2025年度建筑工程合同设计变更与工程量清单调整协议

2025年度建筑工程合同设计变更与工程量清单调整协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______一、设计变更1.甲方在施工过程中，如因设计原因需要对原设计进行变更，应提前_______个工作日向乙方发出书面变更通知。2.乙方收到变更通知后，应在_______个工作日内向甲方提出书面回复，包括变更原因、变更内容、变更工程量、变更费用等。3.甲方应在收到乙方回复后_______个工作日内，对乙方提出的变更进行审核，并给出书面确认或修改意见。4.乙方根据甲方确认或修改意见，对变更工程进行施工，并按照变更后的工程量清单进行结算。5.甲方应在收到乙方提交的变更工程结算报告后_______个工作日内，对变更工程款进行支付。二、工程量清单调整1.乙方在施工过程中，如因设计变更、材料价格波动等原因，需要对工程量清单进行调整，应提前_______个工作日向甲方提出书面申请。2.甲方收到乙方申请后，应在_______个工作日内对申请进行审核，并给出书面确认或修改意见。3.乙方根据甲方确认或修改意见，对工程量清单进行调整，并按照调整后的工程量清单进行结算。4.甲方应在收到乙方提交的调整后工程量清单结算报告后_______个工作日内，对调整后的工程款进行支付。三、其他事项1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。2.甲方、乙方应严格遵守国家有关法律法规，履行合同义务。3.甲方、乙方在履行本协议过程中，如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______甲方（建设单位）法定代表人（或授权代表）：_______乙方（施工单位）法定代表人（或授权代表）：_______甲方（建设单位）地址：_______乙方（施工单位）地址：_______甲方（建设单位）开户银行：_______乙方（施工单位）开户银行：_______甲方（建设单位）银行账号：_______乙方（施工单位）银行账号：_______甲方（建设单位）联系人：_______乙方（施工单位）联系人：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本协议中，“第三方”是指除甲方、乙方之外的，因合同履行需要介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、造价咨询机构、仲裁机构、调解机构等。二、第三方介入原因1.监理单位：为确保工程质量、进度和安全，甲方可委托监理单位对施工过程进行监督和管理。2.设计单位：因设计变更或优化，甲方可能需要设计单位提供专业意见或进行设计调整。3.造价咨询机构：为准确计算工程量、变更工程量和调整工程量清单，甲方可能委托造价咨询机构提供专业服务。4.仲裁机构或调解机构：在合同履行过程中，如发生争议，甲方、乙方可共同委托仲裁机构或调解机构进行调解或仲裁。三、第三方责任限额1.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过其合同金额的_______%。2.第三方在履行职责过程中，因不可抗力原因造成甲方、乙方损失的，免除其赔偿责任。3.第三方在履行职责过程中，因甲方、乙方原因造成损失的，甲方、乙方各自承担相应责任。四、第三方责权利划分1.第三方有权根据合同约定，对施工过程进行监督、检查、验收。2.第三方有权根据合同约定，对设计变更、工程量清单调整提出意见和建议。3.第三方有权根据合同约定，对争议进行调解或仲裁。4.第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规，维护甲方、乙方的合法权益。五、第三方介入程序1.甲方在需要第三方介入时，应提前_______个工作日向乙方发出书面通知，说明介入原因、第三方名称、职责范围等。2.乙方收到甲方通知后，应在_______个工作日内给予书面回复，表示是否同意第三方介入。3.甲方、乙方就第三方介入达成一致后，应与第三方签订相应的合作协议，明确各方权利、义务和责任。4.第三方介入后，甲方、乙方应积极配合第三方履行职责，确保合同顺利履行。六、第三方介入费用1.第三方介入费用由甲方承担，具体金额根据第三方合作协议确定。2.甲方应在第三方介入前，将第三方介入费用支付给乙方，乙方再支付给第三方。3.如第三方介入费用超出原合同约定，甲方、乙方应协商解决。七、第三方介入争议解决1.第三方在履行职责过程中，如与甲方、乙方发生争议，应通过协商解决。2.协商不成的，可按本协议第三部分约定，向仲裁机构或调解机构申请调解或仲裁。3.仲裁机构或调解机构的裁决为终局裁决，甲方、乙方应予以履行。八、第三方介入终止1.第三方介入期间，如因合同履行完毕、争议解决或其他原因，需要终止第三方介入，甲方、乙方应提前_______个工作日向第三方发出书面通知。2.第三方收到终止通知后，应在_______个工作日内完成现有工作，并提交相关报告。3.第三方介入终止后，甲方、乙方应按照本协议约定，继续履行合同义务。九、本部分条款与本协议其他部分条款不一致的，以本部分条款为准。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______甲方（建设单位）法定代表人（或授权代表）：_______乙方（施工单位）法定代表人（或授权代表）：_______甲方（建设单位）地址：_______乙方（施工单位）地址：_______甲方（建设单位）开户银行：_______乙方（施工单位）开户银行：_______甲方（建设单位）银行账号：_______乙方（施工单位）银行账号：_______甲方（建设单位）联系人：_______乙方（施工单位）联系人：_______第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计变更通知：由甲方发出，详细说明设计变更的内容、原因、影响及所需调整的工程量。2.设计变更回复：由乙方发出，对甲方的设计变更通知进行回复，包括对变更的接受、拒绝或修改意见。3.设计变更确认书：由甲方发出，确认乙方对设计变更的回复，并明确变更后的工程量。4.工程量清单调整申请：由乙方发出，说明调整原因、调整内容、调整后的工程量清单。5.工程量清单调整确认书：由甲方发出，确认乙方提出的工程量清单调整，并明确调整后的工程量。6.第三方合作协议：由甲方、乙方与第三方签订，明确第三方介入的原因、职责、权利、义务及费用。7.第三方介入终止通知：由甲方、乙方或第三方发出，说明终止第三方介入的原因及后续处理。8.争议解决协议：由甲方、乙方与第三方（如仲裁机构或调解机构）签订，明确争议解决的方式、程序及费用。9.争议解决报告：由第三方（如仲裁机构或调解机构）出具，对争议进行调解或仲裁的结果。10.费用支付凭证：由甲方或乙方出具，证明已支付相关费用。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未在规定时间内发出设计变更通知。责任认定：甲方应承担因延误导致的工程进度延误和额外费用。示例：甲方未在施工前_______个工作日内发出设计变更通知，导致乙方延误工期_______天，额外费用为_______元。2.违约行为：乙方未在规定时间内回复设计变更通知。责任认定：乙方应承担因延误导致的工程进度延误和额外费用。示例：乙方未在收到设计变更通知后_______个工作日内回复，导致工程进度延误_______天，额外费用为_______元。3.违约行为：甲方未在规定时间内确认设计变更回复。责任认定：甲方应承担因延误导致的工程进度延误和额外费用。示例：甲方未在收到乙方回复后_______个工作日内确认，导致工程进度延误_______天，额外费用为_______元。4.违约行为：乙方未在规定时间内提出工程量清单调整申请。责任认定：乙方应承担因延误导致的工程进度延误和额外费用。示例：乙方未在发现工程量清单需要调整后_______个工作日内提出申请，导致工程进度延误_______天，额外费用为_______元。5.违约行为：第三方未在规定时间内完成工作。责任认定：第三方应承担因延误导致的工程进度延误和额外费用。示例：第三方未在合同约定的时间内完成设计变更审核，导致工程进度延误_______天，额外费用为_______元。6.违约行为：任何一方未按照合同约定支付费用。责任认定：违约方应承担违约金，违约金为未支付费用的_______%。示例：甲方未在约定时间内支付设计变更费用，应支付违约金_______元。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______甲方（建设单位）法定代表人（或授权代表）：___