2025年度数据中心建设劳务分包劳动合同

2025年度数据中心建设劳务分包劳动合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：地址：法定代表人（负责人）：联系方式：地址：法定代表人（负责人）：联系方式：鉴于甲方拟进行2025年度数据中心建设项目，现由乙方为甲方提供劳务分包服务，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。一、项目名称：2025年度数据中心建设项目二、劳务分包内容：（1）施工人员的招聘、培训和管理；（2）施工现场的安全管理、文明施工、环境保护等；（3）施工过程中的材料采购、运输、验收、保管等；（4）施工设备的租赁、维护和管理；（5）施工过程中的质量监督、验收、保修等。2.乙方在履行本合同过程中，应严格遵守国家有关法律法规、行业规范和甲方的要求。三、工期：1.本合同工期自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。2.乙方应按合同约定的时间节点完成各项工作任务。四、工程量及单价：1.本合同工程量及单价详见附件一。2.附件一为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。五、合同价款：1.本合同总价款为人民币____元（大写：____元整）。2.合同价款包括但不限于：人工费、材料费、设备租赁费、施工管理费等。3.乙方应于每月____日前向甲方报送工程进度及费用结算报告，甲方应在收到报告后____日内予以审核并支付当月工程进度款。4.合同价款支付方式：分阶段支付，具体支付进度详见附件二。六、违约责任：1.乙方未按合同约定的时间节点完成各项工作任务，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。2.乙方违反合同约定，给甲方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。3.甲方未按合同约定支付工程进度款的，应向乙方支付____%的滞纳金。4.双方因履行合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、争议解决：1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同解除：（1）乙方严重违约，经甲方书面通知后____日内仍未改正；（2）甲方严重违约，经乙方书面通知后____日内仍未改正；（3）一方违反国家法律法规，给另一方造成重大经济损失；（4）因不可抗力致使合同无法履行。2.合同解除后，双方应立即终止履行合同，并按照合同约定进行清算。九、合同生效：1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（负责人）签字（或盖章）：法定代表人（负责人）签字（或盖章）：签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中所称“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何个人或单位，包括但不限于中介方、监理方、设计方、设备供应商、材料供应商等。2.第三方在本合同中可能承担的职责包括但不限于项目咨询、项目管理、质量监督、安全监管、设备或材料供应等。二、第三方介入方式（1）直接参与项目管理，提供专业咨询和服务；（2）作为监理方对施工过程进行监督和验收；（3）作为设计方提供设计方案和技术指导；（4）作为设备或材料供应商提供所需设备和材料；（5）其他经甲乙双方认可的介入方式。2.任何第三方介入本合同项目，均需事先取得甲乙双方书面同意。三、第三方的责任与权利1.第三方的责任：（1）第三方应按照合同约定履行其职责，确保项目按期、按质完成；（2）第三方应遵守国家相关法律法规、行业规范和甲方的要求；（3）第三方因自身原因导致项目延误或质量不符合要求的，应承担相应的责任；（4）第三方应保证其提供的服务或产品符合合同约定，并对由此产生的损失承担赔偿责任。2.第三方的权利：（1）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和支持；（2）第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用；（3）第三方有权要求甲方和乙方对其提供的服务或产品进行验收。四、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任限额如下：（1）因第三方原因导致项目延误，每延误一日，第三方应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金；（2）因第三方原因导致项目质量不符合要求，第三方应承担相应的修复费用，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失；（3）因第三方原因导致项目发生安全事故，第三方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。2.第三方责任限额的具体计算方式及赔偿标准由甲乙双方另行协商确定，并在附件中明确。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与乙方之间的合同关系不因第三方介入而改变，甲乙双方仍应按照合同约定履行各自的权利和义务。2.第三方在项目中的职责范围和权利义务应明确界定，避免与甲乙双方的权利义务发生冲突。3.甲方、乙方和第三方之间应建立有效的沟通机制，确保项目顺利进行。4.任何第三方介入本合同项目，均不得损害甲乙双方的合法权益。六、第三方变更与替换1.如需变更或替换第三方，甲乙双方应提前____日书面通知对方，并经对方同意后方可进行。2.第三方变更或替换后，原合同中关于第三方的条款仍适用于新第三方。七、保密条款1.甲方、乙方和第三方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.违反保密义务的，应承担相应的法律责任。八、合同解除1.如因第三方原因导致项目无法继续进行，甲乙双方可协商解除合同。2.合同解除后，甲乙双方应按照合同约定进行清算，第三方应按照合同约定承担相应的责任。3.第三方因自身原因导致合同解除的，应承担相应的法律责任。九、争议解决1.甲方、乙方和第三方之间因本合同发生的争议，应通过友好协商解决。2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他1.本附加条款为本合同的一部分，与合同具有同等法律效力。2.本附加条款的任何修改或补充，均需经甲乙双方书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量及单价表要求：详细列出本合同项目涉及的各项工程量及对应的单价，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。说明：附件一为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。2.附件二：合同价款支付进度表要求：明确合同价款的支付节点、金额及支付方式。说明：附件二为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。3.附件三：第三方介入协议要求：详细列出第三方介入项目的具体内容、职责、权利、义务及责任限额等。说明：附件三为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。4.附件四：保密协议要求：明确甲乙双方及第三方对本合同内容及项目信息的保密义务。说明：附件四为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。5.附件五：争议解决机制要求：详细列出争议解决的方式、程序及期限。说明：附件五为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。6.附件六：合同变更协议要求：明确合同变更的条件、程序及生效日期。说明：附件六为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。7.附件七：合同解除协议要求：明确合同解除的条件、程序及后果。说明：附件七为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为及责任认定标准：（1）乙方未按合同约定的时间节点完成各项工作任务，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的____%作为违约金。示例：若乙方未能在合同约定的时间内完成某项工程，则乙方需向甲方支付相当于合同总价款1%的违约金。（2）乙方违反合同约定，给甲方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。示例：若乙方因施工质量问题导致甲方遭受经济损失，则乙方需赔偿甲方实际损失金额。（3）甲方未按合同约定支付工程进度款的，应向乙方支付____%的滞纳金。示例：若甲方未在约定时间内支付工程进度款，则甲方需向乙方支付相当于工程进度款1%的滞纳金。（4）第三方因自身原因导致项目延误或质量不符合要求的，应承担相应的责任。示例：若第三方因提供不合格的材料导致项目延误，则第三方需承担由此产生的损失及违约责任。2.违约责任认定：（1）违约行为的认定以甲方