2025年数据中心建筑工程施工总承包合同协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年数据中心建筑工程施工总承包合同协议书本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同履行期限1.6合同金额1.7合同履行地点2.合同标的2.1工程概况2.2工程范围2.3工程质量要求2.4工程进度要求2.5工程验收标准3.合同双方权利义务3.1承包方权利3.2承包方义务3.3甲方权利3.4甲方义务3.5甲方与承包方之间的权利义务关系4.合同付款方式4.1付款方式4.2付款比例4.3付款时间4.4付款条件4.5付款违约责任5.合同工期及延期5.1工期5.2工期调整5.3工期违约责任5.4工期延误赔偿6.合同变更及解除6.1合同变更6.2合同解除6.3合同变更及解除的条件6.4合同变更及解除的程序6.5合同变更及解除的效力7.合同争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序7.4争议解决费用8.合同违约责任8.1承包方违约责任8.2甲方违约责任8.3违约责任的具体规定8.4违约责任的处理方式9.合同终止9.1合同终止条件9.2合同终止程序9.3合同终止效力10.合同附件10.1附件一：工程量清单10.2附件二：施工图纸10.3附件三：合同双方签订的其他协议11.合同生效及终止11.1合同生效11.2合同终止12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除效力13.合同保密13.1保密内容13.2保密期限13.3保密责任14.其他约定事项14.1合同争议的解决方式14.2合同的修改和补充14.3合同的解除和终止14.4合同的生效和终止14.5合同的解释和适用法律14.6合同的签署和生效日期14.7合同的附件和补充材料第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年数据中心建筑工程施工总承包合同协议书”。1.2合同双方1.3合同签订日期本合同签订日期为2025年3月15日。1.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同履行期限本合同履行期限自2025年4月1日起至2025年4月30日止。1.6合同金额本合同总金额为人民币伍仟万元整。1.7合同履行地点本合同工程地点位于市区路号。2.合同标的2.1工程概况本合同标的为甲方投资建设的数据中心建筑工程，总建筑面积为10000平方米。2.2工程范围包括土建工程、安装工程、装饰装修工程等。2.3工程质量要求2.4工程进度要求（1）2025年4月30日前完成主体结构施工；（2）2025年8月30日前完成安装工程；（3）2025年12月30日前完成装饰装修工程；（4）2025年4月30日前完成竣工验收。2.5工程验收标准本工程验收标准参照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行。3.合同双方权利义务3.1承包方权利（1）按合同约定进行工程设计和施工；（2）要求甲方提供必要的施工条件；（3）对工程质量、进度、安全等方面承担责任；（4）在工程竣工验收合格后，获得合同约定的工程款。3.2承包方义务（1）按照合同约定进行工程设计、施工；（2）确保工程质量、进度、安全；（3）遵守国家法律法规及行业标准；（4）接受甲方监督检查。3.3甲方权利（1）对乙方施工进行监督检查；（2）对工程质量、进度、安全等方面提出要求；（3）在工程竣工验收合格后支付工程款。3.4甲方义务（1）按照合同约定提供施工条件；（2）在工程竣工验收合格后支付工程款；（3）配合乙方进行工程设计和施工。4.合同付款方式4.1付款方式本合同采用分阶段付款方式。4.2付款比例（1）合同签订后，支付合同总额的10%作为预付款；（2）主体结构施工完成并验收合格后，支付合同总额的30%；（3）安装工程完成并验收合格后，支付合同总额的20%；（4）装饰装修工程完成并验收合格后，支付合同总额的20%；（5）竣工验收合格后，支付合同总额的15%；（6）质保期满后，支付合同总额的5%。4.3付款时间（1）预付款：合同签订后30日内；（2）各阶段付款：验收合格后30日内。4.4付款条件（1）验收合格；（2）乙方提交合法有效的发票；（3）甲方审核无误。4.5付款违约责任（1）甲方未按时付款，应向乙方支付违约金，违约金按应付款的千分之五计算；（2）乙方未按时提交合法有效的发票，应向甲方支付违约金，违约金按应付款的千分之五计算。8.合同工期及延期8.1工期本合同工期为12个月，自2025年4月1日起至2025年4月30日止。8.2工期调整（1）不可抗力因素；（2）甲方提供的施工条件不符合合同约定；（3）设计变更；（4）乙方施工过程中因甲方原因导致的停工。8.3工期违约责任（1）乙方未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总额的千分之五作为违约金；（2）甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付合同总额的千分之五作为违约金。8.4工期延误赔偿因乙方原因导致工期延误，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。9.合同变更及解除9.1合同变更合同在履行过程中，如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。9.2合同解除（1）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同；（2）一方违约，另一方有权解除合同；（3）合同约定的其他解除条件。9.3合同变更及解除的条件（1）变更或解除合同应书面通知对方；（2）变更或解除合同应经双方签字盖章；（3）变更或解除合同后，双方应按照变更或解除的内容履行相应义务。9.4合同变更及解除的程序（1）提出变更或解除合同；（2）双方协商一致；（3）签订书面变更或解除协议；（4）履行变更或解除协议。9.5合同变更及解除的效力合同变更或解除后，原合同约定的权利义务关系终止，双方应按照变更或解除协议履行相应义务。10.合同争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构本合同争议解决机构为市仲裁委员会。10.3争议解决程序（1）提交仲裁申请；（2）仲裁委员会受理；（3）仲裁委员会组织仲裁；（4）仲裁委员会作出裁决。10.4争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。11.合同违约责任11.1承包方违约责任（1）未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总额的千分之五作为违约金；（2）工程质量不符合合同约定，乙方应无条件返工或修复，并承担由此产生的费用；（3）擅自改变设计方案，乙方应承担由此产生的费用。11.2甲方违约责任（1）未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付合同总额的千分之五作为违约金；（2）提供的设计方案存在重大缺陷，导致工程无法按期完成，甲方应承担由此产生的费用。12.合同终止12.1合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同约定的工程验收合格；（3）合同解除；（4）合同约定的其他终止条件。12.2合同终止程序（1）通知对方；（2）签订书面终止协议；（3）履行终止协议。12.3合同终止效力合同终止后，双方应按照终止协议履行相应义务。13.合同保密13.1保密内容本合同涉及的商业秘密、技术秘密等。13.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年内。13.3保密责任双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。14.其他约定事项14.1合同争议的解决方式如双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。14.2合同的修改和补充本合同如有修改或补充，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.3合同的解除和终止合同解除和终止的条件、程序及效力按本合同第九条约定执行。14.4合同的生效和终止日期本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格或解除、终止之日起终止。14.5合同的解释和适用法律本合同未尽事宜，按国家有关法律法规及行业规范执行。14.6合同的签署和生效日期本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.2第三方介入方式第三方介入合同，需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行过程中产生的损失，由第三方承担的最高赔偿金额。15.3.2第三方责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，并在合同中明确。15.4第三方介入后的合同条款变更15.4.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定，对工程进行监督、检查、验收；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件；（3）第三方有权就合同履行情况向甲乙双方提出建议。15.4.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定，履行监督、检查、验收等职责；（2）第三方应保证其提供的建议、意见等符合国家法律法规和行业规范；（3）第三方应保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。15.4.3第三方责任（1）第三方因自身原因导致合同履行过程中产生的损失，由第三方承担；（2）第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，由第三方承担；（3）第三方责任限额以合同约定为准。16.甲乙双方责任划分16.1甲方责任（1）按照合同约定，向乙方支付工程款；（2）提供施工条件，包括但不限于场地、图纸、材料等；（3）对第三方介入事项进行监督和管理。16.2乙方责任（1）按照合同约定，完成工程设计、施工；（2）对工程质量、进度、安全等方面承担责任；（3）接受第三方监督、检查、验收。16.3第三方责任（1）按照合同约定，履行监督、检查、验收等职责；（2）保证其提供的建议、意见等符合国家法律法规和行业规范；（3）保守合同秘密，不得泄露甲乙双方的商业秘密。17.第三方介入后的争议解决17.1争议解决方式第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。17.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构为市仲裁委员会。17.3争议解决程序第三方介入后的争议解决程序按本合同第十条约定执行。18.第三方介入后的合同解除18.1合同解除条件（1）第三方违反合同约定，造成合同无法履行；（2）甲乙双方协商一致，决定解除合同；（3）合同约定的其他解除条件。18.2合同解除程序第三方介入后的合同解除程序按本合同第九条约定执行。19.第三方介入后的合同终止19.1合同终止条件（1）合同约定的工期届满；（2）合同约定的工程验收合格；（3）合同解除；（4）合同约定的其他终止条件。19.2合同终止程序第三方介入后的合同终止程序按本合同第十二条约定执行。20.第三方介入后的合同效力第三方介入后的合同效力不受影响，甲乙双方和第三方应继续履行合同约定的义务。21.第三方介入后的合同附件21.1第三方介入协议本合同附件一为第三方介入协议，甲乙双方和第三方应按照协议履行各自的权利和义务。21.2第三方资质证明本合同附件二为第三方资质证明，以证明第三方具备介入合同的资格和能力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方介入的具体事项、权利义务、责任范围、费用承担等。说明：第三方介入协议是合同的重要组成部分，确保第三方在合同履行过程中的职责和权益。2.附件二：工程量清单详细要求：清单应详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。说明：工程量清单是工程款支付的重要依据，确保甲乙双方对工程量有明确的认识。3.附件三：施工图纸详细要求：图纸应包括设计说明、平面图、立面图、剖面图等，确保施工过程的准确性。说明：施工图纸是施工的重要依据，确保工程按照设计要求进行施工。4.附件四：合同双方签订的其他协议详细要求：包括但不限于保密协议、知识产权协议等。说明：其他协议是合同履行过程中可能产生的补充协议，确保各方的权益。5.附件五：第三方资质证明详细要求：证明第三方具备介入合同的资格和能力，如资质证书、执业资格证书等。说明：第三方资质证明是第三方介入合同的前提条件，确保第三方具备相应能力。6.附件六：工程验收报告详细要求：报告应包括工程验收的日期、地点、参与人员、验收结果等。说明：工程验收报告是工程验收的重要文件，确保工程达到合同约定的质量标准。7.附件七：工程变更记录详细要求：记录应包括变更的原因、内容、审批流程、实施情况等。说明：工程变更记录是工程变更管理的重要依据，确保变更的合理性和合法性。8.附件八：工程进度报告说明：工程进度报告是工程进度管理的重要依据，确保工程按计划进行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定标准：每延误一天，甲方应向乙方支付合同总额的千分之五作为违约金。示例说明：若合同约定工程款支付时间为每月末，甲方未在规定时间内支付，则构成违约。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定标准：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总额的千分之五作为违约金。示例说明：若合同约定工程竣工时间为2025年4月30日，乙方未在此日期前完成工程，则构成违约。3.违约行为：第三方违反合同约定责任认定标准：第三方因自身原因导致合同履行过程中产生的损失，由第三方承担。示例说明：若第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致甲乙双方损失，则第三方应承担相应责任。4.违约行为：甲方提供的设计方案存在重大缺陷责任认定标准：甲方应承担由此产生的费用。示例说明：若甲方提供的设计方案导致工程无法按期完成或质量不符合要求，甲方应承担相应责任。5.违约行为：乙方擅自改变设计方案责任认定标准：乙方应承担由此产生的费用。示例说明：若乙方在施工过程中擅自改变设计方案，导致工程进度延误或质量下降，乙方应承担相应责任。全文完。2025年数据中心建筑工程施工总承包合同协议书1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方信息1.5合同签订地点二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设周期三、合同双方权利义务3.1承包方权利义务3.2发包方权利义务3.3甲方权利义务3.4乙方权利义务四、工程进度与质量要求4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3工程验收标准4.4工程变更与调整五、合同价格与支付方式5.1合同价格构成5.2合同价格调整5.3工程款支付方式5.4预付款5.5结算与支付六、工期延误与违约责任6.1工期延误责任6.2违约责任承担6.3违约金计算七、工程保险与安全7.1工程保险种类7.2保险费用承担7.3安全生产责任7.4安全生产措施八、合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3合同解除与终止的程序九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用十、合同附件10.1附件一：工程图纸10.2附件二：工程量清单10.3附件三：施工组织设计10.4附件四：合同专用条款十一、其他约定11.1合同生效条件11.2合同变更与补充11.3合同解除与终止后的处理11.4合同解除与终止后的争议处理十二、合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人员十三、合同附件清单13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：施工组织设计13.4附件四：合同专用条款十四、合同备案与存档14.1合同备案要求14.2合同存档要求合同编号_________一、合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年数据中心建筑工程施工总承包合同协议书”。1.2合同编号合同编号：_______1.3合同签订日期合同签订日期：_______1.4合同双方信息发包方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______承包方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______1.5合同签订地点合同签订地点：_______二、工程概况2.1工程名称数据中心建筑工程2.2工程地点_______2.3工程规模建筑面积：_______平方米占地面积：_______平方米2.4工程类型数据中心建筑工程2.5工程建设周期建设周期：_______个月三、合同双方权利义务3.1承包方权利义务（1）按照合同约定完成施工任务；（2）保证工程质量、安全、进度；（3）遵守国家法律法规和行业标准；（4）接受发包方和监理单位的监督管理；（5）按时提交工程进度报告和竣工资料。3.2发包方权利义务（1）按照合同约定提供施工条件；（2）支付合同约定的工程款；（3）对施工过程中的合理变更给予同意；（4）负责工程竣工验收；（5）按照合同约定解决施工过程中的争议。3.3甲方权利义务（1）对工程进行监督和管理；（2）负责工程款的支付；（3）按照合同约定解决施工过程中的争议。3.4乙方权利义务（1）按照合同约定完成施工任务；（2）保证工程质量、安全、进度；（3）遵守国家法律法规和行业标准；（4）接受甲方和监理单位的监督管理；（5）按时提交工程进度报告和竣工资料。四、工程进度与质量要求4.1工程进度计划详细列出各阶段的施工进度计划，包括开始时间和结束时间。4.2工程质量标准按照国家相关标准执行，确保工程质量达到规定要求。4.3工程验收标准按照国家相关标准进行验收，验收合格后方可交付使用。4.4工程变更与调整（1）工程变更应经双方协商一致；（2）变更后的工程量、工期和质量要求应明确；（3）变更后的费用应按照合同约定进行调整。五、合同价格与支付方式5.1合同价格构成详细列出合同价格构成，包括但不限于：直接工程费、间接费、利润等。5.2合同价格调整（1）合同价格调整按照国家相关政策执行；（2）因政策调整等原因导致合同价格变动，双方应协商一致进行调整。5.3工程款支付方式（1）预付款：合同签订后_______天内支付合同价的_______%；（2）进度款：按工程进度支付，每完成一定工程量支付一定比例的工程款；（3）结算款：工程竣工验收合格后支付合同价的_______%；（4）尾款：在工程保修期满后支付合同价的_______%。5.4预付款（1）预付款在合同签订后_______天内支付；（2）预付款不计利息。5.5结算与支付（1）结算款在工程竣工验收合格后_______天内支付；（2）尾款在工程保修期满后_______天内支付。六、工期延误与违约责任6.1工期延误责任（1）因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任；（2）因发包方原因导致工期延误，发包方应承担相应的责任。6.2违约责任承担（1）因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任；（2）因一方违约导致合同解除，另一方有权要求违约方支付违约金。6.3违约金计算违约金按合同价的_______%计算。七、工程保险与安全7.1工程保险种类（1）建筑工程一切险；（2）第三者责任险；（3）意外伤害险。7.2保险费用承担保险费用由承包方承担。7.3安全生产责任（1）承包方负责施工现场的安全生产；（2）发包方负责施工现场的安全生产监督。7.4安全生产措施（1）制定安全生产规章制度；（2）配备必要的安全生产设施；（3）定期进行安全生产检查。八、合同解除与终止8.1合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，另一方提出解除；（3）经双方协商一致解除合同。8.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格；（2）合同约定的保修期届满；（3）双方协商一致终止合同。8.3合同解除与终止的程序（1）提出解除或终止合同的一方应提前_______天书面通知另一方；（2）双方协商解除或终止合同，应签订书面协议；（3）合同解除或终止后，双方应妥善处理遗留问题。九、争议解决9.1争议解决方式（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。9.2争议解决机构（1）协商解决：双方协商；（2）调解解决：由双方共同选定的调解机构；（3）仲裁解决：提交双方共同选定的仲裁机构；（4）诉讼解决：向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用（1）协商解决：由双方自行承担；（2）调解解决：由双方协商承担；（3）仲裁解决：由败诉方承担；（4）诉讼解决：由败诉方承担。十、合同附件10.1附件一：工程图纸10.2附件二：工程量清单10.3附件三：施工组织设计10.4附件四：合同专用条款十一、其他约定11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更与补充本合同的变更与补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照国家有关法律法规和合同约定处理相关事宜。11.4合同解除与终止后的争议处理合同解除或终止后的争议，按照第九章的约定解决。十二、合同签署12.1签署日期_______12.2签署地点_______12.3签署人员发包方代表签字：（盖章）承包方代表签字：（盖章）十三、合同附件清单13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：施工组织设计13.4附件四：合同专用条款十四、合同备案与存档14.1合同备案要求本合同需按照国家相关法律法规进行备案。14.2合同存档要求本合同及附件应由双方各保存一份，并妥善保管。（盖章）（盖章）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）（签字）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导的决策权条款内容：在合同执行过程中，甲方对工程的设计、施工、验收等环节具有最终决策权。说明：甲方作为投资方，有权对工程的技术方案、施工进度和验收标准进行决策，以确保工程质量和投资效益。1.2甲方指定的监理单位条款内容：甲方有权指定监理单位对工程进行全程监督和管理。说明：甲方指定的监理单位应具备相应的资质和经验，负责监督施工质量、进度和安全，确保工程按照合同要求进行。1.3甲方负责的协调工作条款内容：甲方负责协调解决施工过程中与政府部门、周边居民等相关方的矛盾和问题。说明：甲方作为主导方，有责任协调解决施工过程中可能出现的各类矛盾，确保工程顺利进行。1.4甲方承担的额外费用条款内容：因甲方原因导致工程变更、延误等，甲方应承担相应的额外费用。说明：甲方作为主导方，应对因自身原因导致的工程变更和延误承担责任，包括但不限于设计变更费、工期延误赔偿等。1.5甲方提供的施工图纸条款内容：甲方应在合同签订后_______天内提供完整的施工图纸。说明：甲方提供的施工图纸应满足施工要求，确保施工过程中的准确性和可行性。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导的施工方案条款内容：乙方有权根据工程实际情况，制定合理的施工方案。说明：乙方作为施工方，应根据工程特点、现场条件等因素，制定切实可行的施工方案，确保工程质量、进度和安全。2.2乙方负责的材料采购条款内容：乙方负责工程所需材料的采购、检验和储存。说明：乙方应确保材料质量符合国家相关标准和合同要求，并承担材料采购、检验和储存的相关责任。2.3乙方负责的施工人员管理条款内容：乙方应对施工人员进行培训和管理，确保其具备相应的技能和素质。说明：乙方应加强对施工人员的管理，确保其按照施工方案和操作规程进行施工，提高工程质量。2.4乙方承担的施工风险条款内容：乙方承担因施工原因导致的工程损失和责任。说明：乙方应采取有效措施，预防施工过程中可能出现的风险，并承担由此产生的损失和责任。2.5乙方负责的工程验收条款内容：乙方负责组织工程验收，并提交相关验收资料。说明：乙方应按照合同约定的质量标准，组织工程验收，并及时提交验收资料，确保工程顺利通过验收。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责条款内容：第三方中介负责对工程的设计、施工、验收等环节进行评估和监督。说明：第三方中介应具备相应的资质和经验，对工程进行公正、客观的评估和监督，确保工程质量和投资效益。3.2第三方中介的独立性条款内容：第三方中介应保持独立，不受任何一方的影响。说明：第三方中介的独立性是保证评估和监督公正性的关键，任何一方不得对第三方中介施加不当影响。3.3第三方中介的报告条款内容：第三方中介应在工程关键节点提交评估报告，并对报告的真实性负责。说明：第三方中介的报告应详细记录工程实际情况，为合同双方提供客观、真实的评估结果。3.4第三方中介的费用承担条款内容：第三方中介的费用由合同双方按照约定比例分担。说明：第三方中介的费用应根据其提供的服务和工程规模等因素进行合理分担，确保各方利益平衡。3.5第三方中介的争议解决条款内容：如第三方中介在执行过程中出现争议，应按照合同约定解决。说明：合同双方应明确第三方中介的争议解决机制，确保争议得到及时、有效的解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程图纸2.附件二：工程量清单3.附件三：施工组织设计4.附件四：合同专用条款5.附件五：第三方中介评估报告6.附件六：施工人员培训记录7.附件七：材料采购清单及检验报告8.附件八：工程验收报告9.附件九：合同变更与补充协议10.附件十：争议解决文件二、违约行为及认定：1.违约行为：承包方未按合同约定完成施工任务。认定：根据工程进度报告和现场检查，确认承包方未按合同约定的进度和质量完成施工。2.违约行为：发包方未按合同约定支付工程款。认定：根据付款凭证和合同约定，确认发包方未按时支付工程款。3.违约行为：因一方原因导致工期延误。认定：根据工程进度计划和实际完成情况，确认因一方原因导致的工期延误。4.违约行为：一方未履行合同约定的安全生产责任。认定：根据安全生产检查记录和事故报告，确认一方未履行安全生产责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：指合同当事人一方违约时，根据合同约定或者法律规定，应向对方支付的一定数额的金钱。3.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁：指合同双方在合同中约定，由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更。解决办法：及时沟通，协商确定变更方案，并签订变更协议。2.问题：材料供应不及时。解决办法：提前与供应商沟通，确保材料供应，必要时考虑替代材料。3.问题：施工人员技能不足。解决办法：对施工人员进行培训，提高其技能水平。4.问题：工程验收不合格。解决办法：分析原因，采取措施进行整改，重新进行验收。五、所有应用场景：1.数据中心建筑工程建设。2.施工总承包合同签订。3.工程进度和质量控制。4.工程款支付和结算。5.工程验收和保修。6.争议解决和合同履行。全文完。2025年数据中心建筑工程施工总承包合同协议书2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：（如有，请在此处填写）名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的随着我国信息技术的快速发展，数据中心已成为国家信息化建设的重要基础设施。为满足甲方数据中心的建设需求，乙方根据国家有关法律法规和政策，特与甲方签订本合同，以明确双方的权利和义务，确保数据中心建筑工程施工的顺利进行。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《建筑工程施工总承包管理办法》4.《建筑工程质量管理条例》5.《建设工程安全生产管理条例》三、定义与解释3.1专业术语1.数据中心：指专门用于存储、处理、传输和管理信息的设施，包括计算机系统、网络设备、存储设备等。2.建筑工程：指建筑物及其附属设施的建设活动。3.施工总承包：指由施工单位对建筑工程的设计、采购、施工、验收等全过程进行统一管理的承包方式。3.2关键词解释1.甲方：指本合同中的建设单位。2.乙方：指本合同中的施工单位。3.施工图纸：指乙方根据甲方要求编制的设计图纸。4.施工方案：指乙方根据施工图纸和相关规范编制的施工方案。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量、安全等要求完成数据中心建筑工程的施工。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查。3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。4.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定的时间、地点、质量、安全等要求完成数据中心建筑工程的施工。2.乙方应按照施工图纸和相关规范进行施工，确保工程质量。3.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。4.乙方应按照合同约定向甲方提交工程进度报告、施工记录等相关资料。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点数据中心建筑工程施工地点：____________________5.3合同履行方式1.乙方按照施工图纸和相关规范进行施工。2.甲方按照合同约定向乙方支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的工期届满，且乙方按照合同约定完成数据中心建筑工程施工。2.双方协商一致解除合同。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同的，应签订书面协议。2.因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，应按照国家有关法律法规的规定处理。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应按照合同约定向甲方提交工程验收报告。2.甲方应按照合同约定支付乙方剩余工程款。3.双方应按照国家有关法律法规的规定处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程量清单费用：包括但不限于建筑材料、设备、人工费、机械使用费等，按照国家规定的计价规范和双方约定的工程量清单计算。2.设计费用：包括但不限于设计图纸、设计变更、设计咨询等费用。3.保险费用：包括工程一切险、人员意外伤害险等，按照国家规定和双方约定投保。4.税费：按照国家规定应缴纳的各类税费。5.其他费用：包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式1.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的_____%作为预付款。2.进度款：工程进度达到约定节点后，乙方应提交进度款申请，甲方应在收到申请后____个工作日内支付。3.验收款：工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的验收报告后____个工作日内支付。4.保修金：合同约定保修期满后，甲方应在收到乙方提交的保修金退还申请后____个工作日内支付。7.3支付时间1.预付款：合同签订后____个工作日内支付。2.进度款：每月____日前支付。3.验收款：验收合格后____个工作日内支付。4.保修金：保修期满后____个工作日内支付。7.4支付条款1.甲方应在约定的时间内支付款项，逾期支付应按_____%的年利率支付违约金。2.乙方应提供合法的发票或收据作为支付依据。3.任何一方因故不能按时支付款项，应及时通知对方，并协商解决。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项，应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未能按时提供设计图纸或变更通知，导致工期延误，应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未能按时完成工程，应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方施工质量不符合约定，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.乙方违反保密协议，泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式违约方应根据违约情况，按照合同约定或法律规定承担相应的赔偿责任，赔偿金额以实际损失为准。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于技术资料、商业秘密、客户信息等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.双方应采取一切必要措施，防止保密信息的泄露。2.双方员工应遵守保密规定，不得泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.政府行为：如政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件：如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并提供相关证明。2.不可抗力事件导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例如地震、洪水、台风等自然灾害，以及政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解协商不成时，任何一方均可向双方约定的调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密条款。2.合同约定的知识产权。3.法律法规规定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对数据中心建筑工程的最终验收权。2.乙方保留对甲方提供的设计图纸和资料的审核权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中对施工质量、进度、安全等方面的监督权。2.乙方保留在合同履行过程中对甲方提供的材料、设备的验收权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就合同履行过程中遇到的问题进行及时沟通，共同解决。2.甲方应提供必要的施工条件，如场地、水电等。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面形式或口头形式进行沟通。2.双方应按照合同约定的时间、地点进