2025年度搅拌桩施工合同争议解决条款

2025年度搅拌桩施工合同争议解决条款本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工方）：_______乙方（业主方）：_______鉴于甲方拟在_______（项目名称）工程中采用搅拌桩施工技术，乙方同意甲方进行搅拌桩施工，双方经友好协商，就搅拌桩施工合同的争议解决条款达成如下协议：一、争议解决方式1.双方应本着友好协商的原则，积极解决合同履行过程中产生的争议。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。二、争议解决程序1.发生争议后，双方应立即停止争议行为，并立即通知对方。2.双方应在接到争议通知之日起_______（天数）内，共同协商解决争议。3.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。三、争议解决费用1.争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。2.如双方协商解决争议，产生的费用由双方按比例承担。四、其他约定1.本合同争议解决条款作为双方签订的搅拌桩施工合同的一部分，具有同等法律效力。2.本合同争议解决条款的解释权归甲方所有。3.本合同争议解决条款自双方签字（或盖章）之日起生效。4.本合同争议解决条款的修改、补充或终止，均需双方书面同意。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：____________________附件：1.搅拌桩施工合同2.相关法律法规3.其他有关文件一、合同背景1.甲方：_______2.乙方：_______3.项目名称：_______4.项目地点：_______5.项目规模：_______6.项目工期：_______二、搅拌桩施工技术要求1.施工材料：_______2.施工设备：_______3.施工工艺：_______4.施工质量标准：_______三、施工进度及验收1.施工进度安排：_______2.验收标准：_______3.验收程序：_______四、合同价款及支付方式1.合同价款：_______2.支付方式：_______3.付款时间：_______五、违约责任1.甲方违约责任：_______2.乙方违约责任：_______六、争议解决1.争议解决方式：_______2.争议解决程序：_______3.争议解决费用：_______七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：____________________附件：1.搅拌桩施工合同2.相关法律法规3.其他有关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义1.本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中，根据甲乙双方协商一致或法律、法规规定，介入合同履行、争议解决等环节的个人或组织。a.中介机构：如监理公司、造价咨询公司等；b.技术鉴定机构：如工程质量检测中心等；c.仲裁机构：如仲裁委员会等；d.法院或行政机关：如人民法院、行政机关等。二、第三方介入的条件a.甲乙双方协商一致；b.法律、法规规定必须由第三方介入；c.合同履行过程中出现重大争议，无法达成一致意见。2.第三方介入前，甲乙双方应书面通知对方，并明确第三方介入的具体事宜。三、第三方的责任限额a.第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失导致合同履行受阻或损害甲乙双方合法权益的，应承担相应的法律责任；b.第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致合同履行受阻或损害甲乙双方合法权益的，不承担法律责任；c.第三方在履行职责过程中，因甲乙双方提供的信息不准确、不完整导致的损失，由甲乙双方各自承担。2.第三方责任限额的具体数额，由甲乙双方在合同中约定。四、第三方的权利a.获取甲乙双方提供的相关资料和信息；b.要求甲乙双方配合其履行职责；c.对甲乙双方的争议进行调解、仲裁或诉讼。2.第三方在行使权利时，应遵守法律法规和合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。五、第三方的义务a.依法履行职责，确保合同履行顺利进行；b.公正、公平、公开地处理争议；c.对甲乙双方提供的信息保密。2.第三方在履行义务过程中，如违反法律法规或合同约定，应承担相应的法律责任。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方介入合同履行、争议解决等环节时，与其他各方的权利义务划分如下：a.甲方与乙方：双方为合同主体，享有合同约定的权利，承担合同约定的义务；b.第三方：作为介入方，享有合同约定的权利，承担合同约定的义务，但需遵守法律法规和合同约定；c.甲方、乙方与第三方：三方在合同履行、争议解决等环节中，应相互配合，共同维护合同权益。2.第三方介入合同履行、争议解决等环节时，如与其他各方发生争议，应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.第三方介入合同履行、争议解决等环节时，如需变更合同内容，应经甲乙双方书面同意。七、本合同争议解决条款的适用1.本合同争议解决条款在第三方介入合同履行、争议解决等环节时，仍具有同等法律效力。2.第三方介入合同履行、争议解决等环节时，应遵守本合同争议解决条款的约定。八、其他约定1.本合同第三方介入后的修正条款作为本合同的一部分，具有同等法律效力。2.本合同第三方介入后的修正条款的解释权归甲方所有。3.本合同第三方介入后的修正条款的修改、补充或终止，均需甲乙双方书面同意。甲方（施工方）：____________________乙方（业主方）：____________________签订日期：____________________附件：1.搅拌桩施工合同2.相关法律法规3.其他有关文件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.搅拌桩施工合同详细要求：包括但不限于合同双方的基本信息、项目名称、施工地点、施工内容、工期、质量标准、合同价款、支付方式、违约责任、争议解决等条款。说明：本附件为合同主体文件，详细规定了甲乙双方的权利义务。2.相关法律法规详细要求：列出与搅拌桩施工相关的法律法规，如《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等。说明：本附件用于明确合同履行过程中应遵守的法律规定。3.施工图纸及技术规范详细要求：提供搅拌桩施工所需的设计图纸、技术规范及施工方案。说明：本附件用于指导施工过程中的技术操作和质量控制。4.施工进度计划详细要求：制定详细的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。说明：本附件用于监控施工进度，确保工程按期完成。5.材料设备清单详细要求：列出施工所需的材料、设备名称、规格、数量、产地等信息。说明：本附件用于明确施工所需的材料设备，确保施工质量。6.验收报告详细要求：提供施工完成后，由第三方机构出具的验收报告。说明：本附件用于证明工程符合质量标准，满足合同要求。7.付款凭证详细要求：提供合同价款支付的相关凭证，如银行转账记录、发票等。说明：本附件用于证明合同价款已支付，保障甲乙双方的权益。8.争议解决协议详细要求：如双方发生争议，需签署的争议解决协议。说明：本附件用于明确争议解决的方式和程序。9.不可抗力事件证明详细要求：如发生不可抗力事件，需提供相关证明材料。说明：本附件用于证明不可抗力事件的发生，减轻合同双方的违约责任。10.其他相关文件详细要求：包括但不限于合同双方认为有必要提供的其他文件。说明：本附件用于补充合同内容，确保合同条款的完整性和准确性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲方违约行为：未按合同约定的时间、地点、质量要求完成施工；未按合同约定支付工程款；擅自变更施工方案，影响工程质量和进度；其他违反合同约定的行为。b.乙方违约行为：未按合同约定的时间、地点、质量要求提供材料、设备；未按合同约定支付工程款；擅自变更施工方案，影响工程质量和进度；其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：a.违约行为的认定：违约行为发生时，双方应立即停止违约行为，并通知对方；双方应积极配合，采取措施减少违约行为造成的损失。b.违约责任的承担：违约方应承担违约行为给对方造成的直接经济损失；违约方应承担违约行为给对方造成的间接经济损失；违约方应承担违约行为给对方造成的信誉损失；违约方应承担违约行为给对方造成的其他损失。3.违约责任示例：a.甲方违约示例：甲方未按合同约定的时