2025年度基础设施建设工程合同索赔流程与标准

2025年度基础设施建设工程合同索赔流程与标准本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需在______年______月______日至______年______月______日期间，对位于______省______市______县（区）的______项目进行基础设施建设工程，乙方愿意承接该工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程内容：____________________5.工程合同价：人民币______元整（大写：____________________）二、合同工期1.合同工期自______年______月______日起至______年______月______日止。2.乙方应严格按照合同工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。三、工程款项1.甲方应按照合同约定，分阶段支付工程款项。2.工程款项支付方式：____________________3.乙方应按照甲方要求提供相关证明材料，甲方在收到证明材料后____个工作日内支付相应款项。四、工程变更及索赔（1）设计变更；（2）地质条件变化；（3）不可抗力因素；（4）甲方要求增加或减少的工程量；（5）其他经双方协商一致认定的情况。（1）索赔报告；（2）相关证明材料；（3）合同约定；（4）其他相关文件。3.甲方收到乙方索赔材料后____个工作日内，对索赔事项进行审核，并在____个工作日内给予答复。4.甲方同意索赔后，应按照合同约定支付相应款项。五、工程质量1.乙方应严格按照国家有关工程质量标准、规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。2.甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改。3.工程验收合格后，甲方应在____个工作日内向乙方支付相应的工程款项。六、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款项，应向乙方支付____%的违约金；（2）未按时提供施工图纸、技术资料等，应承担相应的责任；（3）因甲方原因导致工程延误，应承担相应的责任。2.乙方违约责任：（1）未按时完成工程，应向甲方支付____%的违约金；（2）工程质量不符合要求，应承担相应的责任；（3）擅自改变工程设计，应承担相应的责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）签字（或盖章）：____________________乙方（施工单位）签字（或盖章）：____________________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所指的第三方，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构、法院等。2.第三方介入合同，是指在本合同履行过程中，因需要第三方提供专业服务、监督、鉴定、仲裁等，而由双方共同邀请或指定第三方参与合同履行。二、第三方介入的条件1.第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。（1）工程需要第三方提供专业咨询、设计、监理等服务；（2）工程需要第三方进行质量检测、安全评估等；（3）合同履行过程中出现争议，需要第三方进行仲裁或调解；（4）其他经甲乙双方认为需要第三方介入的情况。三、第三方责任限额1.第三方在本合同履行过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。2.第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，并在合同中予以明确。（1）监理单位：不超过合同总价的____%；（2）设计单位：不超过合同总价的____%；（3）咨询机构：不超过合同总价的____%；（4）检测机构：不超过合同总价的____%；（5）仲裁机构、法院：按照相关法律法规执行。四、第三方责权利划分1.第三方责任：（1）第三方应按照合同约定，履行相应的职责，确保合同履行顺利进行；（2）第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，不得违反；（3）第三方因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的责任。2.第三方权利：（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助；（2）第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和检查；（3）第三方有权对合同履行过程中出现的问题提出意见和建议。3.第三方与其他各方的划分：（1）第三方与甲方的关系：第三方接受甲方的委托，为甲方提供专业服务，甲方对第三方的工作成果负有验收和支付报酬的责任；（2）第三方与乙方的关系：第三方对乙方的工作进行监督和检查，乙方应配合第三方的工作，并对第三方的工作成果负有反馈和改进的责任；（3）第三方与甲乙双方的关系：第三方作为第三方介入，对甲乙双方均不承担直接责任，但应保证合同履行顺利进行。五、第三方介入的程序1.甲乙双方协商一致，确定第三方介入的必要性。2.甲乙双方共同邀请或指定第三方，并签订第三方介入协议。3.第三方介入后，甲乙双方应按照协议约定，配合第三方的工作。4.第三方在介入过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方，并要求其改正。5.第三方介入结束后，甲乙双方应按照协议约定，支付第三方报酬。六、第三方介入的终止（1）合同履行完毕；（2）第三方无法继续履行职责；（3）甲乙双方协商一致；（4）其他经甲乙双方认为需要终止第三方介入的情况。2.第三方介入终止后，甲乙双方应按照协议约定，处理相关事宜。七、本部分内容为合同附件，与合同具有同等法律效力。八、本部分内容未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单及计价表详细要求：包含工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息，以及计价依据和计算方法。说明：附件一为工程量清单及计价表，是合同履行过程中计算工程款的重要依据。2.工程设计文件详细要求：包括施工图纸、设计说明书、技术规范等，需符合国家相关标准和规范。说明：附件二为工程设计文件，是工程建设和施工的重要指导文件。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、资源配置、安全措施等。说明：附件三为施工组织设计，是确保工程顺利进行的重要文件。4.工程进度报告详细要求：包括工程进度、已完成工程量、存在问题及解决方案等。说明：附件四为工程进度报告，是甲乙双方了解工程进展情况的重要资料。5.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：附件五为工程验收报告，是工程竣工交付的重要文件。6.工程变更通知单详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等。说明：附件六为工程变更通知单，是合同履行过程中对工程变更的记录。7.工程款项支付凭证详细要求：包括支付时间、支付金额、收款人信息等。说明：附件七为工程款项支付凭证，是甲方支付工程款的重要凭证。8.工程质量检测报告详细要求：包括检测时间、检测项目、检测结果等。说明：附件八为工程质量检测报告，是确保工程质量的重要文件。9.工程安全事故报告详细要求：包括事故时间、事故原因、事故经过、处理措施等。说明：附件九为工程安全事故报告，是处理工程安全事故的重要依据。10.工程争议解决协议详细要求：包括争议内容、解决方案、双方签字等。说明：附件十为工程争议解决协议，是解决合同履行过程中争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为：未按时支付工程款项。责任认定：甲方应向乙方支付____%的违约金，并承担因违约行为给乙方造成的损失。示例：若甲方未按合同约定支付工程款项，应向乙方支付合同总价____%的违约金。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为：未按时完成工程。责任认定：乙方应向甲方支付____%的违约金，并承担因违约行为给甲方造成的损失。示例：若乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付合同总价____%的违约金。3.乙方违约行为及责任认定：违约行为：工程质量不符合要求。责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若乙方施工的工程质量不符合要求，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.乙方违约行为及责任认定：违约行为：擅自改变工程设计。责