2025年度数据中心建设施工合同补充协议书

2025年度数据中心建设施工合同补充协议书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度数据中心建设施工合同补充协议书甲方（建设单位）：_____________________________乙方（施工单位）：_____________________________一、工程范围及内容1.1本补充协议所涉及工程范围为：_____________________________。1.2本补充协议所涉及工程内容包括：_____________________________。二、工期及进度2.1工期：自本补充协议生效之日起，工期为____个月。2.2进度安排：_____________________________。三、合同价款及支付方式3.1合同价款：根据主合同约定，本补充协议所涉及工程合同价款为人民币____元整。3.2支付方式：_____________________________。四、施工质量及验收标准4.1施工质量：乙方应严格按照国家有关施工质量标准、规范和设计文件要求，确保工程质量达到合格标准。4.2验收标准：_____________________________。五、安全文明施工及环境保护5.1乙方应严格遵守国家有关安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。5.2乙方应按照国家环境保护要求，做好施工现场环境保护工作。六、合同变更及解除6.1.1因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，合理顺延工期。6.1.2因设计变更等原因导致工程范围、合同价款发生变化，双方应协商解决，调整合同相关内容。6.2.1乙方严重违反合同约定，造成工程质量问题，经甲方书面通知后，乙方未在规定期限内整改到位。6.2.2乙方严重违反安全生产法律法规，造成安全事故，经相关部门认定。六、违约责任7.1双方应严格履行本补充协议各项约定，如一方违反约定，应承担相应的违约责任。7.2违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、承担相应法律责任等。七、争议解决8.1双方在履行本补充协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他9.1本补充协议作为主合同的补充文件，与主合同具有同等法律效力。9.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（建设单位）：_____________________________乙方（施工单位）：_____________________________签订日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义及介入目的10.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，为甲方或乙方提供专业服务、技术支持、监督管理等非直接参与施工活动的独立法人或其他组织。10.2第三方介入的目的在于提高施工质量、保障工程进度、加强施工现场管理、提供专业咨询等。二、第三方选择及委托11.1甲方或乙方可根据实际情况，选择合适的第三方进行介入。11.2甲方或乙方应向对方发出书面委托，明确第三方的职责、权利、义务及费用。11.3第三方接受委托后，应与甲方或乙方签订书面合作协议，明确双方的权利、义务及责任。三、第三方职责及权利12.1.1对施工质量进行监督检查，确保工程质量达到约定标准。12.1.2对施工进度进行监督管理，确保工程进度符合约定要求。12.1.3对施工现场进行巡查，确保安全生产和环境保护。12.1.4提供专业咨询服务，协助解决施工过程中遇到的问题。12.2.1要求甲方或乙方提供相关资料和协助。12.2.2对违反合同约定的行为提出书面报告。12.2.3在必要时，可向甲方或乙方提出整改要求。四、第三方费用及支付13.1第三方费用包括但不限于咨询费、巡查费、监督检查费等。13.2第三方费用应在合作协议中明确，并由甲方或乙方承担。13.3第三方费用支付方式如下：13.3.1甲方或乙方应按照合作协议约定，在规定时间内向第三方支付费用。13.3.2甲方或乙方支付费用后，第三方应向甲方或乙方出具收款凭证。五、第三方责任限额14.1第三方在本合同履行过程中，因自身原因导致工程质量问题、安全事故或其他违约行为，应承担相应的法律责任。14.2第三方责任限额如下：14.2.1对工程质量问题，第三方责任限额为人民币____元整。14.2.2对安全事故，第三方责任限额为人民币____元整。14.2.3对其他违约行为，第三方责任限额为人民币____元整。14.3甲方或乙方应在本合同中明确第三方责任限额，并在合作协议中予以确认。六、第三方与其他各方的划分15.1第三方与其他各方的划分如下：15.1.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方委托的专业服务机构，应服从甲方的管理和监督。15.1.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方合作单位，应协助乙方完成施工任务，并对施工质量、进度等进行监督管理。15.1.3第三方与施工队伍的关系：第三方应与施工队伍保持良好沟通，协调解决施工过程中遇到的问题。15.2甲方、乙方和第三方在履行本合同过程中，应相互尊重、相互配合，共同完成工程任务。七、第三方介入后的合同变更16.1在第三方介入期间，如因工程变更、设计变更等原因导致合同内容发生变化，甲方、乙方和第三方应协商一致，签订补充协议。16.2补充协议作为本合同的有效组成部分，与主合同具有同等法律效力。八、争议解决17.1甲方、乙方和第三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他18.1本部分作为本合同的有效组成部分，与主合同具有同等法律效力。18.2本部分未尽事宜，按主合同约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：2025年度数据中心建设施工合同（主合同）要求：主合同应包含工程概况、合同双方基本信息、工程范围、工期、质量标准、价款及支付方式、违约责任、争议解决等条款。说明：主合同是本补充协议的基础，所有附件内容均应与主合同保持一致。2.附件二：第三方合作协议要求：合作协议应明确第三方的职责、权利、义务、费用、责任限额等内容。说明：第三方合作协议是第三方介入的依据，应详细规定第三方与甲乙双方的关系。3.附件三：施工组织设计要求：施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，应确保施工过程中的各项措施得到有效执行。4.附件四：工程图纸及变更通知要求：工程图纸应包含设计图纸、施工图纸、变更通知等。说明：工程图纸是施工的重要依据，变更通知应及时传达给施工方。5.附件五：工程量清单及结算书要求：工程量清单应详细列出工程量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程结算的依据，结算书应明确工程结算的金额。6.附件六：施工日志及照片要求：施工日志应记录施工过程中的重要事项，照片应反映施工现场实际情况。说明：施工日志和照片是施工过程的重要记录，有助于后续的工程验收和争议解决。7.附件七：安全生产记录及检查报告要求：安全生产记录应包括安全生产会议记录、安全检查记录等。说明：安全生产记录是确保施工安全的重要依据，检查报告应反映施工现场的安全状况。8.附件八：环境保护记录及检查报告要求：环境保护记录应包括环境保护会议记录、环保检查记录等。说明：环境保护记录是确保施工现场环境保护的重要依据，检查报告应反映施工现场的环保状况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按约定时间完成工程。责任认定标准：乙方应承担工期延误的违约责任，支付违约金。示例说明：若乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应支付人民币____元整的违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合约定标准。责任认定标准：乙方应承担工程质量不合格的违约责任，进行返工或修复，并赔偿由此造成的损失。示例说明：若乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方进行返工或修复，并赔偿由此造成的损失。3.违约行为：第三方未按合作协议履行职责。责任认定标准：第三方应承担未履行职责的违约责任，赔偿由此造成的损失。示例说明：若第三方未按合作协议履行职责，甲方有权要求第三方赔偿由此造成的损失。4.违约行为：甲方未按约定支付工程款。责任认定标