2025年度建筑工程施工合同保险与风险转移

2025年度建筑工程施工合同保险与风险转移本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同保险与风险转移协议根据《中华人民共和国保险法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在2025年度建筑工程施工过程中投保的保险事项达成如下协议：一、保险标的1.保险标的：甲方在2025年度施工的建筑工程项目。2.保险金额：_______元人民币。二、保险期间1.保险期间：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。2.保险期间内，如因特殊情况需要延长保险期间，甲方应提前_______天书面通知乙方，并按约定的费率支付保险费。三、保险责任1.保险责任范围：因自然灾害、意外事故等原因导致的保险标的损失，以及因保险事故导致的甲方停工、工期延误等损失。2.免责条款：下列原因造成的损失，保险公司不承担赔偿责任：（1）投保人故意或者过失造成的损失；（2）战争、军事冲突、恐怖活动、武装叛乱、暴乱、地震、海啸等不可抗力因素造成的损失；（3）保险标的自身性质、缺陷、设计、施工等技术问题造成的损失；（4）其他不属于保险责任范围内的损失。四、保险费1.保险费：_______元人民币。2.保险费支付方式：甲方应于签订本协议之日起_______日内一次性支付全部保险费。3.保险费调整：如国家政策调整，保险费相应调整。五、保险赔偿1.赔偿金额：保险公司根据保险责任范围内的实际损失，按照本协议约定的赔偿比例计算赔偿金额。2.赔偿程序：发生保险事故后，甲方应在_______日内向乙方提供下列资料：（1）保险事故证明；（2）损失清单；（3）相关证明材料；（4）其他乙方要求的资料。3.保险公司收到甲方提供的资料后，应在_______日内对保险事故进行核实，并在核实无误的情况下支付赔偿金。六、争议解决1.甲方与乙方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向投保人所在地人民法院提起诉讼。2.本协议适用中华人民共和国法律法规。七、其他1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（投保人）：__________________乙方（保险公司）：__________________签订日期：__________________附：保险条款第一条保险标的1.保险标的：甲方在2025年度施工的建筑工程项目。2.保险金额：_______元人民币。第二条保险期间1.保险期间：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。2.保险期间内，如因特殊情况需要延长保险期间，甲方应提前_______天书面通知乙方，并按约定的费率支付保险费。第三条保险责任1.保险责任范围：因自然灾害、意外事故等原因导致的保险标的损失，以及因保险事故导致的甲方停工、工期延误等损失。2.免责条款：下列原因造成的损失，保险公司不承担赔偿责任：（1）投保人故意或者过失造成的损失；（2）战争、军事冲突、恐怖活动、武装叛乱、暴乱、地震、海啸等不可抗力因素造成的损失；（3）保险标的自身性质、缺陷、设计、施工等技术问题造成的损失；（4）其他不属于保险责任范围内的损失。第四条保险费1.保险费：_______元人民币。2.保险费支付方式：甲方应于签订本协议之日起_______日内一次性支付全部保险费。3.保险费调整：如国家政策调整，保险费相应调整。第五条保险赔偿1.赔偿金额：保险公司根据保险责任范围内的实际损失，按照本协议约定的赔偿比例计算赔偿金额。2.赔偿程序：发生保险事故后，甲方应在_______日内向乙方提供下列资料：（1）保险事故证明；（2）损失清单；（3）相关证明材料；（4）其他乙方要求的资料。3.保险公司收到甲方提供的资料后，应在_______日内对保险事故进行核实，并在核实无误的情况下支付赔偿金。第六条争议解决1.甲方与乙方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向投保人所在地人民法院提起诉讼。2.本协议适用中华人民共和国法律法规。第七条其他1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（投保人）：__________________乙方（保险公司）：__________________签订日期：__________________附：保险条款第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义二、第三方介入的条件1.第三方介入需经甲乙双方协商一致，并书面同意。2.第三方介入应有利于本合同的履行，提高施工质量和效率，降低风险。三、第三方责任限额1.第三方责任限额是指第三方在本合同项下对甲乙双方可能承担的最高赔偿责任。2.第三方责任限额由甲乙双方在签订本合同时协商确定，并在合同中明确约定。（1）因第三方原因导致的工程损失；（2）因第三方原因导致的工期延误；（3）因第三方原因导致的施工人员伤亡；（4）因第三方原因导致的财产损失；（5）其他因第三方原因导致的损失。四、第三方责任划分1.第三方责任划分是指在本合同项下，甲乙双方与第三方之间责任的具体划分。（1）明确责任主体，即确定由哪个第三方承担相应责任；（2）合理划分责任范围，即确定第三方责任的具体范围；（3）公平合理，即确保各方责任划分的公平性和合理性。3.第三方责任划分的具体内容如下：（1）监理单位：负责对施工过程进行监督，确保施工质量符合设计要求，并对施工过程中的质量问题承担相应责任。（2）设计单位：负责提供符合国家标准和规范的设计图纸，并对设计图纸的准确性、完整性承担相应责任。（3）施工单位：负责按照设计图纸和施工规范进行施工，并对施工过程中的质量问题、安全事故承担相应责任。（4）材料供应商：负责提供符合质量标准、性能指标的材料，并对材料质量问题承担相应责任。（5）设备供应商：负责提供符合质量标准、性能指标的设备，并对设备质量问题承担相应责任。（6）保险公司推荐的维修保养服务提供者：负责对施工过程中的设备进行定期维修保养，并对维修保养质量承担相应责任。五、第三方权利（1）根据本合同约定，要求甲乙双方履行合同义务；（2）在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督；（3）在发生争议时，依法向人民法院提起诉讼或仲裁。六、第三方义务（1）按照本合同约定，履行相应的责任；（2）配合甲乙双方进行合同履行；（3）在发生争议时，积极配合甲乙双方解决争议。七、第三方介入的程序1.第三方介入的程序如下：（1）甲乙双方协商一致，确定第三方介入的事项；（2）甲乙双方与第三方签订书面协议，明确第三方介入的具体内容和责任；（3）第三方按照协议约定履行职责，甲乙双方予以配合。八、第三方介入的终止1.第三方介入的终止条件如下：（1）本合同约定的保险期间届满；（2）甲乙双方协商一致，决定终止第三方介入；（3）第三方因故无法继续履行职责，经甲乙双方同意，终止第三方介入。2.第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同约定，继续履行合同义务。九、第三方介入的费用（1）第三方参与合同履行的劳务费用；（2）第三方提供服务的材料、设备费用；（3）第三方在合同履行过程中产生的其他费用。2.第三方介入的费用由甲乙双方在签订本合同时协商确定，并在合同中明确约定。3.第三方介入的费用支付方式由甲乙双方在合同中约定。十、本合同与第三方协议的关系1.本合同与第三方协议是相互独立的合同，各自独立生效。2.本合同与第三方协议的内容不一致时，以本合同为准。3.第三方协议的签订不影响本合同的履行。十一、其他1.本合同与本合同附件构成完整的协议，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。3.本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（投保人）：__________________乙方（保险公司）：__________________签订日期：__________________附：第三方协议范本[此处可附第三方协议范本，包括但不限于监理协议、设计协议、施工协议、材料供应协议、设备供应协议等。]第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：保险条款详细要求：包括保险责任、保险金额、保险期间、保险费、赔偿程序等内容。说明：本附件为保险公司提供的标准保险条款，详细说明了保险合同的具体内容。2.附件二：建筑工程施工合同详细要求：包括工程概况、施工范围、施工期限、质量标准、付款方式等内容。说明：本附件为甲乙双方签订的建筑工程施工合同，明确了双方的权利和义务。3.附件三：第三方协议详细要求：包括第三方名称、介入原因、介入内容、责任划分、费用承担等内容。说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的协议，明确了第三方在本合同中的角色和责任。4.附件四：工程进度报告详细要求：包括工程进度、施工质量、存在问题及解决方案等内容。说明：本附件为施工单位定期向甲方提交的工程进度报告，用于跟踪工程进展。5.附件五：工程验收报告详细要求：包括工程验收结果、质量评定、存在问题及整改措施等内容。说明：本附件为工程验收完成后，由甲方组织验收小组出具的工程验收报告。6.附件六：工程变更单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更费用、变更审批等内容。说明：本附件为在施工过程中因特殊情况需要变更工程内容时，甲乙双方签订的变更单。7.附件七：工程索赔报告详细要求：包括索赔原因、索赔金额、索赔依据、索赔处理等内容。说明：本附件为在施工过程中发生索赔事件时，乙方提交的索赔报告。8.附件八：工程结算报告详细要求：包括工程结算依据、结算金额、付款方式等内容。说明：本附件为工程完工后，甲乙双方进行的工程结算报告。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付工程款；未按时提供施工图纸；未按时验收工程；未按时支付保险费；乙方违约行为：未按时完成施工；施工质量不符合要求；未按时提交工程进度报告；未按时处理索赔事件；第三方违约行为：未按时提供监理、设计、施工等服务；服务质量不符合要求；未按时处理争议。2.责任认定标准：甲方违约责任：甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金按未支付工程款金额的_______%计算；甲方未按时提供施工图纸，导致工期延误，应向乙方支付违约金，违约金按延误工期造成的损失金额的_______%计算；乙方违约责任：乙方未按时完成施工，导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金按延误工期造成的损失金额的_______%计算；乙方施工质量不符合要求，造成损失，应承担相应的赔偿责任；第三方违约责任：第三方未按时提供监理、设计、施工等服务，导致工期延误，应向甲乙