2025年度合同补充协议范本:建设工程施工合同_第1页
2025年度合同补充协议范本:建设工程施工合同_第2页
2025年度合同补充协议范本:建设工程施工合同_第3页
2025年度合同补充协议范本:建设工程施工合同_第4页
2025年度合同补充协议范本:建设工程施工合同_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度合同补充协议范本:建设工程施工合同本合同共三部分组成,仅供学习使用,第一部分如下:一、工程概况1.工程名称:______(工程名称)2.工程地点:______(工程地点)3.工程类型:______(工程类型)4.工程规模:______(工程规模)5.工程造价:______(工程造价)6.施工工期:______(施工工期)二、合同补充内容1.甲方在合同履行过程中,如需变更施工图纸、设计等,应提前______(天数)向乙方提出,乙方应在______(天数)内完成变更工作。2.乙方在施工过程中,如需增加或减少工程量,应提前______(天数)向甲方提出,甲方应在______(天数)内予以确认。3.甲方应按合同约定及时支付工程进度款,乙方在收到进度款后______(天数)内完成相应工作。4.乙方在施工过程中,如因不可抗力等原因导致工程延期,应立即通知甲方,并采取有效措施尽快恢复施工。5.甲方应负责办理施工许可证、临时用地、临时道路等手续,确保乙方正常施工。6.乙方在施工过程中,应遵守国家法律法规、行业规范和甲方的要求,确保施工安全、质量、文明施工。7.乙方在施工过程中,如发生安全事故,应立即采取有效措施进行处理,并及时向甲方报告。8.乙方在施工过程中,如发生质量问题,应立即采取措施进行整改,确保工程质量符合合同约定。9.乙方在施工过程中,应合理使用原材料,节约资源,降低施工成本。10.乙方在工程竣工后,应配合甲方进行竣工验收,确保工程顺利验收。三、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程进度款,应向乙方支付______(违约金比例)的违约金。2.乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付______(违约金比例)的违约金。3.乙方在施工过程中,因自身原因导致工程延期,应向甲方支付______(违约金比例)的违约金。4.乙方在施工过程中,因自身原因导致工程质量不合格,应承担相应的修复责任,并支付______(违约金比例)的违约金。5.乙方在施工过程中,因自身原因导致安全事故,应承担相应的赔偿责任。四、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、其他约定1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本协议一式______份,甲乙双方各执______份。3.本协议未尽事宜,按原合同约定执行。甲方(盖章):______(甲方名称)乙方(盖章):______(乙方名称)签订日期:______年______月______日第二部分:第三方介入后的修正一、第三方概念界定.1本协议中所述“第三方”是指除甲方、乙方之外的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、供应单位、金融机构、仲裁机构、调解机构等。二、第三方介入范围及方式(1)对施工过程的监督管理;(2)对工程质量、进度、安全等方面的检测和验收;(3)对施工过程中出现的问题提出整改建议;(4)对施工合同执行情况进行监督和评价;(5)为施工提供技术咨询、管理咨询等。(1)监理:第三方作为监理单位对施工过程进行全程监督管理;(2)检测:第三方作为检测机构对施工过程中的材料、设备等进行检测;(3)咨询:第三方作为咨询机构提供技术、管理等方面的咨询服务;(4)评估:第三方对施工项目进行综合评估。三、第三方责任限额.4第三方的责任限额如下:(1)第三方作为监理单位,其责任限额不超过合同总价款的______%(具体比例由双方协商确定);(2)第三方作为检测机构,其责任限额不超过检测费用总额的______%(具体比例由双方协商确定);(3)第三方作为咨询机构,其责任限额不超过咨询费用总额的______%(具体比例由双方协商确定);(4)第三方作为评估机构,其责任限额不超过评估费用总额的______%(具体比例由双方协商确定)。四、第三方的权利和义务.5第三方的权利包括:(1)按照合同约定和法律法规要求,对施工过程进行监督管理、检测、咨询、评估等;(2)对施工过程中出现的问题提出整改建议;(3)在合同约定的范围内,获取必要的信息和数据。.6第三方的义务包括:(1)按照合同约定和法律法规要求,独立、公正、客观地履行职责;(2)在履行职责过程中,保守甲乙双方的商业秘密;(3)因自身原因导致甲乙双方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任。五、第三方与其他各方的划分说明.7第三方在介入施工合同过程中,与其他各方的划分说明如下:(1)与甲方的关系:第三方受甲方委托,按照合同约定履行相应的职责;(2)与乙方的关系:第三方对乙方施工过程中的问题提出整改建议,并监督乙方按照合同约定执行;(3)与监理单位的关系:若第三方为监理单位,则与其他监理单位应相互协作,共同履行监理职责;六、第三方变更及退出.8第三方在介入施工合同过程中,如需变更或退出,应提前______(天数)书面通知甲乙双方,并取得甲乙双方的书面同意。.9第三方变更或退出后,甲乙双方应根据实际情况对合同内容进行相应的调整,确保合同的履行。七、争议解决.10双方在履行合同过程中,因第三方介入产生的争议,应友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定.11本协议未尽事宜,按原合同约定执行。.12本协议一式______份,甲乙双方各执______份。.13本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):______(甲方名称)乙方(盖章):______(乙方名称)签订日期:______年______月______日第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:.1工程施工合同详细要求:包含工程名称、地点、类型、规模、造价、工期等基本信息,以及双方的权利和义务。说明:此附件为合同主体,详细规定了双方的基本约定。.2施工图纸及设计文件详细要求:提供完整的施工图纸及设计文件,包括平面图、立面图、剖面图、节点图等。说明:此附件是施工的重要依据,确保施工符合设计要求。.3施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、施工安全措施等。说明:此附件是施工过程中的指导文件,确保施工有序进行。.4材料设备清单详细要求:列出所有用于工程的材料、设备的名称、规格、数量、品牌等信息。说明:此附件是材料设备采购和验收的依据。.5施工进度报告详细要求:定期提交施工进度报告,包括施工进度、已完成工程量、存在问题等。说明:此附件是监督施工进度的重要手段。.6工程质量验收报告详细要求:包括工程质量验收结果、验收日期、验收人员等信息。说明:此附件是确保工程质量的重要依据。.7施工安全事故报告详细要求:发生安全事故后,及时提交事故报告,包括事故原因、处理措施等。说明:此附件是事故处理和预防的依据。.8付款凭证及发票详细要求:提供所有付款凭证及发票,包括付款日期、金额、用途等信息。说明:此附件是财务结算的依据。.9争议解决文件详细要求:在发生争议时,提交相关文件,包括争议原因、协商过程、解决方案等。说明:此附件是解决争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:.10违约行为及责任认定标准:.11甲方违约行为及责任认定:(1)未按合同约定支付工程进度款,应向乙方支付______(违约金比例)的违约金。示例:甲方未按合同约定在规定时间内支付工程进度款,应向乙方支付合同总价款的5%作为违约金。(2)未按合同约定提供施工图纸及设计文件,应承担相应的修复责任,并支付______(违约金比例)的违约金。示例:甲方未在规定时间内提供施工图纸及设计文件,导致乙方施工延误,应承担相应的修复责任,并支付合同总价款的3%作为违约金。.12乙方违约行为及责任认定:(1)未按合同约定完成工程,应向甲方支付______(违约金比例)的违约金。示例:乙方未按合同约定在规定时间内完成工程,应向甲方支付合同总价款的5%作为违约金。(2)在施工过程中,因自身原因导致工程质量不合格,应承担相应的修复责任,并支付______(违约金比例)的违约金。示例:乙方在施工过程中,因

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论