共同建屋合同范本

共同建屋合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就共同建屋事宜达成如下协议：

一、建屋地点及范围

1.建屋地点：__________（具体地址）

2.建屋范围：__________（具体范围，包括土地面积、建筑物面积等）

二、建屋资金及分配

1.甲方出资：__________（具体金额）

2.乙方出资：__________（具体金额）

3.建屋资金总额：__________（甲方与乙方出资总额）

4.资金分配方式：__________（具体分配比例及方式）

三、建屋进度及责任

1.建屋工期：__________（具体工期，以年、月、日为单位）

2.甲方责任：__________（甲方在建设过程中的责任）

3.乙方责任：__________（乙方在建设过程中的责任）

四、建屋质量及验收

1.建屋质量：__________（具体质量标准）

2.验收标准：__________（具体验收标准）

3.验收方式：__________（具体验收方式）

五、建屋费用及支付

1.建屋费用：__________（具体费用）

2.支付方式：__________（具体支付方式）

3.支付时间：__________（具体支付时间）

六、违约责任

1.甲方违约责任：__________（具体违约责任）

2.乙方违约责任：__________（具体违约责任）

七、争议解决

1.发生争议时，双方应友好协商解决。

2.若协商不成，可向__________（具体仲裁机构）申请仲裁。

3.仲裁裁决为最终裁决，对双方具有约束力。

八、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

附件：

1.土地使用权证

2.建设工程规划许可证

3.建设工程施工许可证

4.建筑工程设计图纸

5.建筑工程施工合同

6.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）以及丙方（以下简称“丙方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就共同建屋事宜，特订立如下协议：

一、建屋地点及范围

1.建屋地点：__________（具体地址）

2.建屋范围：__________（具体范围，包括土地面积、建筑物面积等）

二、第三方主体（丙方）的责权利

1.丙方为专业建屋承包商，负责建屋项目的施工、管理和监督。

2.丙方的权利：

a.按照合同约定和甲方要求进行施工，享有合理的施工条件。

b.在施工过程中，有权对施工质量进行控制和验收。

c.对因不可抗力等原因导致的工期延误，有权向甲方提出合理补偿要求。

3.丙方的义务：

a.按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。

b.保证施工过程中的安全和环保。

c.遵守国家相关法律法规，接受甲方和相关部门的监督管理。

三、建屋资金及分配

1.甲方出资：__________（具体金额）

2.乙方出资：__________（具体金额）

3.丙方出资：__________（具体金额）

4.建屋资金总额：__________（甲方、乙方与丙方出资总额）

5.资金分配方式：__________（具体分配比例及方式）

四、建屋进度及责任

1.建屋工期：__________（具体工期，以年、月、日为单位）

2.甲方责任：监督丙方施工进度，确保工程按期完成。

3.乙方责任：提供必要的施工材料和设备，配合丙方施工。

4.丙方责任：按照合同约定和质量标准进行施工，确保工程质量和进度。

五、建屋质量及验收

1.建屋质量：__________（具体质量标准）

2.验收标准：__________（具体验收标准）

3.验收方式：__________（具体验收方式）

4.甲方权利：

a.对丙方的施工质量进行监督和验收。

b.对不合格的工程部分，有权要求丙方进行返工和修复。

c.对丙方的施工质量不满意，有权要求丙方更换施工人员或施工团队。

六、建屋费用及支付

1.建屋费用：__________（具体费用）

2.支付方式：__________（具体支付方式）

3.支付时间：__________（具体支付时间）

4.甲方权利：

a.对丙方的施工进度和费用进行监督。

b.对丙方的费用结算有权提出异议，并在合理范围内进行调整。

七、乙方的违约及限制条款

1.乙方若未按约定出资，应向甲方支付违约金，违约金为出资总额的__________%。

2.乙方若未按约定提供施工材料和设备，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

八、争议解决

1.发生争议时，双方应友好协商解决。

2.若协商不成，可向__________（具体仲裁机构）申请仲裁。

3.仲裁裁决为最终裁决，对双方具有约束力。

九、其他约定

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同未尽事宜，可由三方另行协商解决。

第三方主体丙方的介入，旨在提高建屋项目的专业性和效率，确保工程质量和进度。甲方作为主导方，通过合同明确丙方的责任和权利，保障自身的权益。同时，增加乙方的违约及限制条款，进一步保障甲方的利益。本合同的签订，有助于甲乙丙三方建立稳定的合作关系，共同完成建屋项目。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）与甲方（以下简称“甲方”）以及丁方（以下简称“丁方”）本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就共同投资开发房地产项目事宜，特订立如下协议：

一、项目地点及范围

1.项目地点：__________（具体地址）

2.项目范围：__________（具体范围，包括土地面积、建筑物面积等）

二、第三方主体（丁方）的责权利

1.丁方为专业房地产开发商，负责项目的整体规划、开发和管理。

2.丁方的权利：

a.按照合同约定和乙方要求进行项目开发，享有合理的开发条件。

b.在开发过程中，有权对项目质量进行控制和验收。

c.对因不可抗力等原因导致的工期延误，有权向乙方提出合理补偿要求。

3.丁方的义务：

a.按照合同约定的时间、质量、标准完成项目开发。

b.保证开发过程中的安全和环保。

c.遵守国家相关法律法规，接受乙方和相关部门的监督管理。

三、投资资金及分配

1.乙方投资：__________（具体金额）

2.甲方投资：__________（具体金额）

3.丁方投资：__________（具体金额）

4.项目投资总额：__________（乙方、甲方与丁方投资总额）

5.资金分配方式：__________（具体分配比例及方式）

四、项目进度及责任

1.项目工期：__________（具体工期，以年、月、日为单位）

2.乙方责任：监督丁方项目开发进度，确保项目按期完成。

3.甲方责任：提供必要的投资资金，配合丁方项目开发。

4.丁方责任：按照合同约定和质量标准进行项目开发，确保项目质量和进度。

五、项目质量及验收

1.项目质量：__________（具体质量标准）

2.验收标准：__________（具体验收标准）

3.验收方式：__________（具体验收方式）

4.乙方权利：

a.对丁方的项目开发质量进行监督和验收。

b.对不合格的项目部分，有权要求丁方进行返工和修复。

c.对丁方的项目开发质量不满意，有权要求丁方更换开发团队或调整开发策略。

六、投资费用及支付

1.项目费用：__________（具体费用）

2.支付方式：__________（具体支付方式）

3.支付时间：__________（具体支付时间）

4.乙方权利：

a.对丁方的项目开发进度和费用进行监督。

b.对丁方的费用结算有权提出异议，并在合理范围内进行调整。

七、甲方的违约及限制条款

1.甲方若未按约定投资，应向乙方支付违约金，违约金为投资总额的__________%。

2.甲方若未按约定提供投资资金，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

八、争议解决

1.发生争议时，双方应友好协商解决。

2.若协商不成，可向__________（具体仲裁机构）申请仲裁。

3.仲裁裁决为最终裁决，对双方具有约束力。

九、其他约定

1.本合同一式三份，乙甲丁三方各执一份。

2.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效