2025北京市建设工程劳务合同的模板

合同编号：合同各方：名称：地址：法定代表人：联系电话：名称：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需要，拟聘请乙方提供劳务；乙方愿意接受甲方的聘请，为甲方提供劳务。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条劳务内容（1）（2）（3）1.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和施工要求，完成约定的劳务内容。第二条劳务费用2.1双方确认，本合同的劳务费用为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方完成约定的劳务内容后，甲方应当按照本合同约定的时间和方式支付劳务费用。第三条工期3.1双方确认，本合同的工期为年月日至年月日。3.2乙方应当按照约定的工期完成劳务内容。如乙方原因导致工期延误，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。第四条乙方的义务4.1乙方应当按照甲方的要求，提供合格的劳务人员。4.2乙方应当保证提供劳务人员的技能和经验，确保劳务人员能够胜任约定的劳务内容。4.3乙方应当保证提供劳务人员的人身安全，并承担由此产生的全部责任。4.4乙方应当负责劳务人员的工资、福利和劳动保护。第五条甲方的义务5.1甲方应当按照约定支付劳务费用，不得无故拖欠或延迟支付。5.2甲方应当提供乙方施工所需的现场、设备、材料等必要条件。5.3甲方应当协助乙方解决施工过程中遇到的问题，确保工程的顺利进行。第六条保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、经营秘密等，应当予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2乙方未按照约定完成劳务内容的，甲方有权按照约定向乙方追究违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。8.2双方同意，争议解决的方式为仲裁，仲裁机构为北京市仲裁委员会。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工期终止之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》等。解决办法：双方应确保合同内容符合法律法规的要求，如有疑问，可咨询专业法律顾问。2.双方应确保所提供的合同信息真实、准确、完整，不得有虚假陈述或误导。解决办法：双方应对提供的信息进行核实，如有虚假或误导，应及时更正，并承担相应责任。3.合同的变更、解除或终止，应遵循法律法规和合同约定的程序。解决办法：双方可通过协商一致，签订书面协议变更、解除或终止合同，并按照约定履行相关手续。4.双方应妥善保管合同及相关文件，避免泄露对方商业秘密。解决办法：双方应采取适当措施，确保合同及相关文件的安全，如发生泄露，应立即采取补救措施，并承担相应责任。5.双方在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉，或提交仲裁机构仲裁。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担合同义务，享有合同权利的一方。2.乙方：指承担合同义务，享有合同权利的一方。3.劳务：指乙方按照甲方的要求，提供的非雇佣性质的劳动服务。4.劳务费用：指乙方提供劳务所产生的费用，包括劳务人员的工资、福利、劳动保护等。5.工期：指双方约定的完成劳务内容的时间。6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约赔偿。7.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值，能为权利人带来经济利益的信息。8.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。9.有管辖权的人民法院：指根据中国法律规定，具有审理合同争议案件权限的人民法院。应用场合：1.适用于北京市范围内的各类建设工程项目，包括但不限于建筑施工、装修装饰、基础设施建设等。2.适用于甲方为建设工程项目业主或开发商，乙方为提供劳务的个体工商户、企业或其他组织。3.适用于双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，就劳务提供事宜进行的合同签订。补充条款：1.劳务人员管理：乙方应确保提供的劳务人员具备合格的技能和经验，且年满18周岁，符合国家相关法律法规规定的就业条件。2.劳务人员培训：乙方应对劳务人员进行必要的培训和安全教育，确保其了解并遵守施工现场的安全规章制度。3.劳务人员更换：如乙方提供的劳务人员不符合约定或甲方要求，甲方有权要求乙方更换。4.保险事宜：乙方应为其劳务人员购买工伤保险，并承担相应费用。5.不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担责任。但双方应尽快协商，采取措施减轻损失。6.合同的转让：未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。7.审计监督：双方应接受政府审计、监督部门的依法审计和监督。附件列表：1.乙方提供的劳务人员名单及其身份