2025年度光伏发电项目工程款结算与运维合同

2025年度光伏发电项目工程款结算与运维合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（项目业主）：名称：__________________住所：__________________法定代表人：__________________联系方式：__________________乙方（施工单位）：名称：__________________住所：__________________法定代表人：__________________联系方式：__________________鉴于甲方拟在__________________地区建设光伏发电项目，乙方愿意按照甲方的要求进行光伏发电项目工程施工及运维，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：2025年度光伏发电项目2.项目地点：__________________3.项目规模：__________________兆瓦4.项目投资：__________________万元5.项目建设周期：__________________二、工程款结算1.乙方根据甲方提供的施工图纸、技术规范、工程量清单等资料，按照合同约定进行施工。2.工程款结算采用分阶段支付方式，具体支付比例及时间如下：（1）开工前支付合同总价的__%作为预付款；（2）工程进度达到__%时，支付合同总价的__%；（3）工程进度达到__%时，支付合同总价的__%；（4）工程进度达到__%时，支付合同总价的__%；（5）工程竣工并经验收合格后，支付合同总价的__%；（6）质保期满，无质量问题时，支付合同总价的__%。3.甲方应在每个支付节点前5个工作日内，将应支付的款项汇入乙方指定的银行账户。三、运维服务1.乙方负责光伏发电项目的运维服务，服务期限为__年。2.运维服务内容包括：（1）设备巡检：乙方应定期对光伏发电设备进行巡检，确保设备正常运行；（2）故障处理：乙方应确保在故障发生后的__小时内进行处理，并尽快恢复正常运行；（3）数据监测：乙方应实时监测光伏发电设备的运行数据，确保数据准确可靠；（4）定期报告：乙方应定期向甲方提交运维报告，包括设备运行状况、故障处理情况等。3.运维服务费用为：__万元/年。四、合同履行1.双方应按照合同约定，按时、按质、按量完成各自职责。2.甲方应按照合同约定支付工程款及运维服务费用。3.乙方应按照合同约定，提供优质的施工及运维服务。五、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款及运维服务费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的__%。2.乙方未按合同约定完成施工或运维服务的，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的__%。3.双方如因不可抗力原因导致合同无法履行的，应根据不可抗力影响的大小，合理分担损失。六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、合同生效1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式__份，甲乙双方各执__份。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________甲方代表（签字）：__________________乙方代表（签字）：__________________签订日期：__________________年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念和范围1.本合同所称的第三方，是指除甲方和乙方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、审计机构、融资机构、设备供应商等。2.第三方介入的范围包括但不限于项目设计、监理、审计、融资、设备供应、材料采购、工程款结算、运维服务等。二、第三方介入的程序1.第三方介入前，甲方和乙方应协商一致，并签订书面协议，明确第三方的介入目的、职责、权利、义务及责任限额等。2.甲方和乙方应将第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。三、第三方的责任限额1.第三方在履行合同过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的责任，其责任限额由甲方和乙方在第三方介入协议中约定。2.第三方的责任限额应合理确定，以保障甲方和乙方的合法权益。四、第三方的权利和义务1.第三方的权利：（1）根据合同约定，享有相应的权利；（2）在履行合同过程中，有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助；（3）在履行合同过程中，有权要求甲方和乙方支付相应的费用。2.第三方的义务：（1）按照合同约定，履行相应的职责；（2）确保其提供的服务或产品符合国家法律法规、行业标准及甲方和乙方的要求；（3）对在履行合同过程中知悉的甲方和乙方的商业秘密负有保密义务；（4）按照合同约定，承担相应的责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方、乙方和第三方之间，应明确各自的权责界限，确保项目顺利实施。2.甲方和乙方应就第三方介入事宜达成一致，确保第三方在介入过程中，不会损害甲方和乙方的合法权益。3.第三方在履行合同过程中，应与甲方和乙方保持良好沟通，及时反馈项目进展情况。六、第三方介入后的合同履行1.第三方介入后，甲方、乙方和第三方应按照本合同及第三方介入协议的约定，共同履行合同。2.甲方和乙方应积极配合第三方的工作，确保项目顺利进行。3.第三方在履行合同过程中，如遇到无法解决的问题，应立即通知甲方和乙方，共同协商解决。七、第三方介入后的争议解决1.甲方、乙方和第三方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可按照本合同第六部分约定的争议解决方式解决。2.第三方介入后的争议解决，应充分考虑第三方的责任限额。八、第三方介入后的合同解除1.如有下列情况之一，任何一方可解除本合同及第三方介入协议：（1）一方违反合同约定，经对方催告后仍不履行；（2）一方因不可抗力导致合同无法履行；（3）第三方严重违反合同约定，损害甲方和乙方的合法权益。2.合同解除后，各方应根据本合同及第三方介入协议的约定，妥善处理合同终止后的善后事宜。3.合同解除后，第三方应退还甲方和乙方已支付的费用，并承担相应的责任。九、其他1.本部分所述第三方介入后的修正内容，为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。2.甲方和乙方应严格遵守本合同及第三方介入协议的约定，确保项目顺利实施。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目设计文件要求：包含项目总体设计、详细设计图纸、设备选型清单、技术规范等。说明：设计文件应满足国家相关标准和规范，并由具有相应资质的设计单位出具。2.附件二：工程量清单要求：详细列出工程项目的各项工程量，包括人工、材料、机械等。说明：工程量清单应与设计文件相一致，并由具有相应资质的造价咨询机构审核。3.附件三：施工合同要求：明确甲乙双方的权利和义务，包括施工期限、质量标准、验收标准等。说明：施工合同应参照国家相关法律法规和行业标准制定。4.附件四：监理合同要求：明确监理单位的职责、权利和义务，包括现场监理、质量控制、进度管理等。说明：监理合同应参照国家相关法律法规和行业标准制定。5.附件五：运维服务合同要求：明确运维服务的范围、期限、质量标准、费用等。说明：运维服务合同应参照国家相关法律法规和行业标准制定。6.附件六：设备采购合同要求：明确设备供应商的资质、设备质量、交货期限、售后服务等。说明：设备采购合同应参照国家相关法律法规和行业标准制定。7.附件七：工程款结算清单要求：详细列出每个支付节点的工程款结算金额、支付时间等。说明：工程款结算清单应与实际工程进度相一致。8.附件八：第三方介入协议要求：明确第三方的介入目的、职责、权利、义务及责任限额等。说明：第三方介入协议应参照国家相关法律法规和行业标准制定。9.附件九：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、程序、期限等。说明：争议解决协议应参照国家相关法律法规和行业标准制定。10.附件十：合同履行情况报告要求：定期报告合同履行情况，包括工程进度、质量状况、费用支出等。说明：合同履行情况报告应真实、准确、完整。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付工程款；未按时提供设计文件、工程量清单等资料；未按时验收工程；未按时提供运维服务；乙方违约行为：未按时完成施工；施工质量不符合合同约定；运维服务质量不符合合同约定；未按时提交工程款结算清单；第三方违约行为：未按时提供设计文件、设备等；提供的设计文件、设备等不符合合同约定；违反保密义务；未按时完成监理、审计等工作。2.责任认定标准：甲方违约责任：未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的__%；未按时提供设计文件、工程量清单等资料的，应向乙方支付延误工期损失；未按时验收工程的，应向乙方支付延误工期损失；未按时提供运维服务的，应向乙方支付违约金，违约金为运维服务费用的__%；乙方违约责任：未按时完成施工的，应向甲方支付延误工期损失；施工质量不符合合同约定的，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；运维服务质量不符合合同约定的，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失；未按时提交工程款结算清单的，应向甲方支付延误工期损失；第三方违约责任：未按时提供设计文件、设备的，应向甲方和