商务中级复习试题有答案

第页商务中级复习试题有答案1.根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，关于进度款，发料金额应按照（）提供的单价和数量从进度款支付中扣除，列人本周期应扣减的金额中A、发包人签约B、承包人签约C、监理签约D、供货商【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额-建设工程工程量清单计价规范2.已完工未计价是指对建设单位验工计价金额与（）完成工程量对应的产值之间的差异。A、当前B、本月C、当期D、本月【正确答案】：C解析：

1-局管理办法-工程项目收入管理办法3.下列不属于地下连续墙施工的优点的是（）A、施工全盘机械化，速度快、精度高，并且振动小、噪声低，适用于城市密集建筑群及夜间施工

B、采用钢筋混凝土或素混凝土，强度可靠，承压力大C、对开挖的地层适应性强D、开挖基坑需放坡，土方量大【正确答案】：D解析：

6-工程造价专业题库-一级造价师技术与计量4.合同价款分劈正式发文（），局指需根据正式分劈方案在系统中完成合同价款分劈调整工作。A、1日B、3日C、5日D、7日【正确答案】：D解析：

《关于印发中铁四局集团有限公司工程项目收入管理办法的通知》5.项目中标后，局经营开发部、投资发展部、国际事业部等主责部门(单位)应当在（）个工作日内，向局工程管理部、成本管理部、技术管理部等部门(或子分公司)进行营销交底工作。A、7B、9C、10D、15【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-工程项目收入管理办法6.根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的（），不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的（）A、10%、20%B、10%、30%C、10%、40%D、20%、30%【正确答案】：B解析：

4-工程量清单计价规范及定额-建设工程工程量清单计价规范7.索赔可以从不同角度分类，如按索赔事件的影响分类，可分为A、单项索赔和综合索赔B、工期拖延索赔和工程变更索赔C、工期索赔和费用索赔D、发包人和承包人、承包人与分包人之间的索赔【正确答案】：B解析：

4-工程量清单计价规范及定额-建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）8.审查施工图预算，应首先从审查（）开始A、定额使用B、工程量C、设备材料价格D、人工，机械使用价格【正确答案】：B解析：

6-工程造价专业题库-（2013年度造价考试）9.铁路项目末次验工计价原则上应在通过初步验收后（）个月内完成A、3B、6C、9D、12【正确答案】：A解析：

3-上级主管单位文件-铁路建设项目验工计价管理办法10.预应力锚索的工程量为（）的质量A.锚具间理论长度B.锚索长度C.锚索长度与工作长度之和D.锚具间理论长度与工作长度之和【正确答案】：C解析：

4-工程量清单计价规范及定额-公路专业-2018版11.当混凝土厚度不大而面积很大时。宜采用（）方法进行浇筑。A、全面分层B、分段分层C、斜面分层D、局部分层【正确答案】：B解析：

3-上级主管单位文件-《建筑工程施工技术规范》（住建部）12.施工期内，当材料价格发生波动并超过合同约定涨幅时，承包人采购材料前，应由（）A、工程师确认数量和价格且发包人签字同意B、发包人确认数量和价格且工程师签证C、工程师确认数量和价格并签字同意D、发包人确认数量和价格并签字同意【正确答案】：D解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)13.工程变更确认的一般过程是（）。A、提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用.时间→确认工程变更B、提出工程变更→确定所需的费用.时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更C、提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用.时间→确认工程变更D、分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用.时间→确认工程变更【正确答案】：C解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)14.根据中铁四局大商务管理体系建设实施方案，大力推进“双优化”工作机制，项目中标后，由（）牵头组织技术系统、商务系统专家和业务骨干，认真研究设计资料和图纸，在充分调研现场的基础上，通过对设计方案的充分研讨，大力推进设计优化、设计深化工作。A、商务部B、工程部C、技术管理部D、安质部【正确答案】：C解析：

1-局管理办法-大商务管理体系建设实施方案15.项目综合利润的计算公式为（）A、项目净收入（不含税）-项目实际成本（不含税）B、项目收入（不含税）-项目成本（不含税）C、项目净计价（不含税）-项目成本（不含税）D、项目净产值（不含税）-项目实际成本（不含税）【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁四局亏损项目治理管理办法16.住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部四部委于（）共同发布了《关于印发的通知》A、43171B、43202C、42837D、43301【正确答案】：D解析：

7-其他类-17.项目经理部驻地范围内所有建筑不得使用玻璃幕墙、大理石地板等高档装饰材料。其中小餐厅、会议室装饰费用标准不超过（）元/平方米。其他房屋装修费用标准不超过（）元/平方米（包括地面、墙面、吊顶、灯具、窗帘等装饰费用）。A、400，100B、500，100C、400，150D、500，150【正确答案】：D解析：

中铁四局项目经理部临时驻地建设管理办法18.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。招标人应当自收到异议之日起（）日内作出答复，做出答复前，应当暂停招标活动。A、3、2B、3、5C、2、3D、5、3【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目分包及分包方管理办法试题卷19.完成年度治亏目标的，根据项目规模、减亏额度、减亏比例给予项目经理奖励（）A、1～5万元B、1～10万元C、1～15万元D、1～20万元【正确答案】：D解析：

1-局管理办法-《关于引发中铁四局集团有限公司工亏损项目治理管理办法的通知》中铁四成本〔2020〕631号20.钻孔灌注桩一般以（）为计量单位A、m3B、mC、个D、m2【正确答案】：B解析：

7-其他类-专业工程师常识21.下列关于一般亏损项目定义描述正确的是（）。A、除重大亏损项目和较大亏损以外的亏损项目B、最终亏损大于或等于2000万元或者亏损比例5%以上的亏损项目C、最终亏损大于或等于1000万元或者亏损比例5%以上的亏损项目D、最终亏损大于或等于500万元或者亏损比例5%以上的亏损项目【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中铁四局亏损项目治理管理办法22.设备购置费指为满足公路初期运营、管理需要购置的构成（）标准的设备和虽低于（D）标准但属于设计明确列入设备清单的设备的费用。A、有形资产B、递延资产C、流动资产D、固定资产【正确答案】：D解析：

2-概预算编制办法-公路工程建设项目概算预算编制办法（JTG3830-2018）23.根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是什么？A、脚手架费B、临时设施费C、二次搬运费D、非夜间施工照明【正确答案】：B解析：

6-工程造价专业题库-（2019年度造价考试）24.()负责监督落实农民工工资支付工作。A、商务部B、财务部C、工程部D、安质部【正确答案】：B解析：

1-中铁四局农民工实名制与工资支付管理办法（中铁四成本[2021]958号）25.与传统成本管理相比，以下不属于大商务管理突出表现有A、效益为先B、链条外延C、系统联动D、降本增效【正确答案】：D解析：

1-局管理办法-大商务管理体系建设实施方案26.按照公司专业分包合同示范文本，下列属于分包人义务和责任的是（）。A、保证施工期间分包工程施工所需的道路畅通B、组织分包工程的施工技术交底C、直接接受发包人或监理人的指示D、负责已完工程的成品保护工作【正确答案】：D解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)27.代局指会议室面积不超过（）平方米。A、100平方米B、120平方米C、150平方米D、180平方米【正确答案】：C解析：

1-局管理办法-项目经理部临时驻地建设管理办法（试行）28.建立（）领导班子成员对竣工清算项目包保责任制，原则上每个领导班子成员都要包保一定数量的竣工清算项目,并负责组织推进项目竣工清算工作。A、局B、子分公司C、指挥部D、项目部【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-工程项目收入管理办法29.根据《中铁四局工程项目责任成本预算编制管理办法》有关规定，以下哪情况不符合调整责任成本预算目标值（）A、材料价格发生变化B、发生重大变更设计C、重大工期调整D、发生不可抗力事件【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目责任成本预算编制管理办法30.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，以下合同优先顺序叙述正确的是：A、合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、投标函及投标函附录、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单；B、合同协议书、中标通知书、技术标准和要求、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、图纸、已标价工程量清单；C、合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单；D、合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、投标函及投标函附录、已标价工程量清单。【正确答案】：C解析：

3-上级单位主管文件-建设工程施工合同（示范文本）31.间接费=()×间接费费率A、基期人工费B、基期人工费+基期施工机具使用费C、编制期人工费D、编制期人工费+编制期施工机具使用费【正确答案】：B解析：

2-概预算编制办法-铁路基本建设工程设计概预算编制办法（国铁科法[2017]30号文）32.工程项目保险一般不包括（）A、工程一切险B、人身伤害险C、工伤保险D、第三方责任险【正确答案】：C解析：

4-工程量清单计价规范及定额33.紧急情况下，监理人员可发出口头指示，但必须在发出口头指示后（）内补发书面监理指示。A、24小时B、36小时C、7天D、14天【正确答案】：A解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)34.是否缴纳质量保证金原则上由发包人自行确定，如需缴纳应在结算进度款中按比例进行扣除，扣除比例不得超过3%，并在合同封账后（缺陷责任期满且无质量缺陷）（）内退还。A、3个月B、半年C、10个月D、1年【正确答案】：D解析：

1-局管理办法-工程项目分包及分包方管理办法35.建设工程预算编制中的总预算由（）组成A、建安工程费、设备费、工程建设其他费和预备费B、预备费、建设期利息、机车车辆购置费及铺底流动资金C、建安工程费、设备费、其他费、预备费、机车车辆购置费和铺底流动资金D、建安工程费、设备费、其他费、预备费、建设期利息、机车车辆购置费及铺底流动资金【正确答案】：D解析：

2-概预算编制办法-铁路基本建设工程设计概预算编制办法（国铁科法[2017]30号文）36.某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币多少万元？A、1200B、1204C、1290D、1294【正确答案】：D解析：

6-工程造价专业题库-（2019年度造价考试）37.劳务合同中关于材料消耗核算系数的选定主要依据是()A、设计图纸及施工工艺要求B、类似项目劳务合同釆用的系数C、预算损耗系数D、类似项目施工经验【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目成本督查及成本管理负面清单管理办法202138.对于使用旧料修建的工程,还包括对旧料的整修、（）等内容。A、维护B、更换C、回收D、选配【正确答案】：D解析：

4-工程量清单计价规范及定额-《铁路工程量清单规范》39.对于项目实施过程中更换项目经理的项目，必须进行离任审计，对公司下达责任成本完成情况及剩余工程效益情况进行认定，并在（）中明确继任项目经理履职期间的经济责任、治亏目标等。A、审计报告B、年度总结C、季度总结D、任职报告【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-《关于引发中铁四局集团有限公司工亏损项目治理管理办法的通知》中铁四成本〔2020〕631号40.招标人应收取中标人履约保证金，金额为合同额()，并在合同封账后三个月内退还A、3%及以上B、5%及以上C、10%D、10%及以上【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目分包及分包方管理办法41.以下资本金占项目总投资最低比例，哪项是正确的（）A、机场项目20%B、住房保障性和普通商品住房项目25%C、化肥（钾肥除外）项目25%D、电力等其他项目25%【正确答案】：C解析：

6-工程造价专业题库-2021年计价42.成本监控预警等级划分：工程项目成本管理监控预警等级分为（）三个等级，达到以下条件之一，即启动相应级别的预警。A、红色、橙色、绿色B、红色、橙色、黄色C、黄色、橙色、绿色D、黄色、红色、绿色【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目成本督查及成本管理负面清单管理办法43.工程量清单的编织者应是（）A、投标单位的造价管理人员B、招投标管理部门负责人C、工程标底审查机构人员D、有编制能力的招标人【正确答案】：D解析：

6-工程造价专业题库-2020年陕西二级造价师44.项目预警指标数据存在虚假伪造、数据指标严重偏离实际的，每发生一次，分别扣减子分公司主责部门负责人、责任人绩效薪酬（）元A、300B、500C、800D、1000【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-工程项目成本督查及成本管理负面清单管理办法45.将塔式起重机自停放地点运至施工现场的运输、拆卸、安装的费用属于什么？A、施工机械使用费B、二次搬运费C、固定资产使用费D、大型机械进出场和安拆费【正确答案】：D解析：

6-工程造价专业题库-（2020年度造价考试）46.（）水平一般应高于国家现行定额，才能满足生产技术发展、企业管理和市场竞争的需要。A、概算定额B、预算定额C、概算指标D、企业定额【正确答案】：D解析：

6-工程造价专业题库-2021年计价47.商务策划立项实施率不小于（），创效率不小于()，评审通过后的商务策划立项作为公司下达责任成本奋斗目标的依据。A、80%，5%B、70%，1.5%C、70%，5%D、80%，1.5%【正确答案】：B解析：

中铁四局工程项目商务策划管理办法48.竣工结算在（）后即可进行。A、施工全部完毕B、保修期满C、试车合格D、竣工验收报告被批准【正确答案】：D解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)49.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。检验方法：观察；用（）检查；检查施工记录。A、小锤轻击B、重锤轻击C、木锤轻敲【正确答案】：A解析：

3-上级主管单位文件-《建筑工程施工技术规范》（住建部）50.按照我国保险制度，建安工程一切险A、由承包人投保B、包含职业责任险C、包含人身意外伤害险D、投保人应以双方名义共同投保【正确答案】：D解析：

4-工程量清单计价规范及定额51.当设计无要求时，控制电缆的支架层间最小距离是()。A、100mmB、120mmC、150mmD、200mm【正确答案】：B解析：

6-计量与计价-安装52.根据GB50500-2013规定，合同工程完工后，承包人应编制完成竣工结算文件，且应在（）的同时向发包人提交竣工结算文件。A、竣工验收B、竣工验收合格C、提交竣工验收申请D、提交竣工结算申请【正确答案】：C解析：

4-工程量清单计价规范及定额-（建筑）土建专业-2013版53.发包人应收取中标人履约保证金，金额为合同额的5%及以上，并在合同封账后（）内退还。A、一个月B、三个月C、半年D、一年【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-工程项目分包及分包方管理办法54.根据《中铁四局工程项目二次经营管理办法》（中铁四成本（2021）942号），变更索赔收入遵循（）的原则进行分劈A、多劳多得B、谁主张、谁受益C、谁主张、谁举证，谁工作、谁受益D、谁工作、谁受益【正确答案】：C解析：

1-局管理办法-工程项目二次经营管理办法55.法律文书是指（）A、各级政府部门、公安机关、检察院、法院、劳动仲裁部门送达的具有履行内容的法律文书。B、各级政府部门、公安机关、检察院、法院、商事仲裁部门送达的具有履行内容的法律文书。C、各级政府部门、公安机关、法院、劳动仲裁部门、商事仲裁部门送达的具有履行内容的法律文书。D、各级政府部门、公安机关、检察院、法院、劳动仲裁部门、商事仲裁部门送达的具有履行内容的法律文书。【正确答案】：D解析：

法律相关56.公共洗漱间包括洗衣房、开水房在内，合计面积不超过（）平方米。A、35平方米B、45平方米C、55平方米D、65平方米【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-项目经理部临时驻地建设管理办法（试行）57.根据《铁路基本建设工程设计概预算编制办法》（国铁科法[2017]30号文）规定，下列哪项不属于大型临时设施项目A、铁路便线B、运梁便道C、临时给水设施D、项目部驻地【正确答案】：D解析：

2-概预算编制办法-《铁路基本建设工程设计概预算编制办法》（国铁科法[2017]30号文58.地下连续墙计量规则中有效墙高一般指（）A、冠梁底至墙底B、导墙底至墙底C、成槽深度D、冠梁标高至墙底【正确答案】：A解析：

6-工程造价专业题库-（工程造价基础）59.下列不包含在桥涵开挖基坑定额中的内容的A、挡土板B、基底夯实C、基坑回填D、检平石质基底【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额-公路专业-2018版60.分包方资信等级每年审定两次，自公布之日起生效，有效期（）年。A、半年B、1年C、2年D、3年【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-工程项目分包及分包方管理办法61.根据《中铁四局工程项目商务策划管理办法》，商务策划立项实施率不少于70%，创效率不少于（），评审通过后的商务策划立项作为公司下达责任成本奋斗目标的依据。A、1%B、1.5%C、2%D、2.5%【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目商务策划管理办法62.局指应当在建设单位批复验工计价的天内或者季度次月（）日前，在成本管理信息系统内的收入管理模块中完成数据录入或者导入，发起对建设单位验工计价审批流程，并上传验工计价封面、汇总表等支持性资料备查。（）A、3；9B、3；10C、5；10D、7；15【正确答案】：D解析：

1-局管理办法-工程项目收入管理办法63.根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是什么？A、二次搬运费B、超高施工增加费C、已完工程及设备保护费D、地上、地下设施临时保护费【正确答案】：B解析：

6-工程造价专业题库-（2019年度造价考试）64.某建设工程项目采用施工总承包方式，其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包，对幕墙工程施工质量实施监督管理的第一责任主体是（）。A、幕墙专业分包人B、施工总承包单位C、幕墙设计单位D、建设单位【正确答案】：B解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)65.发生合同工程工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整（）A、因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较低者B、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较高者C、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的较低者D、因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，应采用计划进度与实际进度日期两者的平均值【正确答案】：C解析：

3-上级主管单位文件-公路工程标准施工招标文件66.地下连续墙的导墙可以存储泥浆，要保持泥浆液面始终保持在导墙顶面以下（）。A、0.1m

B、0.2mC、0.5mD、1.0m【正确答案】：B解析：

6-工程造价专业题库-一级造价师技术与计量67.对于重大变更、优化项目应当邀请（）工经专家参加A、局B、局指C、子分公司D、投资公司【正确答案】：A解析：

《关于印发中铁四局集团有限公司工程项目二次经营管理办法的通知》68.工程项目分包策划,原则上1亿元以下项目的分包方数量控制在()家以内A、3B、4C、5D、6【正确答案】：C解析：

1-局管理办法-工程项目分包及分包方管理办法69.明挖法施工车站结构，主要采用矩形框架结构或（）。A、弧形结构B、圆形结构C、拱形结构D、椭圆形结构【正确答案】：C解析：

7-其他类-专业工程师常识70.（）应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。A、施工单位B、监理单位C、建设单位【正确答案】：A解析：

3-上级主管单位文件-《建筑工程施工技术规范》（住建部）71.以下关于变更索赔创效率的计算正确的是（）A、变更索赔利润率=变更索赔收入/项目清单收入×100%B、变更索赔利润率=变更索赔利润额/变更索赔验工计价收入×100%C、变更索赔利润率=变更索赔利润额/项目总利润额×100%D、变更索赔利润率=变更索赔收入/项目总利润额×100%【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目二次经营管理办法72.局经理部及子分公司应当在项目合同内验工计价完成（）时，或外部条件(环境)等发生变化时，需要完成对原商务策划立项内容进行一次全面调整，并报原审批单位或部门审批A、20%～30%B、30%～40%C、50%～60%D、70%～80%【正确答案】：C解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目二次经营管理办法73.在成本管理信息系统中，下列责任成本预算组成，需要先发起流程审批的是（）。A、合同清单项目费B、临时工程费C、机械费和周转料费D、现场经费和其他【正确答案】：B解析：

5-大商务数智平台成本系统题库74.分包合同中，关于争议解决，协商不成的，一般提交（）仲裁机构进行仲裁A、建设单位所在地B、工程项目所在地C、乙方法人所在地D、甲方法人所在地【正确答案】：D解析：

1-局管理办法-工程项目分包及分包方管理办法75.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，若工程合同金额为3000万元，则预付款金额最低为A、150B、300C、450D、900【正确答案】：B解析：

4-工程量清单计价规范及定额-建设工程价款结算暂行办法76.甲方与乙方签订建设工程施工合同，由乙方承建甲方某工程，经甲方同意，乙方将部分安装工程分包给丙方。工程竣工后，除丙方施工的安装工程施工不合格外，其他工程验收合格，甲方拒绝支付全部工程款，并向乙方索赔，因此引发争议。下列说法表述错误的是()A、乙.丙的分包合同有效B、乙.丙应就安装工程的瑕疵向甲方承担连带责任C、甲方有权拒绝支付全部工程款D、甲方有权向乙方提起索赔【正确答案】：C解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)77.工程网络计划费用优化的目的是寻求A、工程总成本最低时的最优工期安排B、工期固定条件下的工程费用均衡安排C、工程总成本固定条件下的最短工期安排D、工期最短条件下的最低工程总成本安排【正确答案】：A解析：

6-工程造价专业题库-（2013年度造价考试）78.根据《中铁四局工程项目二次经营管理办法》（中铁四成本（2021）942号），充分及时地激发相关人员工作的积极性，局原则上每（）组织一次奖罚兑现A、月B、季度C、半年D、一年【正确答案】：C解析：

1-局管理办法-工程项目二次经营管理办法79.当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照进行计算。A、台班折旧费B、台班费C、设备使用费D、进出场费用【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额80.为做好双优化奖励申报，项目在施工过程中应形成的资料不包括()A、技术资料B、造价资料C、进度资料D、财务资料【正确答案】：C解析：

6-工程造价专业题库-（工程造价基础）81.根据《中铁四局项目经理部临时驻地建设管理办法》文件要求，项目经理部驻地中小餐厅、会议室装修标准不超过A、300元/m2B、400元/m2C、500元/m2D、600元/m2【正确答案】：C解析：

1-局管理办法-项目经理部临时驻地建设管理办法82.在成本管理信息系统中，流任务程发布成功后，执行暂停操作，可让这个流程不再向前执行，直到【恢复】为止。选中一条流程，点击左上的红色（）按钮，即可挂起当前流程。A、恢复B、撤销C、暂停D、重新发起【正确答案】：C解析：

5-大商务数智平台成本系统题库83.根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度，当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过（）比例时，超过部分的价格应按照清单计价规范要求调整A、0.03B、0.05C、0.1D、0.15【正确答案】：B解析：

4-工程量清单计价规范及定额-建设工程工程量清单计价规范84.在成本管理信息系统中，合同清单导入完成后，匹配后数据出现在页面的（）。点击“完成导入”，则完成导入清单动作。A、左侧B、右侧C、上侧D、下侧【正确答案】：A解析：

5-大商务数智平台成本系统题库85.根据GB50500-2013规定，已签约合同价中的暂列金额应由（）掌握使用，发包人按照本规范第9.1节至第9.14节的规定支付后，暂列金额余额应归（）所有。A、承包人、发包人B、发包人、承包人C、发包人、发包人D、承包人、承包人【正确答案】：C解析：

4-工程量清单计价规范及定额86.关于暂列金额，以下说法错误的是（）A、用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料.工程设备.服务的采购B、施工中可能发生的工程变更.合同约定调整因素出现时的合同价C、暂列金属合同内的费用，应归承包人所有D、暂列金额由发包人掌握使用【正确答案】：C解析：

4-工程量清单计价规范及定额-（建筑）土建专业-2013版87.项目综合利润的计算公式为（）A、项目净收入（不含税）-项目实际成本（不含税）B、项目收入（不含税）-项目成本（不含税）C、项目净计价（不含税）-项目成本（不含税）D、项目净产值（不含税）-项目实际成本（不含税）【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-亏损项目治理管理办法88.T梁的捆扎和加固由（）单位负责A、装梁B、制梁C、架梁D、运梁【正确答案】：A解析：

《关于印发中铁四局集团有限公司工程项目收入管理办法的通知》89.砌砖墙留斜搓时，斜搓长度不应小于高度的（）。A、1/2B、1/3C、2/3D、1/4【正确答案】：C解析：

3-上级主管单位文件-《建筑工程施工技术规范》（住建部）90.根据《中铁四局工程项目收入管理办法》规定，内部各单位验工计价总额不得（）建设单位批复的验工计价总额。A、＜B、＞C、≤D、≥【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-工程项目收入管理办法91.工程建设其他费包括（）、研究试验费、前期工作费、专项评价（估）费、联合试运转费、生产准备费、工程保通管理费、工程保险费、其他相关费用。A、建设项目管理费B、建设单位管理费C、建设项目其他费D、建设单位其他费【正确答案】：A解析：

2-概预算编制办法-公路工程建设项目概算预算编制办法（JTG3830-2018）92.由于某种原因，发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，使承包人蒙受经济损失，因此提出的索赔称为A、合同违约索赔B、合同内索赔C、合同外索赔D、工程停、缓建索赔【正确答案】：D解析：

4-工程量清单计价规范及定额93.施工合同履行过程中，由于（）原因造成工期延误，经监理确认后工期可以相应顺延。A、工程量增加B、一周内非承包人原因停水.停电.停气造成停工累计超过8小时C、设计变更D、合同约定应由承包人承担的风险【正确答案】：C解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)94.下列关于分包结算的做法正确的是（）。A、收方单中工程量均为整数，无计算公式B、坚持月度核算与收方相匹配C、分包结算中以负扣款的形式进行奖励D、为给分包方付款现场未施工即办理劳务结算【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目分包及分包方管理办法95.较大亏损项目是指过程亏损大于或等于1亿元或者亏损比例10%以上、最终亏损大于或等于3000万元或者亏损比例5%以上的亏损项目。A、1，10%；3000，5%B、2，20%；5000，10%C、1，10%；3000，5%D、2，20%；5000，10%【正确答案】：C解析：

1-局管理办法-中铁四局亏损项目治理管理办法96.根据《中铁四局工程项目商务策划管理办法》，铁路项目履约阶段商务策划立项不少于—项，变更优化目标值不低于合同额的_%。A、20,10B、25,10C、30,15D、25,15【正确答案】：C解析：

1-局管理办法中铁四局商务人才队伍建设实施办法的通知2022-1597.根据中铁四局工程项目成本督查及成本管理负面清单管理办法中铁四成本〔2021）932号）,根据罚则判定，项目预警指标数据存在虚假伪造、数据指标严重偏高实际的，每发生一次，分别扣减子分公司主责部门负责人、责任人绩效薪酬（A）元。A、300B、500C、800D、1000【正确答案】：A解析：

中铁四局工程项目成本督査及成本管理负面清单管理办法98.《公路工程标准施工招标文件》计量规则中施工图设计水深（）属于陆上钻孔桩子目A、＜2米B、≤2米C、＜3米D、≤3米【正确答案】：B解析：

3-上级主管单位文件-公路工程标准施工招标文件99.各公司自管项目工经策划书，土建项目1亿元以上或者专业项目（）元以上的，原则上由公司分管成本工作的领导组织相关部门及人员现场评审确定。A、5000万B、3000万C、2000万D、1000万【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-《关于引发中铁四局集团有限公司工亏损项目治理管理办法的通知》中铁四成本〔2020〕631号《关于印发中铁四局集团有限公司工经业务考核评比管理办法的通知》中铁四成本〔2020〕632号100.在成本管理信息系统中，下列流程属于非流程任务表单的是（）。A、劳务合同评审B、清单分解审批C、业主合同登记D、债务集中支付【正确答案】：C解析：

5-大商务数智平台成本系统题库1.大临用地主要是施工便道、搅拌站、梁场、板厂、铺轨基地等用地。（）A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额2.根据土石方工程量计量规则，沟槽、基坑、一般土石方的划分为：底宽≤7m且底长＞3倍底宽为沟槽；底长≤3倍底宽且底面积≤150m2为基坑；超出上述范围则为一般土石方。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额-城市轨道交通专业-2013版；3.项目合规专员未按本办法规定或上级要求开展项目普法宣传培训工作的，每发现一次扣减100元A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法中铁四局项目法律合规专员管理办法的通知2021-8184.项目经理部负责对商务策划实施全程动态管理，当项目合同内验工计价完成30%～50%时，或外部条件(环境)等发生变化时，需要完成对原商务策划立项内容进行一次全面调整，并报原审批单位或部门审批，同时将调整后的策划文档作为附件上传至成本管理系统中。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目商务策划管理办法20215.项目发生索赔事件的，应及时收集相关证据，按照合同约定的时间上报索赔资料。()A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额6.《公路工程建设项目概算预算编制办法》基本费用的计算基数是定额人工费+定额机械费A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

2-概预算编制办法-公路工程建设项目概算预算编制办法7.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。措施项目中的安全文明施工费是可竞争性费用。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

4-《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20138.在实际施工过程中，工期拖期很少是只由乙方造成的，往往是由多种原因同时发生（或相互作用）而形成的，故称为共同延误。在这种情况下，通常是双方各自承担已方原因造成延误责任的原则进行处理，无权向对方提出索赔。（）A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

4-工程量清单计价规范及定额-（建筑）土建专业-2013版9.责任成本预算＝直接成本预算+责任费用预算A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《关于印发中铁四局集团有限公司工程项目责任成本预算编制管理办法的通知》10.招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价机构和全国造价执业资格的工程造价人员编制,招标人可委托第三方工程造价咨询人对其成果进行核对。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《铁路工程工程量清单规范》11.价外运杂费包含了材料自来源地(生产厂或指定交货地点)运至工地所发生的计入材料费的有关费用,包括运输费、装卸费及其他有关运输费用。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

2-概预算编制办法-铁路基本建设工程设计概预算编制办法（国铁科法[2017]30号文）12.一般情况下建议招标人不接受调价函A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

3-上级主管单位文件-公路工程标准施工招标文件13.合同外增加的费用（含变更索赔、材差调整等）由局指及时进行分劈，争议金额部分待内部末次分劈时一并考虑。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《关于印发中铁四局集团有限公司工程项目收入管理办法的通知》14.弃方运输应计算运输损耗。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

6-工程造价专业题库-工程造价基础15.局审计部按照半年度审计计划组织开展重大亏损项目审计，查找管理漏洞，分析造成亏损的主、客观原因，移交局总部业务部门督促整改。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-《关于引发中铁四局集团有限公司工亏损项目治理管理办法的通知》中铁四成本〔2020〕631号16.责任成本预算基本目标利润额=不含税合同收入-直接成本预算-责任费用预算。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目责任成本预算编制管理办法17.土地征用补偿费、拆迁补偿费、临时用地费等应根据实际的建设用地面积和补偿动迁工程数量,按国家有关部门及工程所在地区的省(自治区、直辖市)政府有关规定和标准计列A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

2-概预算编制办法-铁路基本建设工程设计概预算编制办法（国铁科法[2017]30号文）18.中铁四成本〔2021〕951号《中铁四局工程项目分包及分包方管理办法》规定项目施工过程中抢工补偿：由于项目工期滞后，应项目部要求额外增加作业人员、周转材料和机械设备的，且施工持续时间不超过6个月的，抢工补偿应含在分包单价内，如单价不含的，可结合项目情况进行适当补偿。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目分包及分包方管理办法202119.架空导线预留长度应在附表中查询。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-201320.合同价款分劈中期调整的，局不再下发分劈调整正式文件。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《关于印发中铁四局集团有限公司工程项目收入管理办法的通知》21.项目部施工过程中做好责任成本预算分解和责任成本核算分析纠偏，做好项目变更索赔、验工计价及收尾结算管理，强化项目商务经理对项目成本支出的系统审核和总体把控职责A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中国中铁大商务管理体系建设指导意见22.由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额-建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）23.坡面喷射混凝土（初期支护）需进行坡面清理、嵌补、岩面冲洗A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

7-其他类-专业工程师常识24.合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人可以要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。()A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)25.责任成本计价总额＝∑完工数量×含税责任成本预算单价+含税责任费用预算。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

《关于印发中铁四局集团有限公司工程项目宏观及微观成本管理实施意见的通知》26.实施“8.9.10”商务人才三年引进计划，即局商务人才占员工总量比例2023年末达到8%，2024年末达到9%，2025年末达到10%A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法中铁四局商务人才队伍建设实施办法的通知27.隧道洞内突水突泥应属不可抗力，相关损失应由保险公司承担。（)A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

造价基础28.一般项目不允许设专门的BIM室、VR体验室，如确有必要，监控设备数量和型号需报公司审批同意，且应控制建设面积。（）A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-项目经理部临时驻地建设管理办法（试行）29.以工业产权、非专利技术作价出资的所有项目比例不得超过投资项目资本金总额的20%。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

6-工程造价专业题库-2021年计价30.施工辅助费以各类工程的定额人工费和定额施工机械使用费之和为基数，按规定费率计算A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

2-概预算编制办法-公路工程建设项目概算预算编制办法（JTG3830-2018）31.分表劳务分包单价大于企业定额劳务单价110%时，预警等级划为红色。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目成本督查及成本管理负面清单管理办法32.对外成本控制工程数量。指用于分包方收方结算数量、分工号主要物资设计数量。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法中铁四局工程数量管理指导意见33.《公路工程建设项目概算预算编制办法》财务费用的计算基数是定额人工费+定额机械费A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

2-概预算编制办法-公路工程建设项目概算预算编制办法34.中国中铁范围内所有工程施工项目都必须执行经济承包责任制度。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-工程项目责任成本预算编制管理办法35.各层级单位的一把手是构建企业大商务管理体系和推进大商务管理成败的关键A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中国中铁大商务管理体系建设指导意见36.各公司自管项目商务策划书，土建项目2亿元以上或者专业项目1亿元以上的，原则上由公司分管成本工作的领导组织相关部门及人员现场评审确定，其他项目由公司成本管理部长组织到现场评审。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-关于印发中铁四局工程项目商务策划管理办法的通知37.小临用地包括钢筋加工棚、临房、纵向贯通便道等用地。（）A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额38.设备安装工程及金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、防护网等要计夜间施工增加费A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

2-概预算编制办法-公路工程建设项目概算预算编制办法（JTG3830-2018）39.各单位要把项目收尾和结算销号工作进展情况纳入企业大商务管理体系运行和三年行动方案推进实施的重要内容，定期总结分析，精准施策A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中国中铁项目管理效益提升三年行动方案40.单价合同变更思路是盈利项目增加工程量；亏损项目减少工程量或取消，优化为其他合同中没有的清单项目，重新组价（不一定增加价款，但减少施工成本），同时做好非己方原因导致的费用增加索赔工作。（）A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)41.《公路工程标准施工招标文件》（2018版）清单计价规则中规定：超过图纸所示的面积或体积，只要现场施工，都可以计量与支付。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

3-上级单位主管文件-公路工程标准施工招标文件42.质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

3-上级主管单位文件-公路工程标准施工招标文件43.允许项目部设一小餐厅，小餐厅包括就餐区、会客区、卫生间，合计面积不超过65平方米。（）A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-项目经理部临时驻地建设管理办法（试行）44.股份公司每年召开一次项目管理效益提升推进会，总结表彰、交流互鉴、引导推广典型经验，重点对企业领导班子表彰奖励A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中国中铁项目管理效益提升三年行动方案45.办理临时工程与地方工程相结合时需提前沟通和了解，合理利用地方诉求和意愿，把临时工程和地方规划、道路等相匹配，把临时工程纳入新增工程或地方工程。（）A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额46.矿山法隧道施工适用于结构埋深较深、地面结构物密集、交通运输繁忙、地下管线密集、对地面沉降要求严的地下构筑物施工A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

7-其他类-专业工程师常识47.劳务队伍完工退场后完成清算封账的期限是6月A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁四局大商务体系建设实施方案48.对于重大和较大亏损项目，局每年不少于2次、子分公司每年不少于3次开展现场督导；A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-《关于引发中铁四局集团有限公司工亏损项目治理管理办法的通知》中铁四成本〔2020〕631号49.选用方包方时，公开招标流标时，可采用竞争性谈判的方式进行选用分包方。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目分包及分包方管理办法50.招标文件由项目部负责编制并报公司招标工作组审批同意后方能实施A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目分包及分包方管理办法51.允许项目部设一小餐厅，小餐厅包括就餐区、会客区、卫生间，合计面积不超过50平方米。（）A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-项目经理部临时驻地建设管理办法（试行）52.计量单位为“立方米”“平方米”“米”“千克”的取3位小数。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

《铁路工程工程量清单规范》53.临时驻地占地面积包含办公区、生活区和活动区等项目经理部驻地全部用地面积，不含劳务作业人员驻地面积。（）A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-项目经理部临时驻地建设管理办法（试行）54.保险的范围涵盖不可抗力的内容。（）A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)55.集团公司（母公司）可以将其中标承包的工程全部转给旗下的子公司施工，不属于违法转包A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-建设工程转包和违法分包专项治理工作方案56.人工挖孔桩的孔径（不含孔壁）不得小于0.8m，且不宜大于2.5m；挖孔深度不宜超过25m。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

6-工程造价专业题库-（2020年度造价考试）57.地铁车站由主体，出入口及通道、通风道和地下通风亭组成A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

7-其他类-专业工程师常识58.项目成本管理实行负面清单管理制度，负面清单是指在项目成本管理过程中，将清单中的管理事项作为禁止性的规定，不得逾越的管理红线。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

项目成本管理59.根据GB50500-2013规定，规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，作为竞争性费用。（）A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

4-工程量清单计价规范及定额-（建筑）土建专业-2013版60.项目管理策划是由商务管理部牵头进行进行A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁四局大商务管理体系建设实施方案61.重大及较大亏损项目，有关责任人对亏损金额提出异议，由局或者子分公司审计部按照管理权限重新进行确定或复审A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-《关于引发中铁四局集团有限公司工亏损项目治理管理办法的通知》中铁四成本〔2020〕631号62.根据《建筑法》，建筑工程安全生产管理应建立健全安全生产的责任制度。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

6-工程造价专业题库-2021年计价63.施工图量差是施工图数量与招标工程量清单（即合同清单数量）之间产生的差值。（）A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额64.本项目工程量清单中要求承包人以“总额”方式报价的子目，各子目的支付原则和支付进度按项目专用合同条款的规定执行A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

3-上级主管单位文件-公路工程标准施工招标文件65.计量单位为“公里”的,取3位小数。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

《铁路工程工程量清单规范》66.工期索赔在形式上是对权利的要求，实质是达到要求批准顺延合同工期的索赔为最终目的，与经济收益无关。（）A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

4-工程量清单计价规范及定额67.不得将原材料、燃料、设备、产品等货物，以及建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等建设工程作为政府购买服务项目A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

7-其他类-中华人民共和国政府采购法68.泥浆护壁成孔灌注桩中不包含泥浆制备及外运A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

6-工程造价专业题库-（工程造价基础）69.预制构件的实际体积，包括其中空心部分的体积。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

6-工程造价专业题库-工程造价基础70.工程量清单已考虑施工过程中的施工损耗，编制综合单价时，材料消耗量不需要考虑施工损耗。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

6-工程造价专业题库-工程造价基础71.根据GB50500-2013规定，暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表。（）A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额-（建筑）土建专业-2013版72.培路肩的填方数量应计入路基填方数量内A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额-公路专业-2018版73.二次经营是指项目从项目中标到竣工结算全过程中，在一次经营的基础上，在依法合规的前提下，结合适当的经营手段，通过变更、索赔等途径，实现项目效益最大化的再经营活动。()A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

二次经营管理办法74.铁路建设项目无风险包干费的，概算中材料价格变化幅度（以批准编制期概算为准）在±3%以内部分由施工企业承担，超出部分纳入概算并由建设单位承担A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

3-上级主管单位文件-关于铁路建设项目实施阶段材料价差调整的指导意见（铁路总公司）75.暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包人承担。（）A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

3-上级主管单位文件-《建设工程施工合同（示范文本）(住建部)76.地铁车站形式按相对位置可分为高架车站、地面车站、地下车站A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

7-其他类-专业工程师常识77.变更索赔率=合同外验工计价收入/合同内验工计价收入×100%。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

《关于印发中铁四局集团有限公司工程项目二次经营管理办法的通知》78.三级公司负责建立由以主要领导为核心的商务管理领导体系，全面推进企业大商务管理工作A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中国中铁大商务管理体系建设指导意见79.在成本管理信息系统中，在左侧清单区域选中需要挂接企业定额的清单，然后在企业定额列表中勾选需要挂接的企业定额，点击【是】按钮，即可在选择的末级清单下，成功新增企业定额。（）A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

5-大商务数智平台成本系统题库80.《公路工程工程量清单计量规则》路基清单项中，护面墙的计量不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额-公路工程工程量清单计量规则81.后浇带的模板及支架宜独立设置。（）A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

3-上级主管单位文件-《建筑工程施工技术规范》（住建部）82.变更索赔利润率测算原则:与项目原责任成本预算编制原则、方法一致，有相近的责任成本预算单价可以重新测算。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-《中铁四局工程项目二次经营管理办法》（中铁四成本〔2021〕942号）83.如投标时投标人填报的项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料复印件A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

3-上级主管单位文件-公路工程标准施工招标文件（2018版）（交通部）84.项目公司以典型BOT方式进行项目融资时，没有项目的所有权，只有建设和经营权。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

6-工程造价专业题库-2021年计价85.建设单位同意变更且变更设计文件已上报建设单位但暂未获得批复的变更设计，按不超过已完成合格数量部分上报金额50%计算A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-工程项目收入管理办法86.承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

3-上级主管单位文件-公路工程标准施工招标文件87.城市轨道交通工程工程量计算规范规定施工排水按台班进行计算。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

4-工程量清单计价规范及定额-城市轨道交通专业-2013版；88.施工图数量。按照施工设计图纸和规范、规则计算的工程数量A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法中铁四局工程数量管理指导意见89.工经业务评优评先时局指负责考评子分公司及局直管项目部A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-《关于印发中铁四局集团有限公司工经业务考核评比管理办法的通知》中铁四成本〔2020〕632号90.数智平台成本系统劳务分包结算较V5.0成本系统逻辑发生了变化，它是从合同→基于合同的收方→基于合同不扣款的结算A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

5-大商务数智平台成本系统题库91.小导管、管棚定额按钻孔与顶管分别编制A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

4-工程量清单计价规范及定额-铁路专业-2017版92.招标人发布招标文件时公布招标控制价，招标控制价及有关资料可不报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门工程造价管理机构。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

4-工程量清单计价规范及定额-GB50500-2013规定93.开展双优化活动的目标是提高技术人员对设计优化和施组（方案）优化的积极性、主动性，加大施工设计图纸和施组方案的优化力度，在保证工程质量和安全的基础上降低成本、提高工效、增加收益，从而实现技术创造效益。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

双优化活动94.现场施工人员50人以上的专业分包单位至少设置一名专职安全员。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

1-局管理办法-中铁局工程项目分包及分包方管理办法95.已批复概算包括初步设计批复、修改初步设计投资增加、已批复I类变更设计、已批复材料价差、已批复征地拆迁投资增加。（）A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额96.直接工程费由人工费、材料费、施工机具使用费组成。A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

2-概预算编制办法-铁路基本建设工程设计概预算编制办法（国铁科法[2017]30号文）97.构造物Ⅰ指小桥、中桥、大桥、特大桥工程A、正确B、错误【正确答案】：B解析：

2-概预算编制办法-公路工程建设项目概算预算编制办法（JTG3830-2018）98.竣工结算考核奖励按照“谁参与工作、谁享受分配”的原则进行。A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-工程项目收入管理办法99.“铁三角”是指项目经理、商务经理、项目总工A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

1-局管理办法-中铁四局大商务管理体系建设实施方案100.路基填筑填前夯实定额中夯（压）实如需用水时，备水费用另行计算A、正确B、错误【正确答案】：A解析：

4-工程量清单计价规范及定额-公路专业-2018版简答题1.根据GB50500-2013规定，承包人要求赔偿时，可以选择哪些方式获得赔偿？【正确答案】：1.延长工期；2.包人支付实际发生的额外费用3.要求发包人支付合理的预期利润；4.要求发包人按合同的约定支付违约金。解析：

4-工程量清单计价规范及定额-公路2.工程施工合同争议解决的方法一般有哪些？【正确答案】：（1）友好协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼；（5）造价监定；解析：

4-工程量清单计价规范及定额-建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）3.根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）规定，施工场地建设费中施工扬尘污染防治措施费是指哪些费用？（至少答出四项）【正确答案】：1.裸露的施工场地覆盖防尘网；2.施工便道和施工场地洒水或喷洒抑尘剂；3.运输车辆的苫盖和冲洗；4.环境敏感区设置围挡；5.防尘标识设置；6.环境监控与检测等所需要的费用。解析：

2-概预算编制办法-公路工程建设项目概算预算编制办法（JTG3830-2018）4.合同价款分劈基本原则是什么？【正确答案】：本着公平、公开、公正的原则进行分劈；统一工程量计算规则、统一定额套用、统一取费标准、总价控制。解析：

《关于印发中铁四局集团有限公司工程项目二次经营管理办法的通知》5.根据《中国中铁项目管理效益提升三年行动方案》的规定，做好收尾项目采取的措施有【正确答案】：1.要分类明确收尾项目组织机构、人员资源配备标准、各关键节点完成时间和工作要求并纳入考核兑现2.项目铁三角要保持人员稳定、职责连续，推进项目快速收尾、快速完成内外部结算和项目竣工结算，有效堵塞成本浪费和效益流失漏洞，及时锁定项目利润，提高收尾项目结算利润3.要快速提升已完已结项目利润在企业利润中的占比，加大考核权重，做实企业利润。解析：

1-局管理办法-中国中铁项目管理效益提升三年行动方案6.施工组织总设计包括哪些内容？【正确答案】：主要施工方案；施工总平面布置解析：

6-工程造价专业题库-2021年北京二级造价师7.结合当前在违法分包方面存在的各类问题，各专项治理过程中，列举至少4种违法分包情形。【正确答案】：1.劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。2.施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，承包单位将承包的部分工程专业分包给其他单位施工的。3.承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的。4.承包单位将承包的工程分包给个人的。5.劳务分包单位将其承包的劳务再分包的。6.法律法规规章及其他规范性文件规定的其他违法分包行为。解析：

1-局管理办法-建设工程转包和违法分包专项治理工作方案8.根据《铁路基本建设工程设计概预算编制办法》（国铁科法[2017]30号）文中规定，小型临时设施费用包括哪些内容？【正确答案】：1.小型临时设施的场地土石方、地基处理、硬化面、圬工等的工程费用,及小型临时设施的搭设、移拆、维修、摊销及拆除恢复等费用。2.因修建小型临时设施而发生的租用土地、青苗补偿、拆迁补偿、复垦及其他所有与土地有关的费用等。解析：

2-概预算编制办法-铁路基本建设工程设计概预算编制办法（国铁科法[2017]30号文）9.根据《中铁四局工程项目二次经营管理办法》，开展二次经营工作的工作原则有哪些？【正确答案】：1.精准施策、分工协作，上下联动，形成合力；2.建立良好的履约信誉，树立企业品牌；3.保持和谐顺畅的外部公共关系；4.降本增效，追求经济效益最大化；5.针对二次经营工作内容进行认真研究、详细分析，在依法合规的前提下，开拓思维，创造性的开展工作；6.确保项目质量、安全、进度、经济的统一性。解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目二次经营管理办法10.文明施工中的“七牌一图”指哪些？【正确答案】：工程项目简介牌、工程项目责任人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产记数牌、十项安全技术措施牌、防火须知牌、卫生须知牌及工地施工总平面布置图解析：

4-工程量清单计价规范及定额-城市轨道交通专业-2013版；11.根据《中铁四局工程项目成本核算分析指导意见》的通知（中铁四商务[2022]831号）规定，项目成本核算分析应遵循哪些原则？【正确答案】：真实性原则,一致性原则,配比性原则解析：

1-局管理办法-工程项目成本核算分析指导意见12.大商务管理突出表现和目标分别是什么【正确答案】：突出表现：效益为先、链条外延、系统联动目标：优揽、精管、细算、足收解析：

1-局管理办法-中铁四局大商务管理体系建设13.自建项目部驻地应按照的什么原则进行规划和设计，严格控制占地面积？【正确答案】：“节约占地、布局合理”解析：

1-局管理办法-工程项目经理部临时驻地建设管理办法14.大商务管理范畴有哪些？【正确答案】：大商务管理与传统成本管理不同，大商务管理是项目和企业全过程、全周期、全要素相互联动的系统管理，主要包括大商务体系的顶层设计、体系建设、人才队伍建设、目标管理、商务管理策划及实施、相互联动机制等工作内容.解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目商务策划管理办法15.施工履约阶段策划内容注重开源节流，既要内部挖潜，又要外部增效，具体包括哪些内容【正确答案】：包括项目基本情况、合同分析、二次经营策划和成本管理策划等解析：

1-局管理办法-中铁四局工程项目商务策划管理办法16.简述《中铁四局工程项目分包及分包方管理办法》（中铁四成本﹝2021﹞951号）中具备哪些情形之一的，分包方选用形式可以采用竞争性谈判。（答对4条即可）【正确答案】：1.参加公开招标报名的企业或组织少于三家；2.重新招标未能成立的；3.特殊紧急的抢险救援任务；4.采用招标所需时间不能满足紧急需要的；5.单项合同额50万元以下的。解析：

中铁四局工程项目分包及分包方管理办法17.建设工程分包管理过程中，属于”转包“的四种情形。【正确答案】：1.承包单位将承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的。2.劳务分包单位承包的范围是承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的。3.承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括“母揽子干”）或个人施工的。4.法律法规规章及其他规范性文件规定的其他转包行为。解析：

1-局管理办法-中铁四局建设工程转包和违法分包专项治理工作方案18.什么是暂列金额？【正确答案】：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔现场签证确认等的费用。解析：

《铁路工程工程量清单规范》19.根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）规定，施工图预算编制依据具体包括哪些内容?（至少答出六项）【正确答案】：1.国家发布的有关法律、法规等；2.本办法及配套定额；3.工程所在地省级交通运输主管部门发布的补充规定和定额等；4.批准的初步设计文件（或技术设计文件，若有）等有关资料；5.施工图设计图纸等设计文件、工程施工方案（含施工组织设计）；6.工程所在地的人工、材料与设备、施工机械价格等；7.有关合同、协议等；8.其他有关资料。解析：

2-概预算编制办法-公路工程建设项目概算预算编制办法（JTG3830-2018）20.竣工未结项目年度销项率是指？【正确答案】：年度完成竣工结算项目个数与年度计划完成竣工结算项目个数之比值。竣工未结项目年度销项率=年度完成竣工结算项目个数/年度计划完成竣工结算项目个数×100%解析：

1-局管理办法-中铁四局收入管理办法21.转包和违法分包专项治理。转包四种情形有哪些【正确答案】：1.承包单位将承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的。2.劳务分包单位承包的范围是承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的。3.承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括“母揽子干”）或个人施工的。4.法律法规规章及其他规范性文件规定的其他转包行为。解析：

1-局管理办法中铁四局建设工程转包和违法分包专项治理工作方案的通知22.措施费包括哪些内容？【正确答案】：(1)环境保护费(2)文明施工费(3)安全施工费(4)临时设施费(5)夜间施工费(6)二次搬运费(7)大型机械设备进出场及安拆费(8)混凝土、钢筋混凝土模板及支架费(9)脚手架费(10)已完工程及设备保护费(11)施工排水、降水费解析：

6-工程造价专业题库-（工程造价基础）23.我国现行建筑安装工程费用，按费用构成按造价形式分为分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，其中其他项目费包括哪些？【正确答案】：其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费解析：

6-建设工程计价24.根据施工合同示范文本通用条款，建设工程施工合同变更合同价款的确定方式有哪几种？【正确答案】：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照合同约定的商定或确定程序确定变更工作的单价。解析：

现行《建设工程施工合同（示范文本）（2017）25.简述宏观成本、微观成本的基本概念。【正确答案】：项目宏观成本管理主要是指项目成本管理过程中，对不受或者较少程度受到项目自身影响的成本管理行为，是相对于项目微观成本管理的企业综合成本管理行为，主要为公司层面的管理。项目微观成本管理主要指项目在一定的资源配置条件下，通过项目本身进行有限的项目要素资源配置，对项目成本进行策划、预控、核算、分析等生产经营过程中发生的耗费进行有效的管理行为，主要为项目经理部层面的管理。解析：

1-局管理办法-关于印发中铁四局集团有限公司工程项目宏观及微观成本管理实施意见的通知26.局商务管理体系建设实施细则中提到的关键环节有什么【正确答案】：创新项目组织管理模式；健全强化项目策划机制；大力推进双优化工作机制；完善工程数量管理机制；提升竣工结算效益贡献度；突出考核兑现导向作用；加强商务人才队伍建设解析：

1-局管理办法-中铁四局大商务管理体系建设27.简述三次经营的概念和区别？【正确答案】：1.一次经营作为编制招标控制价、投标报价的依据之一。2.二次经营作为施工过程中计算工程量、支付工程款、调整合同价款的依据之一。3.三次经营作为办理竣工结算以及工程索赔等的依据之一。解析：

局办法28.工程竣工结算的编制依据有哪些？【正确答案】：（1）所采用规范；（2）工程合同；（3）发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款；（4）发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减）的合同价款；（5）建设工程设计文件及相关资料；（6）投标文件；（7）其他依据。解析：

6-工程造价专业题库-（工程造价基础）29.工程合同分为哪几种？每种合同的适用范围？【正确答案】：工程合同分为单价合同、总价合同、成本加酬金合