个人建企业厂房合同范本

个人建企业厂房合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方需要建设企业厂房以满足其生产经营需求，乙方愿意为甲方提供建厂服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、建厂地点及面积

1.建厂地点：__________（具体地址）

2.建厂面积：__________（平方米）

二、建厂内容

1.厂房主体结构：__________

2.厂房配套设施：__________

三、建厂工期

1.工期：__________（自合同签订之日起至竣工之日止）

2.竣工验收：__________

四、工程造价

1.工程造价：__________（人民币大写：_______元整）

2.付款方式：__________

五、双方责任

1.甲方责任：

（1）提供建厂所需土地及地上附着物；

（2）按时支付工程款；

（3）负责工程验收及办理相关手续；

（4）承担因自身原因导致的工程延误责任。

2.乙方责任：

（1）按照甲方要求，按时、保质、保量完成建厂任务；

（2）在工程过程中，严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工；

（3）对施工过程中产生的垃圾和废弃物负责处理；

（4）承担因自身原因导致的工程延误责任。

六、违约责任

1.甲方未按时支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金；

2.乙方未按时完成建厂任务，应向甲方支付_______%的违约金；

3.任何一方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

九、附件

1.土地使用权证复印件；

2.建设工程规划许可证复印件；

3.建设工程施工许可证复印件；

4.建设工程竣工验收报告；

5.其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

丙方（以下简称“丙方”）：

鉴于甲方拟在__________地区建设企业厂房，以满足其生产经营需求，乙方愿意为甲方提供建厂服务，丙方作为第三方投资主体，同意参与该项目的投资与建设。为明确各方权利义务，经友好协商，达成如下协议：

一、建厂地点及面积

1.建厂地点：__________（具体地址）

2.建厂面积：__________（平方米）

二、建厂内容

1.厂房主体结构：__________

2.厂房配套设施：__________

三、建厂工期

1.工期：__________（自合同签订之日起至竣工之日止）

2.竣工验收：__________

四、工程造价

1.工程造价：__________（人民币大写：_______元整）

2.付款方式：__________

五、各方责任

1.甲方责任：

（1）负责取得建厂所需土地及地上附着物使用权；

（2）负责办理工程相关审批手续；

（3）负责按时支付工程款；

（4）负责工程验收及办理竣工备案手续；

（5）承担因自身原因导致的工程延误责任；

（6）享有丙方投资收益及厂房所有权。

2.乙方责任：

（1）按照甲方要求，按时、保质、保量完成建厂任务；

（2）在工程过程中，严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工；

（3）对施工过程中产生的垃圾和废弃物负责处理；

（4）承担因自身原因导致的工程延误责任；

（5）保证工程质量和安全，确保工程按时竣工。

3.丙方责任：

（1）按约定出资参与项目投资；

（2）承担因投资不足导致的工程延误责任；

（3）享有投资收益及厂房部分所有权；

（4）承担因自身原因导致的投资损失责任。

六、甲方权利

1.甲方有权要求乙方按照约定时间和质量完成建厂任务；

2.甲方有权要求丙方按约定出资参与项目投资；

3.甲方有权监督工程进度和质量；

4.甲方有权要求乙方和丙方在工程过程中遵守国家法律法规和行业标准；

5.甲方有权在工程竣工后取得厂房所有权。

七、乙方违约及限制条款

1.乙方未按时完成建厂任务，应向甲方支付_______%的违约金；

2.乙方工程质量不符合约定标准，应承担相应的赔偿责任；

3.乙方在工程过程中发生安全事故，应承担相应责任；

4.乙方违反合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任；

5.乙方不得将工程转包或分包给不具备相应资质的单位。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

十、附件

1.土地使用权证复印件；

2.建设工程规划许可证复印件；

3.建设工程施工许可证复印件；

4.建设工程竣工验收报告；

5.其他相关文件。

十一、第三方介入的意义和目的

丙方的介入旨在通过资金投入，降低甲方的融资成本，同时引入专业管理经验，提高工程质量和效率。丙方作为投资主体，享有投资收益及厂房部分所有权，有助于项目整体风险的分散。

十二、甲方为主导的目的和意义

甲方作为项目的发起者和主导者，拥有项目所有权和经营权，确保项目的顺利进行。甲方通过合同条款，保障自身权益，同时通过引入丙方和乙方，实现资源共享，降低风险，提高项目成功率。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：__________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

丙方（以下简称“丙方”）：

鉴于甲方拟在__________地区进行土地开发，乙方作为土地开发商，愿意承担土地开发项目，丙方作为第三方投资主体，同意参与项目的投资。为明确各方权利义务，经友好协商，达成如下协议：

一、开发地点及范围

1.开发地点：__________（具体地址）

2.开发范围：__________（具体范围）

二、开发内容

1.土地平整及基础设施建设；

2.配套设施建设，包括但不限于道路、绿化、水电供应等。

三、开发工期

1.工期：__________（自合同签订之日起至竣工之日止）

2.竣工验收：__________

四、投资总额及资金来源

1.投资总额：__________（人民币大写：_______元整）

2.资金来源：丙方投资比例__________%，乙方自筹资金__________%。

五、各方责任

1.甲方责任：

（1）提供土地开发所需土地使用权；

（2）协助办理相关审批手续；

（3）按约定支付开发款项；

（4）在开发完成后，乙方应将其土地开发成果转移给甲方；

（5）承担因自身原因导致的工程延误责任。

2.乙方责任：

（1）按照甲方要求，负责土地开发项目的实施；

（2）确保开发工程的质量和进度；

（3）在工程过程中，严格遵守国家相关法律法规和行业标准；

（4）承担因自身原因导致的工程延误责任；

（5）在开发完成后，乙方应保证土地开发成果符合甲方要求。

3.丙方责任：

（1）按照约定比例出资参与项目投资；

（2）承担因投资不足导致的工程延误责任；

（3）享有投资收益及部分土地开发成果的权益；

（4）承担因自身原因导致的投资损失责任。

六、乙方权利

1.乙方有权要求甲方按时支付开发款项；

2.乙方有权要求丙方按时足额出资；

3.乙方有权监督工程进度和质量；

4.乙方有权要求甲方和丙方在开发过程中遵守国家法律法规和行业标准；

5.乙方有权在开发完成后获得甲方支付的开发成果。

七、甲方违约及限制条款

1.甲方未按时支付开发款项，应向乙方支付_______%的违约金；

2.甲方违反合同约定，导致工程延误，应承担相应的赔偿责任；

3.甲方不得以任何理由单方面解除合同，如需解除，应提前__________天书面通知乙方；

4.甲方不得干预乙方的正常施工和经营活动；

5.甲方不得利用其地位影响丙方的投资决策。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

十、附件

1.土地使用权证复印件；

2.建设工程规划许可证复印件；

3.建设工程施工许可证复印件；

4.投资协议；

5.其他相关文件。

十一、乙方为主导的目的和意义

乙方作为主导方，通过合同条款的设定，保障自身在项目开发过程中的权益，确保项目按预期进度和标准完成。乙方通过控制项目进度和成本，实现自身的经济效益，并通过与甲丙双方的协商，实现多方共赢。

十二、弱化甲方为主导的意义和目的