2025年度智能电网建设工程项目合同策划书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度智能电网建设工程项目合同策划书本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方计划在______年______月______日启动的智能电网建设工程项目，乙方愿意按照甲方的要求进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：2025年度智能电网建设工程项目2.项目地点：____________________3.项目规模：____________________4.项目总投资：____________________5.项目建设周期：______年______月______日至______年______月______日二、工程内容（1）输电线路建设（2）变电站建设（3）配电线路建设（4）电力设施建设（5）智能化系统建设2.工程质量要求：按照国家相关标准和规范执行，确保工程质量达到优良等级。三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币______元整（大写：____________________）2.支付方式：（1）合同签订后，乙方提交工程预付款，金额为合同价款的_____%，即人民币______元整。（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方按照实际完成工程量及合同约定比例支付进度款。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_____%，即人民币______元整。（4）质保金为合同价款的_____%，即人民币______元整，在质保期满后无质量问题退还。四、工期及延误责任1.工期：自合同签订之日起______个月。2.乙方应严格按照合同约定的时间节点完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。3.如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决，合理调整工期。五、工程验收及保修1.工程验收：工程完工后，甲方组织相关单位进行验收，验收合格后方可投入使用。2.工程保修：自工程竣工验收合格之日起______年内，乙方对工程承担保修责任。六、违约责任1.甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付_____%的违约金。（2）甲方未按合同约定提供施工条件，导致工期延误，应承担相应的责任。2.乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付_____%的违约金。（2）乙方未按合同约定保证工程质量，造成损失的，应承担相应的责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检测机构、材料供应商、设备供应商、施工队伍等。二、第三方介入的目的1.设计单位：负责项目的设计工作，确保设计方案的合理性和可行性。2.监理单位：负责对工程施工过程进行监督，确保工程质量、进度和投资控制。3.咨询机构：提供项目策划、管理、技术等方面的咨询服务。4.检测机构：对施工过程中的材料、设备、工程实体等进行检测，确保质量符合要求。5.材料供应商、设备供应商：提供项目所需的材料、设备，确保其质量、数量和交付时间。6.施工队伍：负责具体的施工工作，按照设计图纸和施工规范进行施工。三、第三方责任限额1.设计单位：因设计原因导致的工程质量问题，设计单位应承担相应的责任，但责任限额不超过合同价款的_____%。2.监理单位：因监理原因导致的工程质量问题，监理单位应承担相应的责任，但责任限额不超过合同价款的_____%。3.咨询机构：因咨询服务导致的项目损失，咨询机构应承担相应的责任，但责任限额不超过合同价款的_____%。4.检测机构：因检测原因导致的工程质量问题，检测机构应承担相应的责任，但责任限额不超过合同价款的_____%。5.材料供应商、设备供应商：因材料、设备质量问题导致的工程质量问题，供应商应承担相应的责任，但责任限额不超过合同价款的_____%。6.施工队伍：因施工原因导致的工程质量问题，施工队伍应承担相应的责任，但责任限额不超过合同价款的_____%。四、第三方介入的程序1.甲方在项目启动前，应向乙方提供第三方介入的相关资料，包括第三方资质、责任范围、责任限额等。2.乙方应在接到甲方提供的资料后，与第三方进行协商，明确各自的权利、义务和责任。3.甲方、乙方和第三方应签订相应的合作协议，明确各方的责任和义务。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与乙方之间的合同关系不变，甲方对乙方负责，乙方对甲方负责。2.第三方与甲方、乙方之间的关系为委托关系，第三方对甲方或乙方负责。3.第三方在履行职责过程中，如需与甲方或乙方进行沟通，应通过乙方进行。4.第三方在履行职责过程中，如发现甲方或乙方存在违约行为，应向甲方或乙方提出，甲方或乙方应在接到通知后______日内予以答复。六、第三方介入的变更1.甲方如需更换第三方，应提前______个工作日通知乙方，并书面确认。2.乙方在接到甲方通知后，应与新的第三方进行协商，明确各自的权利、义务和责任。3.新的第三方应在接到甲方通知后______个工作日内，与甲方、乙方签订相应的合作协议。七、第三方介入的终止1.如第三方在履行职责过程中，出现重大违约行为，甲方有权终止其介入。2.第三方在履行职责过程中，如因自身原因无法继续履行职责，应提前______个工作日通知甲方、乙方，并书面确认。3.甲方、乙方在接到通知后，应与第三方协商解决，如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、第三方介入的费用1.第三方介入的费用由甲方承担，费用标准按照市场行情或双方协商确定。2.甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付第三方介入的预付款。3.第三方介入的费用，在项目完成后，按照实际发生情况进行结算。九、本条款的效力本条款作为本合同的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：______年______月______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告要求：详细阐述项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、经济效益等。说明：本附件作为项目决策依据，需经甲方、乙方及相关主管部门审核批准。2.附件二：设计文件要求：包括但不限于项目设计图纸、施工方案、设备选型、材料清单等。说明：设计文件需符合国家相关标准和规范，由设计单位提供。3.附件三：施工组织设计要求：包括但不限于施工方案、进度计划、资源配置、安全管理等。说明：施工组织设计需经甲方、乙方及相关主管部门审核批准。4.附件四：监理大纲要求：包括但不限于监理范围、监理内容、监理方法、监理标准等。说明：监理大纲需经甲方、乙方及相关主管部门审核批准。5.附件五：合同协议书要求：详细列明合同双方的权利、义务和责任。说明：本附件为合同主体，双方应严格按照约定履行。6.附件六：第三方合作协议要求：详细列明第三方介入的项目内容、责任范围、费用标准等。说明：第三方合作协议需经甲方、乙方及相关第三方审核批准。7.附件七：工程验收报告要求：详细记录工程验收过程、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：工程验收报告需经甲方、乙方及相关主管部门审核批准。8.附件八：工程质量保证书要求：详细列明工程质量保证措施、质量承诺、保修期限等。说明：工程质量保证书需由施工队伍提供。9.附件九：工程进度报告要求：详细记录工程进度、已完成工程量、存在问题及整改措施等。说明：工程进度报告需定期提交给甲方。10.附件十：工程结算报告要求：详细记录工程结算依据、结算金额、付款时间等。说明：工程结算报告需经甲方、乙方及相关主管部门审核批准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：a.未按合同约定支付工程款；b.未按合同约定提供施工条件；c.未按合同约定组织验收；d.未按合同约定承担保修责任。乙方违约行为：a.未按合同约定完成工程；b.工程质量不符合约定；c.工程进度不符合约定；d.未按合同约定承担保修责任。第三方违约行为：a.未按合同约定履行职责；b.质量不符合约定；c.进度不符合约定；d.未按合同约定承担相应责任。2.责任认定标准：甲方违约责任：a.未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付_____%的违约金；b.未按合同约定提供施工条件，导致工期延误，应承担相应的责任。乙方违约责任：a.未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付_____%的违约金；b.工程质量不符合约定，应承担相应的责任；c.工程进度不符合约定，应承担相应的责任；d.未按合同约定承担保修责任，应承担相应的责任。第三方违约责任：a.未按合同约定履行职责，应承担相应的责任；b.质量不符合约定，应承担相应的责任；c.进度不符合约定，应承担相应的责任；d.未按合同约定承担相应责任，应承担相应的