2025年度建筑工程合同工期延误赔偿机制合同

2025年度建筑工程合同工期延误赔偿机制合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程合同工期延误赔偿机制合同甲方（建设单位）：名称：______地址：______法定代表人：______联系电话：______乙方（施工单位）：名称：______地址：______法定代表人：______联系电话：______鉴于甲方需要乙方承建______项目，乙方愿意接受甲方委托，双方经友好协商，就工程工期延误的赔偿机制达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：______1.2工程地点：______1.3工程规模：______1.4工程合同总价：______1.5工程开工日期：______1.6工程竣工日期：______第二条工期延误赔偿机制2.1乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延误，甲方有权要求乙方承担相应的工期延误赔偿。2.2工期延误赔偿计算方式如下：（1）延误工期超过______天，甲方有权要求乙方支付______%的工期延误赔偿金。（2）延误工期超过______天，甲方有权要求乙方支付______%的工期延误赔偿金，并有权解除合同。2.3工期延误赔偿金的支付：（1）乙方应在收到甲方书面通知之日起______个工作日内支付相应的赔偿金。（2）逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付______%的违约金。第三条责任划分3.1乙方应确保工程质量、安全、进度满足合同要求。因乙方原因导致工程延误，乙方应承担全部责任。3.2甲方应按时支付工程进度款，并按照合同约定提供必要的施工条件。3.3因不可抗力因素导致工程延误，经双方确认后，工期相应顺延，但不涉及赔偿。第四条争议解决4.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。4.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条其他5.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。5.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：______乙方（施工单位）：______签订日期：______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念.1本合同所指的第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构、法院等，其介入目的在于确保合同履行、工程质量、进度及安全，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。二、第三方介入的责权利.2第三方在合同履行过程中的责权利如下：.2.1责任：（1）第三方应按照合同约定和行业规范，对工程质量、进度及安全进行监督和管理。（2）第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致工程质量、进度或安全出现问题，应承担相应的责任。.2.2权利：（1）第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行各自义务。（2）第三方有权对甲乙双方在合同履行过程中的行为进行监督和检查。（3）第三方有权对合同履行过程中出现的争议提出意见和建议。.2.3利益：（1）第三方在合同履行过程中，如能确保工程质量、进度及安全，可按合同约定获得相应的报酬。（2）第三方在合同履行过程中，如因自身原因导致工程质量、进度或安全出现问题，应承担相应的损失。三、第三方介入的程序.3第三方介入的程序如下：.3.1甲方或乙方在合同履行过程中，如认为需要第三方介入，应向对方提出书面申请。.3.2双方同意后，甲方或乙方应与第三方签订相应的合作协议。.3.3第三方介入后，应按照合作协议和合同约定履行职责。四、第三方责任限额.4第三方责任限额如下：.4.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致工程质量、进度或安全出现问题，其赔偿责任不得超过合同总价的______%。五、第三方与其他各方的划分说明.5第三方与其他各方的划分说明如下：.5.1第三方与甲方的关系：（1）第三方应接受甲方的监督和管理。（2）第三方在履行职责过程中，如需甲方提供协助，甲方应予以配合。.5.2第三方与乙方的关系：（1）第三方应监督乙方按照合同约定履行义务。（2）第三方在履行职责过程中，如需乙方提供协助，乙方应予以配合。.5.3第三方与合同其他相关方的关系：（1）第三方在履行职责过程中，如需合同其他相关方提供协助，相关方应予以配合。（2）第三方在履行职责过程中，如发现合同其他相关方存在违约行为，有权向甲方或乙方提出。六、第三方介入后的合同履行.6第三方介入后，合同履行如下：.6.1甲乙双方应按照合同约定和第三方的要求，继续履行各自义务。.6.2第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，有权要求其改正。.6.3第三方在履行职责过程中，如发现合同履行过程中存在争议，有权提出意见和建议。七、第三方介入后的争议解决.7第三方介入后的争议解决如下：.7.1双方在合同履行过程中发生的争议，应友好协商解决。.7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。.7.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致争议，应承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：.1工程图纸及设计文件说明：包括施工图纸、设计变更通知、地质勘察报告等，为工程建设的依据。.2施工组织设计及施工方案说明：包括施工进度计划、施工方案、安全文明施工措施等，指导工程施工。.3合同文本及相关文件说明：包括本合同、工程量清单、材料设备清单、施工图纸等，为合同履行的基础。.4工程进度款支付申请说明：包括工程进度、已完工程量、付款金额等，用于申请工程进度款支付。.5工程量清单及材料设备清单说明：详细列明工程所需材料、设备名称、规格、型号、数量等，作为工程结算的依据。.6工程变更申请及批复说明：包括工程变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等，用于处理工程变更。.7工程验收报告说明：包括工程质量、进度、安全等方面的验收意见，作为工程竣工验收的依据。.8工程结算报告说明：包括工程实际完成量、材料设备费用、人工费等，用于计算工程结算款。.9工程保修期文件说明：包括工程保修期、保修范围、保修方式等，用于工程保修。说明二：违约行为及责任认定：.10违约行为及责任认定：.10.1甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定支付工程进度款。责任认定：甲方应支付逾期付款违约金，并承担因此给乙方造成的损失。.10.2乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定完成工程进度。责任认定：乙方应支付工期延误赔偿金，并承担因此给甲方造成的损失。.10.3第三方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定履行监督职责，导致工程质量、进度或安全出现问题。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。.10.4其他违约行为及责任认定：违约行为：因不可抗力因素导致工程延误。责任认定：根据实际情