2025年度建筑工程合同索赔处理与执行范本

2025年度建筑工程合同索赔处理与执行范本本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就2025年度建筑工程合同索赔处理与执行事宜，达成如下协议：一、合同背景3.双方经协商一致，签订本合同，对2025年度建筑工程合同索赔处理与执行事宜进行约定。二、索赔处理原则1.甲方应严格按照国家有关法律法规、行业标准和合同约定，履行合同义务。2.乙方在施工过程中，如因甲方原因造成工程延误、损失或质量不合格，有权向甲方提出索赔。（1）索赔事件应具有客观性、合法性、合理性。（2）索赔金额应合理、公正。（3）索赔处理应及时、高效。三、索赔申请与处理1.乙方在发现索赔事件后，应在事件发生之日起_______日内向甲方提出索赔申请。2.甲方应在收到索赔申请之日起_______日内，对索赔申请进行审核，并作出答复。（1）索赔事件发生的时间、地点、原因及对工程的影响。（2）索赔依据，包括相关法律法规、行业标准和合同约定。（3）索赔金额及计算方法。4.甲方审核索赔申请后，如认为索赔事件符合本合同约定，应在_______日内与乙方协商确定索赔金额。5.如甲方对索赔申请有异议，应在_______日内向乙方提出，双方应协商解决。6.如双方协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。四、索赔执行1.甲方在确定索赔金额后，应在_______日内将索赔款项支付给乙方。2.乙方收到索赔款项后，应在_______日内将索赔款项用于工程款支付或用于弥补损失。3.如甲方未按约定支付索赔款项，乙方有权依法采取措施，包括但不限于暂停施工、解除合同等。五、争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。2.如协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。六、其他1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______签订日期：_______甲方（施工单位）负责人（签字）：_______乙方（建设单位）负责人（签字）：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、审计机构、法律顾问、仲裁机构等。2.第三方的介入应当是基于甲乙双方的一致同意，且第三方应具备相应的资质和能力。二、第三方介入的情形1.甲方或乙方在索赔处理过程中，对索赔事件的认定或处理结果存在争议。2.甲乙双方在合同履行过程中，需要第三方提供专业意见或技术支持。3.法律法规或合同约定需要第三方介入的情形。三、第三方介入的程序1.甲方或乙方提出第三方介入的申请，并说明介入的原因和目的。2.甲乙双方共同协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方选择、职责范围、费用承担等。3.甲方或乙方与第三方签订相关协议，明确各方的权利义务。四、第三方责任限额1.第三方在介入过程中，因其自身原因导致的错误意见或技术支持，导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，但不得超过合同总价的_______%。3.如第三方责任限额不足以弥补损失，甲乙双方有权要求第三方承担超出部分的责任。五、第三方权利与义务1.第三方有权根据甲乙双方提供的资料和情况，独立开展调查、评估和咨询工作。2.第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。3.第三方应按照甲乙双方的要求，按时完成相关工作，并提交相关报告。4.第三方在介入过程中，如发现甲乙双方存在违法行为，有权向有关部门报告。六、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方作为甲方的技术支持或咨询服务提供者，应服从甲方的管理。（2）第三方在执行任务过程中，如对甲方造成损失，甲方有权要求第三方承担相应责任。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方作为乙方的技术支持或咨询服务提供者，应服从乙方的管理。（2）第三方在执行任务过程中，如对乙方造成损失，乙方有权要求第三方承担相应责任。3.第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方在介入过程中，应公平、公正地处理甲乙双方的争议。（2）第三方在执行任务过程中，如对甲乙双方造成损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应责任。七、第三方介入的费用承担1.第三方介入的费用由甲乙双方按照协议约定承担。2.如协议未约定，甲乙双方应按照公平、合理的原则分担费用。3.第三方介入的费用包括但不限于咨询费、评估费、调查费等。八、第三方介入的期限1.第三方介入的期限由甲乙双方在第三方介入协议中约定。2.如协议未约定，第三方介入的期限一般不超过_______日。九、第三方介入的终止1.第三方介入期间，如甲乙双方达成一致意见，可终止第三方介入。2.第三方介入期间，如第三方因自身原因无法继续履行职责，应提前_______日通知甲乙双方，并协商确定替代方案。3.第三方介入期间，如甲乙双方或第三方违反本合同约定，另一方有权终止第三方介入。4.第三方介入终止后，甲乙双方应按照协议约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同书：详细列明甲乙双方的权利义务，工程范围、工期、质量标准、价格条款等。2.索赔申请报告：包含索赔事件发生的时间、地点、原因、影响、依据、索赔金额及计算方法等。3.第三方介入协议：明确第三方介入的具体事宜，包括第三方选择、职责范围、费用承担等。4.调查报告：第三方在介入过程中，对索赔事件进行的调查结果和分析。5.评估报告：第三方对索赔事件进行的评估结果，包括对损失金额的认定。6.法律意见书：第三方提供的法律意见，对索赔事件的法律依据和可行性进行分析。7.支付凭证：包括工程款支付凭证、索赔款项支付凭证等。8.其他相关文件：如施工图纸、工程进度表、验收报告等。详细要求和说明：所有附件应真实、完整、准确，并与合同内容相符。附件应由甲乙双方签字（或盖章）确认。附件作为合同的一部分，具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定支付工程款，责任认定：甲方应支付违约金，并承担逾期付款的利息。（2）未按合同约定提供施工图纸，责任认定：甲方应赔偿因图纸延误造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定完成工程，责任认定：乙方应赔偿因工期延误造成的损失。（2）工程质量不合格，责任认定：乙方应修复或返工，并赔偿因质量不合格造成的损失。（3）未按合同约定进行索赔处理，责任认定：乙方应承担因未及时处理索赔造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定：（1）提供错误意见或技术支持，责任认定：第三方应赔偿因错误意见或技术支持造成的损失。（2）未按约定完成工作，责任认定：第三方应承担因未按时完成工作造成的损失。示例说明：1.甲方违约示例：甲方未按合同约定在约定时间内支付工程款，导致乙方无法正常施工。乙方提出索赔，甲方