同一个概念，它们的设立依据、出资方

式、承担的责任、财产权等都存在很大的区别。［1］个人独资企业，依据的是《中华

人民共和国个人独资企业法》。个人独资企业，是指依照本法在中国境内设立，由一个

【自然人】投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担【无限

责任】的经营实体。［2］一人有限责任公司，依据的是《中华人民共和国公司法》。

本法所称一人有限责任公司，是指只有一个【自然人】股东或者一个【法人】股东的有

限责任公司。一个自然人只能投资设立一个一人有限责任公司。该一人有限责任公司不

能投资设立新的一人有限责任公司。一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独

资或者法人独资，并在公司营业执照中载明。

两者相关概念不属于建造师考点内容，更多具体内容，建议参考《中华人民共和国个人

独资企业法》和《中华人民共和国公司法》了解。

一人有限责任公司是i种特殊的有限责任公司，注册的是企业法人性质，按照《企业所

得税法》规定，应缴纳企业所得税，而个人独资企业以投资者为纳税义务人，应缴纳个

人所得税。

58.施工现场需要设置警示标志的部位不包括（）。

施工起重机械

B、脚手架

C、基坑边沿

D、防火板仓库

答案：D

解析：《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和

有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。《建设工程安全生产管理条

例》进一步规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚

手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物

及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必

须符合国家标准。

59.甲将一房屋出卖给乙，以下（）不属于房屋的权利瑕疵。

A、该房屋属于夫妻共同财产且甲妻并不知情

B、该房屋与丙有未到期的三年租约

C、该房屋已抵押给丁银行

D＞该房屋存在外墙渗漏

答案：D

解析：如果出卖人对于出卖的标的物没有所有权或处分权，或者没有完全的所有权或处

分权，或者其处分涉及第三人的物权、知识产权等权益，则称其标的物存在权利瑕疵，

出卖人因此应当承担权利瑕疵担保责任。物的瑕疵担保义务，是指出卖人就其所交付的

标的物具备约定或法定品质所负有的担保义务。就是说，出卖人应当按照约定或者法定

的质量要求交付标的物。选项A、B、C属于权利瑕疵，而选项D属于物的瑕疵。

60.某施工企业因拖欠分包工程款，终审败诉后拒不履行生效判决，被法院纳入失信被

执行人名单，并发布限制高消费令。就该限制消费措施，说法正确的是（

）O

A、仅施工企业及法定代表人受到限制，其他人员不受限制

B、施工企业为完成工程项目必需的采购活动不受限制

C、施工企业为承揽工程项目，在酒店宴请客户不受限制

D、施工企业租赁高档写字楼用于办公不受限制

答案：B

解析:被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务的，人民法

院可以采取限制消