2025年度建筑工程质量保修保险合同

2025年度建筑工程质量保修保险合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程质量保修保险合同甲方（投保人）：_______乙方（保险公司）：_______甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方投保的建筑工程质量保修保险事宜，经友好协商，达成如下协议：一、保险标的1.保险标的为甲方在2025年度内完成的建筑工程项目。2.建筑工程项目的名称：_______3.建筑工程项目的地点：_______4.建筑工程项目的性质：_______5.建筑工程项目的投资总额：_______二、保险期间1.本保险合同自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.保险期间内，如因工程质量问题导致保险事故发生，乙方将按照本合同约定承担赔偿责任。三、保险金额1.保险金额为_______元人民币。2.保险金额由甲方根据工程项目的实际情况自行确定。四、保险费1.保险费为_______元人民币。2.保险费由甲方于本合同签订之日起_______日内一次性支付给乙方。五、保险责任1.乙方在本合同约定的保险期间内，因工程质量问题导致保险事故发生，造成下列损失的，乙方按照本合同约定承担赔偿责任：（1）建筑物主体结构损害的修复费用；（2）建筑物附属设施损害的修复费用；（3）建筑物损坏导致的第三方财产损失赔偿费用；（4）因工程质量问题导致的事故调查费用；（5）其他依法应当由乙方承担的赔偿责任。2.下列原因造成的损失，不属于本合同约定的保险责任范围：（1）地震、海啸、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、军事行动、武装冲突；（3）政府行为或任何公共机构的规定；（4）甲方故意行为或重大过失；（5）其他不属于本合同约定的保险责任范围的情况。六、保险赔偿1.保险事故发生后，甲方应当立即通知乙方，并采取必要的措施防止损失的扩大。2.乙方接到甲方通知后，应当及时派员进行调查，核实损失情况。3.乙方在核实损失情况后，按照本合同约定承担赔偿责任。4.保险赔偿金额的确定，以实际损失金额为依据，但不得超过保险金额。七、保险合同的解除与终止1.甲方有下列情形之一的，乙方有权解除本合同：（1）甲方未按照约定支付保险费的；（2）甲方提供虚假信息，影响保险责任的；（3）甲方违反本合同约定，造成保险事故的。2.保险合同解除后，乙方应当退还甲方已支付的保险费。3.保险合同终止后，乙方不再承担保险责任。八、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.争议解决方式：双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（投保人）：________________乙方（保险公司）：________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲方（投保人）和乙方（保险公司）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、评估机构、法律顾问等。二、第三方介入的必要性1.监理单位：负责监督工程项目的质量、进度和安全，确保工程按照设计要求和国家标准进行施工。2.设计单位：负责提供工程的设计方案，确保设计质量符合相关标准和规范。3.施工单位：负责按照设计要求和国家标准进行施工，确保工程质量和安全。4.材料供应商：提供符合质量标准的建筑材料，确保工程质量和安全。5.设备供应商：提供符合质量标准的施工设备，确保工程质量和安全。6.评估机构：对工程质量进行评估，为保险理赔提供依据。7.法律顾问：在合同履行过程中提供法律咨询和争议解决服务。三、第三方介入的权利与义务1.权利：（1）监理单位有权对施工过程进行监督，发现质量问题及时通知甲方和乙方。（2）设计单位有权对施工过程中出现的设计变更进行审核。（3）施工单位有权按照设计要求和国家标准进行施工。（4）材料供应商和设备供应商有权保证其提供的材料、设备符合质量标准。（5）评估机构有权对工程质量进行评估。（6）法律顾问有权提供法律咨询和争议解决服务。2.义务：（1）监理单位应确保工程质量、进度和安全。（2）设计单位应确保设计方案符合相关标准和规范。（3）施工单位应按照设计要求和国家标准进行施工。（4）材料供应商和设备供应商应保证其提供的材料、设备符合质量标准。（5）评估机构应客观、公正地评估工程质量。（6）法律顾问应提供专业的法律咨询和争议解决服务。四、第三方责任限额1.第三方责任限额由甲方和乙方根据工程项目的实际情况协商确定。（1）因第三方责任导致的质量问题造成的损失；（2）因第三方责任导致的第三方财产损失赔偿费用；（3）因第三方责任导致的事故调查费用；（4）其他依法应当由第三方承担的赔偿责任。（1）工程项目的投资总额；（2）工程项目的风险等级；（3）第三方责任的历史记录；（4）相关法律法规的规定。五、第三方介入的程序1.甲方和乙方应就第三方介入事宜达成一致意见，并将第三方纳入合同主体。2.第三方应签署本合同，并承担相应的权利和义务。3.第三方介入后，甲方、乙方和第三方应按照本合同约定履行各自的职责。六、第三方责任划分1.甲方、乙方和第三方应根据各自的职责和合同约定，划分责任范围。2.在第三方介入过程中，如出现争议，应由甲方、乙方和第三方协商解决。3.协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、第三方介入的变更与终止1.甲方、乙方和第三方可协商变更第三方介入事宜。2.任何一方均有权终止第三方介入，但应提前通知其他各方。3.第三方介入终止后，甲方、乙方和第三方应按照本合同约定履行各自的职责。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方和第三方各执一份，自各方签字盖章之日起生效。甲方（投保人）：________________乙方（保险公司）：________________第三方（监理单位/设计单位/施工单位/材料供应商/设备供应商/评估机构/法律顾问）：________________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程合同：详细记载工程项目的名称、地点、性质、投资总额等信息。2.工程设计文件：包括施工图纸、设计说明书、技术规范等。3.施工合同：详细记载施工单位的基本信息、施工内容、施工期限、质量标准等。4.监理合同：详细记载监理单位的基本信息、监理范围、监理内容、监理期限等。5.保险单：包含保险金额、保险期间、保险责任等详细信息。6.保险费收据：证明保险费已支付。7.风险评估报告：由评估机构提供的工程风险分析报告。8.质量检验报告：由第三方检测机构提供的工程质量检验报告。9.事故调查报告：在发生保险事故后，由乙方或第三方机构进行调查并形成的报告。10.赔偿申请：甲方在发生保险事故后向乙方提出的赔偿申请。11.赔偿支付凭证：乙方支付赔偿金后的凭证。12.争议解决文件：包括协商记录、调解协议、仲裁裁决或法院判决等。13.补充协议：任何一方根据实际情况提出的补充协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时支付保险费。责任认定：甲方应按照合同约定支付保险费，逾期未支付，应向乙方支付滞纳金。违约行为：提供虚假信息。责任认定：甲方提供的虚假信息导致保险事故无法正常处理，甲方应承担相应责任。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按时履行赔偿义务。责任认定：乙方应在接到赔偿申请后及时进行调查，并在合同约定的时间内支付赔偿金。违约行为：未按照合同约定提供保险服务。责任认定：乙方应按照合同约定提供保险服务，如未履行，应承担相应责任。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：未按照合同约定履行职责。责任认定：第三方应按照合同约定履行职责，如未履行，应承担相应责任。违约行为：因第三方原因导致工程质量问题。