出资建房合伙合同范本_第1页
出资建房合伙合同范本_第2页
出资建房合伙合同范本_第3页
出资建房合伙合同范本_第4页
出资建房合伙合同范本_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

出资建房合伙合同范本第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下称“甲方”):________________________

乙方(以下称“乙方”):________________________

鉴于甲方、乙方基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则,为共同出资建房,特订立本出资建房合伙合同(以下简称“本合同”)。

一、合伙目的

甲方与乙方共同出资,建设一栋房屋,用于居住或出租等合法用途。

二、合伙资金

1.甲方出资人民币__________元,乙方出资人民币__________元,合计人民币__________元。

2.合伙资金自本合同签订之日起三日内由甲方、乙方分别汇入以下指定账户:

甲方账户信息:________________________

乙方账户信息:________________________

三、房屋建设

1.甲方、乙方共同委托__________房地产公司(以下简称“开发商”)负责房屋的建设。

2.房屋建设过程中,甲方、乙方应按照各自出资比例承担相关费用,包括但不限于设计费、工程款、税费等。

3.甲方、乙方应配合开发商完成房屋建设,确保房屋质量符合国家规定标准。

四、房屋权属

1.房屋建成后,甲方、乙方按照各自出资比例享有房屋的所有权。

2.甲方、乙方有权按照法律规定进行房屋的买卖、租赁、抵押等行为。

五、利润分配

1.房屋出租收入或房屋增值收益,按照甲方、乙方的出资比例进行分配。

2.分配方式:每月__________日,甲方、乙方将上月房屋出租收入或房屋增值收益按照出资比例进行分配。

六、亏损承担

1.房屋建设过程中产生的亏损,按照甲方、乙方的出资比例共同承担。

2.亏损承担方式:每月__________日,甲方、乙方将上月房屋建设亏损按照出资比例进行分担。

七、合同解除

1.甲方、乙方有正当理由,可以书面通知对方解除本合同。

2.合同解除后,甲方、乙方应按照本合同约定,结算各自应得的权益。

八、争议解决

1.甲方、乙方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

本合同自甲方、乙方签字(或盖章)之日起生效。

十、附件

1.房屋建设规划图纸;

2.甲方、乙方身份证复印件;

3.甲方、乙方账户信息证明;

4.开发商资质证明。

甲方(签字/盖章):________________________

乙方(签字/盖章):________________________

签订日期:________________________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下称“甲方”):________________________

乙方(以下称“乙方”):________________________

丙方(以下称“丙方”):________________________

鉴于甲方、乙方基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则,为共同出资建房,并引入丙方作为专业项目管理方,以实现项目的高效、优质推进,特订立本出资建房合伙合同(以下简称“本合同”)。

一、合伙目的

1.甲方与乙方共同出资,建设一栋房屋,用于居住或出租等合法用途。

2.丙方作为专业项目管理方,负责项目的整体规划、监督和管理,确保项目按期、按质完成。

二、丙方职责与权利

1.丙方有权根据项目需求,选择合适的施工单位和材料供应商,并与之签订合同。

2.丙方负责监督施工单位和材料供应商的履约情况,确保工程质量。

3.丙方有权对项目进度进行控制,对逾期未完成的工程部分,有权要求施工单位进行整改或停工。

4.丙方有权根据项目进展情况,调整项目预算,并经甲方、乙方同意后执行。

三、甲方权益与责任

1.甲方出资人民币__________元,作为项目总投资的__________%,并享有相应的房屋所有权份额。

2.甲方有权对丙方的项目管理进行监督,并对丙方的管理工作提出意见和建议。

3.甲方有权参与项目决策,包括但不限于施工单位选择、材料选用、工程进度等。

4.甲方有权要求丙方定期提交项目进展报告,并对丙方的工作进行评估。

5.甲方有权在合同期限内,提前解除合同,但需提前__________个月通知丙方。

四、乙方权益与责任

1.乙方出资人民币__________元,作为项目总投资的__________%,并享有相应的房屋所有权份额。

2.乙方有权对丙方的项目管理进行监督,并对丙方的管理工作提出意见和建议。

3.乙方有权参与项目决策,包括但不限于施工单位选择、材料选用、工程进度等。

4.乙方有权要求丙方定期提交项目进展报告,并对丙方的工作进行评估。

5.乙方有权在合同期限内,提前解除合同,但需提前__________个月通知丙方。

五、丙方违约责任

1.丙方如未按合同约定完成项目进度,每逾期一天,应向甲方支付人民币__________元的违约金。

2.丙方如因自身原因导致工程质量不符合国家标准,应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.丙方如擅自调整项目预算,未经甲方、乙方同意,应承担由此产生的全部责任。

六、甲方权利条款

1.甲方有权在项目完工后,要求丙方提供完整的项目资料,包括但不限于设计文件、施工图纸、验收报告等。

2.甲方有权要求丙方在项目完成后,提供为期__________年的保修服务。

七、乙方限制条款

1.乙方同意,在合同履行期间,未经甲方同意,不得以任何形式将乙方在项目中的权益转让给第三方。

2.乙方同意,在项目完成后,未经甲方同意,不得单独将房屋出售或出租。

八、合同解除

1.甲方、乙方、丙方均有权在合同履行期间,因不可抗力原因解除本合同。

2.甲方、乙方、丙方因违约行为解除本合同时,应根据本合同约定承担相应的违约责任。

九、争议解决

1.甲方、乙方、丙方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本合同自甲方、乙方、丙方签字(或盖章)之日起生效。

十一、附件

1.房屋建设规划图纸;

2.甲方、乙方、丙方身份证复印件;

3.甲方、乙方、丙方账户信息证明;

4.开发商资质证明。

甲方(签字/盖章):________________________

乙方(签字/盖章):________________________

丙方(签字/盖章):________________________

签订日期:________________________

第三方介入的意义和目的:

引入丙方作为专业项目管理方,旨在确保项目的顺利推进,提高项目质量和效率,降低风险。丙方的专业知识和经验有助于甲方、乙方在项目决策、施工管理等方面获得保障。

甲方为主导的目的和意义:

甲方作为出资方,对项目有更大的话语权和控制权。甲方通过主导项目决策、监督丙方工作,确保项目按预期目标完成,同时维护自身的权益。甲方在合同中设定的权利条款和利益条款,旨在保障自身在项目中的地位和利益。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

乙方(以下称“乙方”):________________________

甲方(以下称“甲方”):________________________

丙方(以下称“丙方”):________________________

鉴于乙方有意向开发一栋住宅楼,并希望通过甲方的资金支持完成项目,同时引入丙方作为项目管理及运营顾问,以确保项目的顺利实施和高效运营,特订立本出资建房合伙合同(以下简称“本合同”)。

一、合伙目的

乙方与甲方共同出资,开发并建设一栋住宅楼,用于出售或出租,丙方作为专业顾问,负责项目的整体规划、市场分析、运营管理等工作。

二、丙方职责与权利

1.丙方有权对项目的市场定位、产品设计、营销策略等提出专业意见和建议。

2.丙方负责项目的市场调研和竞争分析,为乙方提供市场数据支持。

3.丙方有权对施工单位和材料供应商的选择进行审核,并监督其履约情况。

4.丙方负责项目的日常运营管理,包括但不限于客户服务、物业管理、资产增值等。

三、乙方权益与责任

1.乙方出资人民币__________元,作为项目总投资的__________%,并享有相应的住宅楼所有权和运营收益权。

2.乙方有权决定项目的整体规划、产品设计、营销策略等关键决策。

3.乙方有权对丙方的专业建议和运营管理进行监督和评估。

4.乙方有权在合同期限内,提前解除合同,但需提前__________个月通知丙方和甲方。

四、甲方权益与责任

1.甲方出资人民币__________元,作为项目总投资的__________%,并享有相应的住宅楼所有权和运营收益权。

2.甲方有权对丙方的专业建议和运营管理进行监督和评估。

3.甲方有权要求丙方定期提交项目进展报告和财务报表。

4.甲方在项目运营过程中,有权按照出资比例分享收益,承担亏损。

五、丙方违约责任

1.丙方如未按合同约定提供专业建议或运营服务,每逾期一天,应向乙方支付人民币__________元的违约金。

2.丙方如因自身原因导致项目进度延误或成本超支,应承担全部责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。

3.丙方如未达到约定的运营效果,应承担相应责任,并赔偿乙方因运营损失而产生的费用。

六、乙方权利条款

1.乙方有权在项目完工后,要求丙方提供完整的项目资料,包括但不限于市场调研报告、设计文件、运营管理手册等。

2.乙方有权要求丙方在项目完成后,提供为期__________年的运营维护服务。

七、甲方限制条款

1.甲方同意,在合同履行期间,未经乙方同意,不得以任何形式将甲方在项目中的权益转让给第三方。

2.甲方同意,在项目运营过程中,未经乙方同意,不得单独进行资产处置或变更项目运营策略。

八、合同解除

1.乙方、甲方、丙方均有权在合同履行期间,因不可抗力原因解除本合同。

2.乙方、甲方、丙方因违约行为解除本合同时,应根据本合同约定承担相应的违约责任。

九、争议解决

1.乙方、甲方、丙方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决。

2.协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本合同自乙方、甲方、丙方签字(或盖章)之日起生效。

十一、附件

1.住宅楼建设规划图纸;

2.乙方、甲方、丙方身份证复印件;

3.乙方、甲方、丙方账户信息证明;

4.施工单位资质证明。

乙方(签字/盖章):________________________

甲方(签字/盖章):________________________

丙方(签字/盖章):________________________

签订日期:____________________

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论