2025年度数据中心机房装饰装修工程合同

2025年度数据中心机房装饰装修工程合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方需要进行数据中心机房装饰装修工程，乙方愿意承接该工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度数据中心机房装饰装修工程2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.工程规模：____________________5.工程总投资：____________________二、工程工期1.工期开始时间：____________________2.工期结束时间：____________________3.工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付______元违约金；如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的停工损失。三、工程款支付方式1.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价的_____%作为预付款。2.进度款：工程按进度完成，每完成_____%的工程量，甲方支付乙方该部分工程款的_____%。3.结算款：工程完工验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方剩余工程款的_____%。4.保修金：工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的_____%作为保修金，保修期满无质量问题后无息退还。四、工程验收1.验收标准：按照国家及行业相关标准执行。2.验收程序：工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。验收合格后，双方签署验收合格证书。3.验收不合格的处理：如验收不合格，乙方应在接到验收通知之日起____个工作日内整改完毕，重新提交验收申请。五、工程质量保证1.乙方保证工程质量符合国家及行业相关标准。2.工程保修期为____年，在保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无条件进行修复，直至满足甲方要求。六、违约责任1.甲方违约责任：（1）如甲方未按时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付______元违约金；（2）如甲方未按时提供相关资料，每延误一日，应向乙方支付______元违约金。2.乙方违约责任：（1）如乙方未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付______元违约金；（2）如乙方工程质量不符合约定，应无条件进行修复，直至满足甲方要求。七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________签订日期：____________________附件：1.工程设计图纸2.工程量清单3.其他相关资料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念及界定1.第三方：指除甲乙双方外，为本次工程提供相关服务或协助的单位或个人，包括但不限于设计单位、监理单位、审计单位、施工监理单位、造价咨询单位等。2.第三方介入：指在合同履行过程中，经甲乙双方协商一致，邀请第三方参与工程的相关工作，以保障工程质量、进度、安全及经济效益。二、第三方介入的责权利划分1.责任：（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保所提供的服务或协助符合国家及行业相关标准。（2）第三方在提供服务或协助过程中，因自身原因造成的损失，应由第三方自行承担。（3）如第三方违反合同约定，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题，甲乙双方有权要求第三方承担相应责任。2.权利：（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料、信息及支持，以便其完成工作任务。（2）第三方有权在合同约定范围内，对工程进行必要的监督、检查、评估。（3）第三方有权在履行合同过程中，对甲乙双方进行必要的工作指导。3.利益：（1）第三方有权按照合同约定，获得相应的服务费用。（2）第三方有权在工程结束后，获得相应的荣誉和奖励。三、第三方责任限额（1）设计单位：承担设计责任的50%。（2）监理单位：承担监理责任的30%。（3）施工监理单位：承担施工监理责任的20%。（4）造价咨询单位：承担造价咨询责任的15%。2.如第三方在提供服务或协助过程中，因甲乙双方原因导致的损失，第三方不承担责任。四、第三方介入的流程及要求1.第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入事项达成一致意见，明确第三方介入的职责、权利、义务等。2.甲乙双方应向第三方提供必要的资料、信息及支持，以便其完成工作任务。3.第三方在介入工程过程中，应遵循国家及行业相关标准，确保工程进度、质量、安全及经济效益。4.第三方介入过程中，如需调整合同约定，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。五、第三方介入的变更及终止1.第三方介入期间，如因特殊情况需要调整第三方介入的职责、权利、义务等，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。2.如因乙方原因导致第三方无法继续履行合同，乙方应提前通知甲乙双方，并承担相应责任。3.如因特殊情况需要终止第三方介入，甲乙双方应协商一致，并签订终止协议。六、第三方介入的其他事项1.第三方介入过程中，如出现争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.本合同第三部分中有关第三方介入的条款，与甲乙双方其他条款具有同等法律效力。3.本合同第三部分为第三方介入后的修正条款，如与甲乙双方原合同条款不一致，以本合同第三部分为准。甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________第三方（介入单位）：____________________签订日期：____________________第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸详细要求：提供完整的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图、系统图等，确保图纸清晰、准确、完整。说明：设计图纸是工程实施的基础，必须符合国家及行业相关标准。2.工程量清单详细要求：详细列出工程量清单，包括分部分项工程量、材料用量、人工工日等，确保清单准确、完整。说明：工程量清单是工程结算的依据，必须与实际施工相符。3.施工组织设计详细要求：提供详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施等，确保施工有序、安全。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，必须考虑工程实际情况。4.材料设备清单详细要求：列出所有材料设备的名称、规格、型号、数量、产地等信息，确保材料设备符合工程要求。说明：材料设备清单是工程实施的重要依据，必须保证材料设备的质量。5.施工合同及补充协议详细要求：提供施工合同及所有补充协议的副本，确保合同内容完整、合法。说明：施工合同及补充协议是甲乙双方权利义务的依据，必须严格履行。6.验收报告详细要求：提供工程验收报告，包括验收时间、验收人员、验收结果等，确保工程验收合格。说明：验收报告是工程完工的证明，必须真实、准确。7.工程变更记录详细要求：记录所有工程变更的内容、原因、时间、处理结果等，确保变更合法、合理。说明：工程变更记录是工程实施过程中的重要文件，必须妥善保存。8.工程结算报告详细要求：提供工程结算报告，包括结算依据、结算金额、结算时间等，确保结算准确、及时。说明：工程结算报告是工程款支付的依据，必须符合合同约定。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：a.未按时支付工程款；b.未按时提供相关资料；c.验收不合格后未及时整改；d.其他违反合同约定的行为。乙方违约行为：a.未按时完成工程；b.工程质量不符合约定；c.验收不合格后未及时整改；d.其他违反合同约定的行为。第三方违约行为：a.未按时完成工作任务；b.提供的服务或协助不符合约定；c.其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：甲方违约责任：a.每延误一日支付乙方______元违约金；b.每延误一日支付第三方______元违约金。乙方违约责任：a.每延误一日支付甲方______元违约金；b.每延误一日支付第三方______元违约金。第三方违约责任：a.按照合同约定承担相应责任；b.如造成甲方损失，承担相应赔偿责任。3.示例说明：甲方未按时支付工程款，每延误一日，应向乙方支付______元违约金；