2025年度数据中心冷却系统机电施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心冷却系统机电施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度数据中心冷却系统机电施工合同甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方数据中心冷却系统机电施工项目达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目内容：数据中心冷却系统机电安装及调试1.4项目投资总额：人民币______万元整（大写：______元整）第二条合同工期2.1本合同工期为______个月，自______年______月______日起至______年______月______日止。第三条工程质量标准3.1本工程必须按照国家现行的相关标准、规范及设计图纸进行施工。3.2工程质量标准为：一次性验收合格。第四条工程进度4.1乙方应按照施工组织设计及进度计划进行施工。4.2乙方应在每月底前向甲方报送当月工程进度报表。第五条工程费用及支付5.1工程费用总额为人民币______万元整（大写：______元整）。5.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的______%作为预付款；（2）工程完工验收合格后，甲方支付合同总价的______%；（3）工程保修期满后，甲方支付合同总价的______%。5.3付款时间：按实际完成工程量及质量验收结果，甲方在收到乙方提交的付款申请及相关资料后______日内支付。第六条材料供应6.1甲方负责提供本工程所需的全部材料。6.2乙方在材料到货后，应及时验收并办理入库手续。6.3乙方在施工过程中，如需更换材料，应经甲方同意。第七条施工现场管理7.1乙方应按照国家有关施工现场管理规定，对施工现场进行管理。7.2乙方应确保施工现场的安全、文明施工。第八条保修与维护8.1乙方在工程保修期内，应负责工程的保修与维护。8.2保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为______年。第九条违约责任9.1甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付______%的违约金；（2）甲方擅自变更工程内容或设计图纸，造成乙方损失的，应承担相应责任。9.2乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定完成工程任务的，应向甲方支付______%的违约金；（2）乙方施工过程中出现质量问题，造成甲方损失的，应承担相应责任。第十条争议解决10.1本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交______仲裁委员会仲裁。第十一条合同生效及其他11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，参与本合同项目实施过程中，提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。（1）工程监理单位：负责对施工过程进行监督、检查，确保工程质量符合合同约定。（2）设计单位：负责提供工程设计图纸和技术咨询服务。（3）材料供应商：负责提供符合质量标准的工程材料。（4）检测机构：负责对工程材料、设备进行检测，确保其符合相关标准。（5）验收单位：负责对工程进行竣工验收，确认工程质量合格。二、第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.2第三方责任限额如下：（1）工程监理单位：赔偿金额不超过合同总价的______%。（2）设计单位：赔偿金额不超过合同总价的______%。（3）材料供应商：赔偿金额不超过合同总价的______%。（4）检测机构：赔偿金额不超过合同总价的______%。（5）验收单位：赔偿金额不超过合同总价的______%。三、第三方责权利划分3.1第三方责任：（1）第三方应按照合同约定，履行相应的专业服务、咨询、监理、检测、验收等职责。（2）第三方应确保其提供的服务符合国家相关法律法规、标准及合同约定。（3）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方权利：（1）第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。（2）第三方有权要求甲方提供必要的资料和条件，以完成其职责。（3）第三方有权对甲方提供的资料和条件进行审核，确保其符合要求。3.3第三方义务：（1）第三方应按照合同约定，按时完成其职责。（2）第三方应确保其提供的服务质量，对出现的问题及时整改。（3）第三方应配合甲乙双方的工作，共同推进项目实施。四、第三方介入程序4.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方资质、服务内容、费用等事项达成一致。4.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各方的权利、义务和责任。4.3第三方介入过程中，甲乙双方应定期召开协调会议，及时沟通项目进展情况，解决存在的问题。五、第三方变更与退出5.1如第三方因自身原因无法继续履行职责，应提前______日通知甲乙双方，并推荐合格的替代方。5.2如第三方被甲乙双方解除合作协议，应立即退出本项目，并承担相应的责任。5.3第三方退出后，甲乙双方应就退出后的工作安排进行协商，确保项目顺利进行。六、其他6.1本合同中涉及第三方的内容，甲乙双方应严格按照本部分规定执行。6.2本部分内容为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。6.3本部分如有未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明工程项目的具体内容、数量、单价及总价，作为工程款支付依据。2.施工组织设计：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。3.设计图纸及技术文件：包括施工图纸、技术规范、材料清单等。4.工程验收报告：包括工程验收记录、验收结论、验收日期等。5.材料检验报告：包括材料质量检验结果、检验日期等。6.设备检验报告：包括设备质量检验结果、检验日期等。8.工程变更单：包括工程变更内容、原因、变更后的工程量及费用等。9.付款申请及支付凭证：包括付款申请表、银行支付凭证等。10.第三方合作协议：包括第三方资质证明、服务内容、费用、责任划分等。11.工程保修单：包括保修范围、保修期限、保修责任等。12.争议解决协议：包括争议解决方式、仲裁机构等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定支付工程款。责任认定：甲方应向乙方支付______%的违约金，并承担乙方因此造成的损失。违约行为：擅自变更工程内容或设计图纸。责任认定：甲方应承担乙方因此造成的额外费用和损失。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定完成工程任务。责任认定：乙方应向甲方支付______%的违约金，并承担因此造成的损失。违约行为：施工过程中出现质量问题。责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定履行职责。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，并赔偿甲方因此造成的损失。违约行为：提供的服务不符合国家相关法律法规、标准及合同约定。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方停工，乙方因此造成损失人民币______元。根据合同约定，甲方应向乙方支付人民币______元的违约金，