2025年度生态旅游区基础设施建设施工合同

2025年度生态旅游区基础设施建设施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度生态旅游区基础设施建设施工合同甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________鉴于甲方需要对生态旅游区进行基础设施建设，乙方愿意承接该施工项目，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________4.工程内容：_________________________5.工程预算：_________________________6.工期要求：_________________________二、工程承包方式1.乙方以_________________________方式承包该工程。2.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、技术规范和设计要求进行施工。三、施工准备1.乙方应在接到工程开工通知书后_________________________日内，完成施工准备工作。2.乙方应提交施工组织设计、施工方案、施工进度计划等相关资料。3.乙方应负责办理施工所需的各项手续，包括但不限于安全生产许可证、建筑许可证等。四、施工进度与质量1.乙方应按合同约定的工期完成施工任务。2.乙方应确保工程质量达到国家规定的质量标准。3.乙方应按照施工进度计划进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任。五、工程款支付1.工程款支付方式：_________________________2.甲方在工程完工验收合格后_________________________日内支付工程款总额的_________________________。3.乙方提交结算资料后_________________________日内，甲方支付剩余工程款。六、工程验收1.工程验收标准：_________________________2.工程验收程序：_________________________3.工程验收时间：_________________________七、违约责任1.乙方如未按合同约定的时间完成施工，每延误一日，应向甲方支付_________________________元违约金。2.乙方如因施工质量问题导致工程损坏，应承担修复责任，并赔偿甲方损失。3.甲方如未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付_________________________元违约金。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________甲方代表（签字）：_________________________乙方代表（签字）：_________________________签订日期：_________________________附件：1.施工图纸2.技术规范3.设计要求4.施工组织设计5.施工方案6.施工进度计划7.其他相关资料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲方（建设单位）和乙方（施工单位）以外的任何个人、企业、组织或机构，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。二、第三方介入的适用范围1.本合同约定的第三方介入适用于施工过程中，包括但不限于工程设计变更、材料采购、施工监理、质量检测、安全管理等方面。2.第三方介入需经甲方同意，并签订相应的合作协议。三、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任限额，应根据其合作协议中约定的责任范围和责任限额执行。2.若第三方在履行协议过程中造成甲方或乙方损失，其责任限额应不超过合作协议中约定的数额。3.若第三方责任超出协议约定的限额，超出部分由甲方和乙方共同承担。四、第三方责任划分1.第三方在履行协议过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担相应责任。2.若第三方责任与甲方或乙方责任交叉，应根据各自责任的大小，分别承担相应的责任。3.甲方和乙方应就第三方责任事项进行协商，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、第三方权利1.第三方有权根据合作协议，对施工过程进行监督、检查、验收。2.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的技术资料、施工图纸等。3.第三方有权在协议约定范围内，对施工过程提出建议和意见。六、第三方义务1.第三方应按照合作协议，履行相应的监督、检查、验收职责。2.第三方应保证其提供的技术资料、施工图纸等真实、准确、完整。3.第三方应配合甲方和乙方，共同确保施工进度和质量。七、第三方变更1.任何一方要求变更第三方，应提前通知对方，并经对方同意。2.变更第三方后，原第三方与甲方、乙方签订的合作协议自动失效，新第三方应与甲方、乙方重新签订合作协议。八、第三方退出1.第三方在履行协议过程中，如因自身原因退出，应提前通知甲方和乙方，并按照合作协议办理相关手续。2.第三方退出后，甲方和乙方应就其遗留问题进行协商，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、争议解决1.双方在履行协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：_________________________乙方（施工单位）：_________________________甲方代表（签字）：_________________________乙方代表（签字）：_________________________签订日期：_________________________附件：1.第三方合作协议2.第三方资质证明文件3.第三方责任限额协议4.其他相关资料第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求：包含施工区域的总平面图、立面图、剖面图、详细节点图等，确保图纸清晰、完整、准确。说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，乙方在施工前需仔细核对图纸，确保施工符合设计要求。2.技术规范详细要求：列出施工过程中需遵循的国家、行业及地方技术规范，确保施工质量符合标准。说明：技术规范是保证工程质量的重要保障，乙方应严格按照规范进行施工。3.设计要求详细要求：明确设计意图、功能要求、材料要求、施工工艺等，确保施工过程中各项指标达到设计预期。说明：设计要求是施工的直接依据，乙方应充分理解并严格执行。4.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置、安全管理措施等，确保施工有序进行。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，乙方应按照设计进行施工。5.施工方案详细要求：针对具体工程，制定详细的施工方法、施工工艺、施工顺序等，确保施工顺利进行。说明：施工方案是施工过程中的具体指导，乙方应严格按照方案执行。6.施工进度计划详细要求：列出各阶段施工的时间节点、工作量、资源需求等，确保施工按计划进行。说明：施工进度计划是监控施工进度的依据，乙方应确保进度计划得到有效执行。7.安全生产许可证详细要求：提供乙方安全生产许可证的复印件，确保施工过程中的安全生产。说明：安全生产许可证是施工企业进行施工的必要条件，乙方应具备相关许可证。8.建筑许可证详细要求：提供乙方建筑许可证的复印件，确保施工合法合规。说明：建筑许可证是施工企业进行施工的必要条件，乙方应具备相关许可证。9.第三方合作协议详细要求：明确第三方在施工过程中的权利、义务、责任范围及责任限额等。说明：第三方合作协议是明确第三方责任的重要文件，双方应充分协商并签订。10.第三方资质证明文件详细要求：提供第三方资质证明文件的复印件，确保第三方具备相应的资质和能力。说明：第三方资质证明文件是确保第三方能力的重要依据，双方应认真核实。11.第三方责任限额协议详细要求：明确第三方责任限额，确保在发生事故时，各方损失得到合理补偿。说明：第三方责任限额协议是明确第三方责任的重要文件，双方应充分协商并签订。12.其他相关资料详细要求：根据合同需要，提供其他相关资料，如地质勘察报告、材料检验报告等。说明：其他相关资料是确保施工顺利进行的重要依据，双方应积极配合提供。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准：每延误一日，乙方应向甲方支付_________________________元违约金。示例：若合同约定工期为120天，实际工期为150天，乙方应支付30天的违约金。2.违约行为：乙方在施工过程中造成工程质量不合格。责任认定标准：乙方应承担修复责任，并赔偿甲方损失。示例：若乙方施工的某部分工程经检测不合格，乙方应负责修复，并赔偿甲方因此产生的损失。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：每延误一日，甲方应向乙方支付_________________________元违约金。示例：若合同约定支付工程款的时间为施工完成后的30天内，实际支付时间为40天，甲方应支付10天的违约金。4.违约行为：第三方在履行协议过程中造成甲方或乙方损失。责任认定标准：根据第三方合作协议中约定的责任限额和责任范围，由第三方承担相应责任。示例：若第三方在施工过程中因操作失误