2025年度建筑工程施工进度管理合同

2025年度建筑工程施工进度管理合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：地址：________________________法定代表人：_________________联系电话：_________________乙方（施工单位）：地址：________________________法定代表人：_________________联系电话：_________________鉴于甲方需在_______地点建设_______项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，就施工进度管理事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______项目1.2工程地点：_______地点1.3工程规模：_______平方米（或_______立方米）1.4工程内容：_______二、施工进度要求2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3施工进度计划：（1）基础工程：_______（预计工期_______天）（2）主体工程：_______（预计工期_______天）（3）装饰装修工程：_______（预计工期_______天）（4）安装工程：_______（预计工期_______天）2.4施工进度调整：（1）如因甲方原因导致施工进度延误，甲方应承担相应责任，并按下列方式调整进度：①基础工程延误：_______②主体工程延误：_______③装饰装修工程延误：_______④安装工程延误：_______（2）如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应责任，并按下列方式调整进度：①基础工程延误：_______②主体工程延误：_______③装饰装修工程延误：_______④安装工程延误：_______三、施工进度管理3.1乙方应按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。3.2乙方应定期向甲方汇报施工进度情况，包括但不限于：（1）施工进度计划执行情况；（2）施工过程中遇到的问题及解决措施；（3）施工质量、安全情况；（4）其他需要甲方了解的情况。3.3甲方有权对施工进度进行监督检查，并对乙方提出的要求进行配合。四、违约责任4.1乙方未按施工进度计划完成工程，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金。4.2甲方未按约定提供施工条件，导致施工进度延误，应承担相应责任，并赔偿乙方损失。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。6.2本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________签订日期：_________________签订日期：_________________第二部分：第三方介入后的修正7.第三方介入概述7.1定义：本合同所称第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检验机构、检测机构、仲裁机构、法院等，以及任何其他经甲乙双方同意介入合同履行过程中的第三方。7.2责任划分：第三方介入本合同履行过程，不改变甲乙双方的权利义务关系，第三方的介入不构成对甲乙双方合同关系的变更。第三方仅就其专业职责范围内的行为承担相应的责任。7.3第三方选择：甲方和乙方应协商确定第三方，并在合同中明确第三方的名称、职责、权限和责任。7.4第三方资质：第三方应具备相应的资质和执业许可，甲方和乙方有权要求第三方提供相关证明文件。8.第三方职责8.1监理单位：（1）负责监督施工进度，确保施工按计划进行；（2）审核施工质量，确保工程质量符合国家标准和设计要求；（3）协调解决施工过程中的技术问题；（4）定期向甲方和乙方报告施工进度和质量情况。8.2设计单位：（1）根据合同要求，提供设计图纸和相关技术文件；（2）参与施工过程中的设计变更和技术咨询；（3）对施工过程中发现的设计问题提出解决方案。8.3咨询机构：（1）提供施工进度管理咨询服务；（2）协助甲方和乙方制定施工进度计划；（3）对施工进度计划进行跟踪和评估。8.4检验机构和检测机构：（1）对施工材料、设备进行检验和检测；（2）对施工过程中的关键工序进行检验和检测；（3）出具检验和检测报告。8.5仲裁机构和法院：（1）在甲乙双方发生争议时，提供仲裁或司法服务；（2）根据仲裁或法院的裁决，执行相关决定。9.第三方责任限额9.1第三方在其职责范围内，对甲方和乙方的损失承担有限责任，责任限额由甲乙双方在合同中约定。9.2第三方在履行职责过程中，因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的，应承担全部责任。9.3第三方责任限额不包括因不可抗力、甲方或乙方的过错等原因造成的损失。10.第三方介入费用的承担10.1第三方介入费用由甲方和乙方按照合同约定分担。10.2第三方介入费用包括但不限于：第三方服务费、检验检测费、仲裁费、司法费等。10.3第三方介入费用应在合同中明确，并在合同履行过程中支付。11.第三方变更和终止11.1甲乙双方协商一致，可以更换第三方。11.2第三方因故无法继续履行职责，应提前通知甲乙双方，并协商解决后续事宜。11.3第三方在合同履行期间终止职责，应承担相应的责任。12.第三方与其他各方的沟通12.1第三方应与甲乙双方保持密切沟通，及时报告相关情况。12.2第三方应遵守甲乙双方的保密协议，不得泄露甲乙双方的商业秘密。12.3第三方在履行职责过程中，如需与甲乙双方的其他相关方沟通，应取得甲乙双方的同意。13.本合同未尽事宜，甲乙双方可根据实际情况另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸及技术文件要求：提供完整的设计图纸及技术文件，确保符合国家相关标准和规范。说明：设计图纸及技术文件是施工的重要依据，应确保其准确性和完整性。2.施工组织设计要求：详细说明施工方案、进度安排、资源配置等，确保施工过程的顺利进行。说明：施工组织设计是施工管理的核心文件，应全面、具体地规划施工活动。3.施工进度计划要求：包括详细的施工进度安排，包括各阶段的工期、关键节点等。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的依据，应合理、科学地制定。4.施工合同及附件要求：包括本合同及其附件，如合同变更、补充协议等。说明：合同及附件是双方权利义务关系的法律文件，应妥善保管。5.施工过程中的检验报告要求：包括材料、设备、工序等检验报告，确保施工质量。说明：检验报告是施工质量的见证，应真实、客观地反映检验结果。6.施工过程中的变更通知要求：包括因设计变更、工程量变更等引起的变更通知。说明：变更通知是施工过程中的重要信息，应及时传递给各方。7.施工过程中的付款凭证要求：包括工程款支付、材料款支付等凭证，确保资金流转。说明：付款凭证是资金管理的依据，应妥善保管。8.施工过程中的安全事故报告要求：包括事故发生的时间、地点、原因、损失等，确保安全事故的处理。说明：安全事故报告是事故处理的依据，应详细、准确。9.施工过程中的质量问题报告要求：包括质量问题的发现、原因、处理措施等，确保工程质量。说明：质量问题报告是质量问题处理的依据，应客观、真实。10.施工过程中的环境保护和文明施工措施要求：包括环境保护和文明施工的具体措施，确保施工过程的绿色、文明。说明：环境保护和文明施工措施是社会责任的体现，应严格执行。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时提供施工条件或资料。责任认定：每延误一天，向乙方支付_______元违约金；如造成乙方损失，甲方应赔偿乙方损失。示例：甲方未按约定提供场地，导致乙方无法按计划施工，乙方有权要求甲方支付违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按施工进度计划完成工程。责任认定：每延误一天，向甲方支付_______元违约金；如造成甲方损失，乙方应赔偿甲方损失。示例：乙方未按计划完成主体工程，导致工程延期，乙方有权要求甲方支付违约金。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：第三方在履行职责过程中出现重大失误或违法行为。责任认定：第三方