上海建设工程合同范本

上海建设工程合同范本第一篇范文：合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

鉴于甲方拟建设某工程项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，经双方友好协商，就本工程项目的建设事宜达成如下协议：

一、工程项目基本情况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程投资：__________

5.工程建设期限：__________

二、工程承包内容

1.乙方按照甲方要求，在约定的时间内，完成本工程项目的施工任务。

2.乙方应遵守国家有关建设工程的相关法律法规，确保工程质量、安全、文明施工。

3.乙方负责提供施工图纸、施工方案、施工组织设计等所需资料。

4.乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成竣工验收。

三、工程进度及付款方式

1.工程进度分为：开工、主体结构、装饰装修、竣工验收四个阶段。

2.甲方按照工程进度向乙方支付工程款项。

3.付款方式：__________

四、工程价款及结算

1.工程价款为：__________

2.工程结算按照实际完成工程量、质量、工期等因素进行。

3.结算方式：__________

五、工程保险

1.乙方负责办理施工期间的人身意外伤害保险和工程一切险。

2.保险费用由乙方承担。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）未按约定时间提供施工图纸，导致工程延期，应向乙方支付违约金；

（3）违反合同约定，导致工程停工或返工，应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任：

（1）未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金；

（2）违反合同约定，导致工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任；

（3）未按规定办理工程保险，造成事故损失，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同在以下情形下终止：

（1）工程完工并验收合格；

（2）合同双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

九、附件

1.本合同附件一：工程合同技术规范

2.本合同附件二：工程合同图纸

3.本合同附件三：工程合同预算书

4.本合同附件四：工程合同施工方案

5.本合同附件五：工程合同进度表

6.本合同附件六：工程合同结算书

7.本合同附件七：工程合同保险单

8.本合同附件八：工程合同付款凭证

9.本合同附件九：其他有关文件

十、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同签订双方：

甲方（建设单位）：

乙方（施工单位）：

丙方（监理单位）：

鉴于甲方拟建设某工程项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，丙方愿意担任该项目的监理工作，为保障工程项目的顺利进行，确保工程质量、安全、进度，经三方友好协商，就本工程项目的建设事宜达成如下协议：

一、工程项目基本情况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程投资：__________

5.工程建设期限：__________

二、工程承包内容

1.乙方按照甲方要求，在约定的时间内，完成本工程项目的施工任务。

2.乙方应遵守国家有关建设工程的相关法律法规，确保工程质量、安全、文明施工。

3.乙方负责提供施工图纸、施工方案、施工组织设计等所需资料。

三、工程监理内容

1.丙方根据国家有关法律法规和合同约定，对工程项目的施工过程进行全程监理。

2.丙方应定期向甲方汇报工程进度、质量、安全等情况。

3.丙方负责监督乙方按照设计要求、施工规范和质量标准进行施工。

四、工程进度及付款方式

1.工程进度分为：开工、主体结构、装饰装修、竣工验收四个阶段。

2.甲方按照工程进度向乙方支付工程款项。

3.付款方式：__________

五、工程价款及结算

1.工程价款为：__________

2.工程结算按照实际完成工程量、质量、工期等因素进行。

3.结算方式：__________

六、工程保险

1.乙方负责办理施工期间的人身意外伤害保险和工程一切险。

2.保险费用由乙方承担。

七、第三方丙方的责权利

1.责任：

（1）丙方对工程质量、安全、进度进行全面监理，确保工程符合国家相关标准；

（2）丙方对乙方的施工行为进行监督，发现问题及时通知乙方整改；

（3）丙方对工程进度进行跟踪，确保工程按期完工。

2.权利：

（1）丙方有权要求乙方提供施工图纸、施工方案、施工组织设计等资料；

（2）丙方有权对乙方施工过程中存在的问题提出整改意见；

（3）丙方有权对工程进度、质量、安全等方面进行验收。

3.利益：

（1）丙方在工程监理过程中发现的问题，有权要求乙方整改，并追究乙方责任；

（2）丙方有权对工程进度、质量、安全等方面进行验收，并出具验收报告；

（3）丙方有权收取监理费用。

八、违约责任及限制条款

1.甲方违约责任：

（1）未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）未按约定时间提供施工图纸，导致工程延期，应向乙方支付违约金；

（3）违反合同约定，导致工程停工或返工，应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任：

（1）未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金；

（2）违反合同约定，导致工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任；

（3）未按规定办理工程保险，造成事故损失，应承担相应的赔偿责任。

3.丙方违约责任：

（1）未履行监理职责，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的赔偿责任；

（2）未按约定时间出具验收报告，应向甲方支付违约金。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同在以下情形下终止：

（1）工程完工并验收合格；

（2）合同双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

十一、附件

1.本合同附件一：工程合同技术规范

2.本合同附件二：工程合同图纸

3.本合同附件三：工程合同预算书

4.本合同附件四：工程合同施工方案

5.本合同附件五：工程合同进度表

6.本合同附件六：工程合同结算书

7.本合同附件七：工程合同保险单

8.本合同附件八：工程合同付款凭证

9.本合同附件九：其他有关文件

十二、总结

第三方介入的意义和目的：

1.丙方的介入有助于确保工程项目的质量、安全、进度，降低甲方风险；

2.丙方作为独立第三方，有利于提高工程监理的客观性和公正性；

3.丙方对乙方的监督，有助于提高工程管理水平，降低施工成本。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为建设单位，拥有项目的最终决策权，有利于确保工程项目的顺利进行；

2.甲方对乙方和丙方的合同履行情况进行监督，有利于维护自身权益；

3.甲方通过合同约定，确保工程项目的质量、安全、进度，实现投资效益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同签订双方：

甲方（业主）：

乙方（承包商）：

丙方（设计单位）：

鉴于甲方拟投资建设某住宅小区项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，丙方愿意提供该项目的工程设计服务，为保障工程项目的顺利进行，确保设计质量、施工质量、工程进度，经三方友好协商，就本工程项目的建设事宜达成如下协议：

一、工程项目基本情况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程投资：__________

5.工程建设期限：__________

二、工程设计内容

1.丙方根据甲方的要求，提供本工程项目的整体设计、施工图设计及相关技术支持。

2.丙方应确保设计方案的合理性和可行性，符合国家相关设计规范和标准。

三、工程承包内容

1.乙方按照甲方的要求和丙方的设计图纸，在约定的时间内，完成本工程项目的施工任务。

2.乙方应遵守国家有关建设工程的相关法律法规，确保工程质量、安全、文明施工。

四、丙方的设计责任

1.丙方对设计方案的合理性和可行性负责，对设计过程中的技术问题提供解决方案。

2.丙方应在施工过程中提供必要的现场服务和技术支持。

五、工程进度及付款方式

1.工程进度分为：设计阶段、施工准备阶段、主体结构施工阶段、装饰装修阶段、竣工验收阶段。

2.甲方按照工程进度向乙方支付工程款项。

3.付款方式：__________

六、工程价款及结算

1.工程价款为：__________

2.工程结算按照实际完成工程量、质量、工期等因素进行。

3.结算方式：__________

七、丙方的责权利

1.责任：

（1）丙方对设计方案的合理性和可行性负责；

（2）丙方对设计过程中的技术问题提供解决方案；

（3）丙方应在施工过程中提供必要的现场服务和技术支持。

2.权利：

（1）丙方有权要求甲方和乙方提供必要的施工图纸、施工方案等资料；

（2）丙方有权对施工过程中的设计变更提出意见和建议；

（3）丙方有权要求甲方支付设计费用。

3.利益：

（1）丙方有权收取设计费用；

（2）丙方的设计方案得到实施，有助于提升丙方的市场声誉；

（3）丙方通过提供设计服务，与甲方和乙方建立长期合作关系。

八、乙方的责权利

1.责任：

（1）乙方对施工过程中的工程质量、安全、进度负责；

（2）乙方应按照丙方的设计图纸和施工规范进行施工；

（3）乙方应配合丙方进行设计变更和技术支持。

2.权利：

（1）乙方有权要求丙方提供详细的设计图纸和施工技术指导；

（2）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；

（3）乙方有权在施工过程中对设计提出合理化建议。

3.利益：

（1）乙方通过完成施工任务，获得工程款项；

（2）乙方的施工质量得到认可，有助于提升乙方的市场竞争力；

（3）乙方通过参与项目，积累施工经验，提高施工技术水平。

九、甲方的违约及限制条款

1.甲方违约责任：

（1）未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）未按约定时间提供设计图纸，导致工程延期，应向乙方支付违约金；

（3）违反合同约定，导致工程停工或返工，应承担相应的赔偿责任。

2.甲方限制条款：

（1）甲方不得擅自修改设计图纸，如需修改，应与丙方协商一致；

（2）甲方不得要求乙方进行超出合同约定的施工内容；

（3）甲方不得干预乙方的正常施工活动。

十、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同在以下情形下终止：

（1）工程完工并验收合格；

（2）合同双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力导