2025年度智慧城市建设基础设施施工合同规范

2025年度智慧城市建设基础设施施工合同规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______鉴于甲方需要建设智慧城市基础设施，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程总投资：_______5.工程建设工期：_______二、工程内容1.工程施工范围：_______2.工程施工内容：_______3.工程施工质量要求：_______4.工程施工安全标准：_______三、合同价款及支付方式1.合同价款：_______2.支付方式：（1）合同签订后，乙方预付合同价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到设计文件规定的形象进度后，甲方支付合同价款的_______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_______%；（4）工程保修期满后，甲方支付合同价款的_______%。四、工程进度及验收1.工程进度：_______2.工程验收：（1）甲方组织有关单位对工程进行验收；（2）乙方应在甲方通知验收之日起_______日内完成验收工作；（3）工程验收合格后，甲方应在_______日内支付验收部分的工程款。五、工程质量保修1.工程质量保修期限：_______2.工程质量保修责任：（1）乙方在工程质量保修期内，对因施工原因造成的质量问题负责维修、更换；（2）甲方在工程质量保修期内，发现质量问题应及时通知乙方，乙方应在_______日内进行处理。六、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付_______%的违约金；（2）未按合同约定组织工程验收的，应向乙方支付_______%的违约金。2.乙方违约责任：（1）未按合同约定完成工程建设的，应向甲方支付_______%的违约金；（2）未按合同约定保证工程质量，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所指的第三方，是指除甲方和乙方以外的，为履行本合同而提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方服务内容包括但不限于：（1）项目咨询与管理服务；（2）工程监理服务；（3）工程质量检测与评估服务；（4）安全监理服务；（5）环保监理服务；（6）其他与本合同履行相关的专业服务。二、第三方责任限额2.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.2第三方责任限额如下：（1）第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲方直接经济损失的，每起事件的责任限额为_______元；（2）第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲方间接经济损失的，每起事件的责任限额为_______元。2.3第三方责任限额的计算方式：（1）直接经济损失：指因第三方原因造成的工程延误、工程成本增加、工程设备损坏等直接经济损失；（2）间接经济损失：指因第三方原因造成的工程延误、工程成本增加、工程设备损坏等间接经济损失，如工期延误导致的违约金、罚款等。三、第三方责权利3.1第三方权利：（1）根据本合同约定，享有收取服务费用的权利；（2）在履行本合同过程中，享有对工程进度、质量、安全等方面的监督、检查、评估权利；（3）有权要求甲方提供必要的资料和条件，以完成本合同约定的服务。3.2第三方义务：（1）按照本合同约定，提供专业、高效的服务；（2）在履行本合同过程中，确保服务质量，遵守国家法律法规和行业规范；（3）对履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密，负有保密义务。3.3第三方责任：（1）因自身原因造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任；（2）因第三方原因造成工程延误、质量不合格等，应承担相应的责任。四、第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方、乙方之间的关系：（1）第三方与甲方、乙方之间是委托与被委托关系，第三方应严格按照本合同约定，履行相关服务；（2）第三方在履行本合同过程中，与甲方、乙方发生争议的，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。4.2第三方与其他各方责任划分：（1）甲方负责提供工程所需资源、资料，确保工程顺利进行；（2）乙方负责组织施工，确保工程质量、安全、进度；（3）第三方负责提供专业服务，对工程进度、质量、安全等方面进行监督、检查、评估。4.3第三方与其他各方权利划分：（1）甲方有权要求第三方按照合同约定，提供专业、高效的服务；（2）乙方有权要求第三方按照合同约定，对工程进度、质量、安全等方面进行监督、检查、评估；（3）第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和条件，以完成本合同约定的服务。五、第三方变更与退出5.1第三方变更：（1）在合同履行过程中，如需更换第三方，应经甲方、乙方协商一致，并书面通知对方；（2）更换后的第三方应具备与本合同约定的服务能力，并承担相应的责任。5.2第三方退出：（1）在合同履行过程中，如第三方因故退出，应提前_______日书面通知甲方、乙方，并说明原因；（2）第三方退出后，甲方、乙方应协商确定新的第三方，并签订补充协议；（3）原第三方退出后，如因自身原因造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1第三方与其他各方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（施工单位）：_______乙方（建设单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工图纸及技术规范要求：提供完整的工程施工图纸及技术规范，确保图纸及技术规范符合国家相关标准和规范要求。说明：图纸及技术规范是工程施工的重要依据，应详细标注工程尺寸、材料、施工工艺等。2.工程量清单要求：详细列出工程量清单，包括工程名称、规格、数量、单位、单价、合价等。说明：工程量清单是工程结算的重要依据，应确保工程量清单的准确性。3.工程施工合同要求：合同内容应包括工程概况、合同价款、支付方式、工程进度、验收标准、保修期限、违约责任、争议解决等。说明：工程施工合同是甲乙双方权利义务的明确约定，应确保合同内容的完整性和准确性。4.工程施工许可证要求：提供有效的工程施工许可证，确保工程合法施工。说明：工程施工许可证是工程合法施工的必要条件，应确保许可证的有效性。5.工程施工组织设计要求：详细列出工程施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工人员安排、施工设备配置等。说明：工程施工组织设计是确保工程顺利进行的重要文件，应确保设计的合理性和可行性。6.工程质量保证书要求：提供工程质量保证书，确保工程质量符合国家标准。说明：工程质量保证书是工程质量的重要保证，应确保保证书的真实性。7.工程安全文明施工措施要求：提供工程安全文明施工措施，确保施工安全、文明。说明：工程安全文明施工措施是施工过程中的重要保障，应确保措施的有效性。8.工程竣工验收报告要求：提供工程竣工验收报告，确保工程验收合格。说明：工程竣工验收报告是工程验收的重要文件，应确保报告的真实性和完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付_______%的违约金。示例说明：若甲方应于2025年3月1日支付100万元工程款，但至2025年3月10日仍未支付，则甲方应向乙方支付10万元的违约金。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程建设。责任认定标准：乙方未按合同约定完成工程建设，每延误一日，应向甲方支付_______%的违约金。示例说明：若合同约定工期为120天，但乙方实际完成工期为150天，则乙方应向甲方支付30天的违约金。3.违约行为：第三方未按合同约定提供专业服务。责任认定标准：第三方未按合同约定提供专业服务，每延误一日，应向甲方支付_______%的违约金。4.违约行为：甲方未按合同约定组织工程验收。责任认定标准：甲方未按合同约定组织工程验收，每延误一日，应向乙方支付