2025年度基础设施改造工程承包合同标准格式4篇_第1页
2025年度基础设施改造工程承包合同标准格式4篇_第2页
2025年度基础设施改造工程承包合同标准格式4篇_第3页
2025年度基础设施改造工程承包合同标准格式4篇_第4页
2025年度基础设施改造工程承包合同标准格式4篇_第5页
已阅读5页,还剩63页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度基础设施改造工程承包合同标准格式本合同目录一览1.合同订立依据与目的2.承包人及发包人信息3.工程概况4.工程范围及内容5.工程进度及工期安排6.工程质量要求7.工程费用及支付方式8.工程材料及设备9.工程变更及索赔10.保险及安全11.保密条款12.违约责任13.争议解决14.合同生效、解除及终止第一部分:合同如下:1.合同订立依据与目的1.1合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规。1.2本合同目的为明确发包人与承包人双方在2025年度基础设施改造工程中的权利、义务,确保工程顺利进行。2.承包人及发包人信息2.1承包人:名称、住所、法定代表人、注册资本、资质等级等。2.2发包人:名称、住所、法定代表人、注册资本、资质等级等。3.工程概况3.1工程名称:2025年度基础设施改造工程。3.2工程地点:具体地址。3.3工程规模:具体工程量、投资额等。3.4工程类型:基础设施改造工程。3.5工程建设工期:自合同生效之日起至工程竣工日期止。4.工程范围及内容4.1工程范围:包括但不限于道路、桥梁、排水、供水、供电等基础设施改造。4.2工程内容:具体工程量、技术要求、施工工艺等。5.工程进度及工期安排5.1工程进度计划:分阶段明确工程进度,包括各阶段开始及结束时间。5.2工程工期:具体工期安排,包括各阶段工期要求。5.3工期延误:如因承包人原因导致工期延误,承包人应承担相应责任。6.工程质量要求6.1工程质量标准:符合国家及行业相关质量标准。6.2质量检测:工程过程中进行质量检测,确保工程质量。6.3工程验收:工程竣工后进行竣工验收,验收合格后方可交付使用。7.工程费用及支付方式7.1工程费用:根据工程量及市场价格,计算工程总费用。7.2工程款项支付方式:按工程进度支付,具体支付节点及比例由双方协商确定。7.3预付款:合同签订后,承包人需向发包人提交预付款申请,发包人应在收到申请后15日内支付。7.4进度款:根据工程进度,承包人每月提交进度款申请,发包人应在收到申请后15日内支付。7.5结算款:工程竣工后,承包人提交结算款申请,发包人应在收到申请后30日内支付。7.6逾期付款违约金:如发包人逾期付款,应向承包人支付逾期付款违约金。8.工程材料及设备8.1材料供应:承包人负责工程所需的全部材料供应,确保材料质量符合设计及规范要求。8.2设备采购:承包人负责工程所需设备的采购,包括但不限于施工机械、检测仪器等。8.3材料设备验收:发包人有权对承包人提供的材料设备进行验收,不合格的不得使用。8.4材料设备保管:承包人应妥善保管材料设备,防止丢失、损坏或变质。9.工程变更及索赔9.1变更程序:任何工程变更需经发包人同意,由双方共同协商确定变更内容、费用及工期调整。9.2索赔条件:因发包人原因导致工程延误、增加工程量或改变工程性质等情况,承包人有权提出索赔。9.3索赔处理:索赔应在变更发生之日起30日内提出,双方应在收到索赔申请后15日内协商解决。10.保险及安全10.1保险责任:承包人应为其施工人员及设备购买相应的保险,包括但不限于意外伤害险、财产险等。10.2施工安全:承包人负责施工过程中的安全管理工作,确保施工安全。10.3事故处理:发生安全事故时,承包人应及时采取措施处理,并向发包人报告。11.保密条款11.1保密内容:双方在合同执行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等。11.2保密义务:双方应对保密内容予以保密,未经对方同意不得向任何第三方泄露。12.违约责任12.1违约情形:包括但不限于逾期交付工程、工程质量不符合要求、擅自变更工程内容等。12.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成可提交仲裁或诉讼。13.2仲裁机构:如有仲裁,应选择双方认可的仲裁机构进行仲裁。14.合同生效、解除及终止14.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解除:经双方协商一致或因不可抗力等原因,本合同可解除。14.3合同终止:合同履行完毕或经双方协商一致解除后,本合同终止。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方:指本合同签订后,经甲乙双方同意介入合同履行过程中的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。1.2第三方介入范围:包括但不限于工程质量监督、进度控制、技术咨询、资金监管等。2.第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序:甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致,并签订相关协议。2.2第三方介入条件:第三方应具备相应的资质和条件,能够独立、公正地履行其职责。3.第三方介入的职责与权利3.1.1对工程质量进行监督,确保工程质量符合合同要求;3.1.2对工程进度进行控制,确保工程按计划进行;3.1.3提供技术咨询,协助甲乙双方解决施工过程中遇到的问题;3.1.4对资金使用进行监管,确保资金使用合理。3.2.1要求甲乙双方提供必要的信息和资料;3.2.2对甲乙双方的行为进行监督和评价;3.2.3对违反合同约定或协议的行为提出警告或建议;3.2.4在必要时向甲乙双方提出整改要求。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分:4.1.1第三方与甲方之间的关系为委托与被委托关系;4.1.2第三方应向甲方提供独立的监督和咨询意见,甲方应予以尊重;4.1.3第三方在履行职责过程中,如发现甲方有违反合同约定或协议的行为,应向甲方提出。4.2第三方与乙方的划分:4.2.1第三方与乙方之间的关系为承包与被承包关系;4.2.2第三方应协助乙方完成工程任务,乙方应提供必要的支持和配合;4.2.3第三方在履行职责过程中,如发现乙方有违反合同约定或协议的行为,应向乙方提出。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因导致甲乙双方遭受损失的,应承担相应的赔偿责任,但责任限额不得超过合同总价的5%。5.2责任限额的计算:5.2.1责任限额的计算以实际损失为基础;5.2.2如实际损失超过责任限额,超出部分由甲乙双方根据实际情况分担。6.第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更:如需变更第三方介入的内容或方式,甲乙双方应重新协商并签订补充协议。6.2第三方介入的解除:如第三方介入不符合合同约定或协议内容,甲乙双方可协商解除第三方介入,并重新选择第三方或终止第三方介入。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决:如甲乙双方与第三方之间发生争议,应通过协商解决;7.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:工程图纸及技术规范要求:详细列出工程图纸、设计文件、技术规范等相关技术资料,确保施工过程中技术标准的统一和明确。2.合同附件二:工程量清单要求:详细列出工程量清单,包括工程量、单价、总价等,作为工程款结算的依据。3.合同附件三:施工组织设计要求:详细列出施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、人员安排、设备配置等。4.合同附件四:材料设备清单要求:详细列出工程所需材料设备清单,包括名称、规格、数量、产地等。5.合同附件五:工程进度计划表要求:详细列出工程进度计划表,包括各阶段开始及结束时间、关键节点等。6.合同附件六:工程质量标准及验收规范要求:详细列出工程质量标准及验收规范,确保工程质量符合合同要求。7.合同附件七:工程变更记录要求:详细记录工程变更情况,包括变更原因、变更内容、变更费用等。8.合同附件八:工程款支付凭证要求:详细记录工程款支付凭证,包括支付时间、支付金额、支付方式等。9.合同附件九:工程验收报告要求:详细记录工程验收报告,包括验收时间、验收结果、验收意见等。10.合同附件十:第三方介入协议要求:详细列出第三方介入协议,包括第三方职责、权利、责任限额等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:承包人未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:承包人应承担违约责任,支付违约金,并赔偿发包人因此遭受的损失。示例:若承包人未能在合同约定的工期内完成工程,每延迟一天,应支付相当于合同总价1%的违约金。2.违约行为:承包人施工过程中出现质量问题。责任认定标准:承包人应承担修复责任,直至问题得到解决,并赔偿发包人因此遭受的损失。示例:若施工过程中发现质量问题,承包人应立即进行修复,修复费用由承包人承担。3.违约行为:发包人未按合同约定支付工程款。责任认定标准:发包人应承担违约责任,支付违约金,并赔偿承包人因此遭受的损失。示例:若发包人未在合同约定的时间内支付工程款,每延迟一天,应支付相当于逾期付款金额1%的违约金。4.违约行为:第三方未能履行其职责。责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿因未能履行职责给甲乙双方造成的损失。示例:若第三方未能有效监督工程质量,导致工程质量问题,第三方应赔偿由此造成的损失。全文完。2025年度基础设施改造工程承包合同标准格式1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)2.乙方:名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(相关方名称)地址:(相关方地址)联系人:(相关方联系人)联系电话:(相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确甲乙双方在2025年度基础设施改造工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,实现双方共同利益。2.2目的:通过本合同的签订,确保2025年度基础设施改造工程的顺利进行,提高基础设施水平,满足社会需求。三、定义与解释3.1专业术语:1.基础设施改造工程:指对现有基础设施进行升级、改造、扩建或新建的工程。2.承包:指乙方按照甲方要求,承担基础设施改造工程的施工、管理等工作。3.甲方代表:指甲方授权代表甲方行使合同权利、履行合同义务的人员。3.2关键词解释:1.工程进度:指基础设施改造工程的施工、验收等各个阶段的实际完成情况。2.工程质量:指基础设施改造工程完成后,达到国家或行业规定的质量标准。3.工程费用:指基础设施改造工程的施工、材料、设备等费用总和。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成基础设施改造工程。2.甲方应按合同约定支付工程款项。3.甲方有权监督工程进度和质量,对不符合要求的部分提出整改要求。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成基础设施改造工程。2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。3.乙方应确保工程进度和质量,对甲方提出的整改要求及时整改。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至基础设施改造工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点:基础设施改造工程所在地。5.3合同履行方式:1.乙方负责基础设施改造工程的施工、管理等工作。2.甲方负责提供工程所需材料、设备等。3.双方应按照合同约定,共同推进工程进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:1.基础设施改造工程竣工验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序:1.双方协商一致解除合同,需书面通知对方。2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方。6.4终止后果:1.合同终止后,乙方应按照合同约定,完成剩余工程。2.双方应按照合同约定,结算工程款项。3.合同终止后,双方应按照法律规定,处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成:1.工程施工费用:包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费等。2.设计费用:包括但不限于设计费、图纸审查费、修改费等。3.环保费用:包括但不限于环保设施建设费、环保检测费等。4.质量检测费用:包括但不限于材料质量检测费、工程验收费等。5.税收及其他费用:按照国家相关规定收取的税费及其他费用。7.2支付方式:1.乙方应在合同签订后五个工作日内,向甲方提交详细的工程预算和费用构成清单。2.甲方应在收到乙方提交的费用清单后十个工作日内,对费用进行审核并确认。3.支付方式:甲方将按照约定的支付进度,通过银行转账方式向乙方支付工程款项。7.3支付时间:1.首付款:合同签订后五个工作日内,支付合同总金额的30%作为首付款。2.进度款:工程每完成20%的进度,乙方应及时向甲方提交进度款申请,甲方应在收到申请后十个工作日内支付相应进度款。3.验收款:工程竣工验收合格后五个工作日内,支付合同总金额的50%作为验收款。4.结算款:工程保修期满后五个工作日内,支付剩余的20%作为结算款。7.4支付章件:1.乙方提交进度款申请时,应附上工程进度证明文件、费用清单及相关票据。2.甲方支付工程款项时,乙方应提供相应的发票和税务登记证复印件。八、违约责任8.1甲方违约:1.甲方未按约定支付工程款项,应向乙方支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算。2.甲方未按约定提供工程所需材料、设备等,导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金按实际延期天数计算。8.2乙方违约:1.乙方未按约定完成工程,导致工程延期,应向甲方支付违约金,违约金按实际延期天数计算。2.乙方在施工过程中,出现严重质量问题,导致工程返工,应承担全部返工费用。8.3赔偿金额和方式:1.违约金的具体金额由双方协商确定。2.赔偿方式:违约方应在接到违约通知后十个工作日内,将赔偿金额支付给对方。九、保密条款9.1保密内容:1.甲方提供的项目背景资料、设计图纸、技术参数等。2.乙方在工程实施过程中获取的甲方商业秘密。9.2保密期限:1.本保密条款自合同签订之日起生效,有效期为合同履行完毕后两年。9.3保密履行方式:1.双方应严格遵守本保密条款,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。2.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件:1.自然灾害:地震、洪水、台风、火山爆发等。2.战争:战争、军事冲突、封锁等。3.政府行为:政府政策调整、行政命令等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1.当不可抗力事件发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决。10.4不可抗力实例:1.因地震导致工程停工,双方协商决定延期施工。2.因战争导致材料供应中断,双方协商决定更换材料供应商。十一、争议解决11.1协商解决:1.当双方发生争议时,应通过友好协商解决。2.协商期限为争议发生之日起三十日内。11.2调解、仲裁或诉讼:1.若协商无法解决争议,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.也可根据双方协商一致,选择仲裁机构进行仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:1.未经对方书面同意,任何一方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给第三方。2.如经双方同意,乙方可以将部分工程分包给具有相应资质的分包单位。12.2不得转让的情形:1.甲方作为项目业主,不得转让项目所有权。2.乙方作为承包方,不得转让工程承包权。十三、权利的保留13.1权力保留:1.甲方保留对基础设施改造工程项目的最终决定权。2.乙方在工程实施过程中,应遵守国家相关法律法规,不得擅自改变工程设计和施工方案。13.2特殊权力保留:1.甲方保留对工程进度、质量、安全等方面的监督权。2.乙方在工程实施过程中,如遇特殊情况需变更设计或施工方案,应事先征得甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1.合同的修改和补充,应由双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力:1.修改和补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充协议与本合同有冲突的,以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1.双方应相互协作,共同确保基础设施改造工程的顺利进行。2.甲方应提供必要的施工条件,乙方应按照甲方要求,配合施工。15.2协作与配合方式:1.双方应定期召开工程协调会,解决施工过程中出现的问题。2.双方应相互提供必要的支持,确保工程按期完成。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同为独立文件,不因任何其他文件的存在而失效。16.3增减条款:1.本合同未尽事宜,可由双方另行协商签订补充协议。2.任何增减条款,均应以书面形式签订,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.基础设施改造工程设计图纸及资料2.工程预算和费用构成清单3.甲方提供的材料、设备清单4.施工组织设计和施工方案5.工程进度报告6.工程验收报告7.不可抗力事件证明材料8.争议解决相关文件9.合同修改和补充协议10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付工程款项,认定违约。未按约定提供工程所需材料、设备,导致工程延期,认定违约。未按约定提供施工条件,影响工程进度,认定违约。2.乙方违约:未按约定完成工程,导致工程延期,认定违约。工程质量不符合约定标准,认定违约。在施工过程中,擅自改变设计或施工方案,未征得甲方同意,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金:指合同当事人因违反合同约定而应向对方支付的一定金额的货币。3.仲裁:指由双方当事人自愿选择的仲裁机构,对争议进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人因合同纠纷向人民法院提起诉讼,请求法院作出判决的一种法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:双方应加强沟通,及时解决问题,确保工程按期完成。2.问题:工程质量问题。解决办法:乙方应严格按照设计图纸和施工方案施工,确保工程质量。3.问题:材料供应不及时。解决办法:甲方应提前做好材料采购计划,确保材料供应。4.问题:不可抗力事件影响工程进度。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决因不可抗力事件导致的工程延误问题。5.问题:争议解决。解决办法:双方应通过友好协商解决争议,协商不成时,可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:第三方名称:(第三方名称)第三方地址:(第三方地址)第三方联系人:(第三方联系人)第三方联系电话:(第三方联系电话)2.第三方责任:第三方负责提供专业的设计服务,确保设计符合相关标准和规范。第三方负责对施工过程中的技术问题提供咨询和指导。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付设计费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工资料和条件。4.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间节点完成设计工作。第三方应保证设计质量,对设计错误造成的损失承担相应责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项,包括进度款和结算款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如场地、材料、设备等。乙方有权要求甲方对工程进度和质量进行监督。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付结算款。乙方有权要求甲方在工程保修期内承担保修责任。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定支付工程款项,应向乙方支付违约金。甲方未按约定提供施工条件,导致工程延期,应向乙方支付违约金。甲方不得擅自变更工程设计和施工方案,未经乙方同意不得进行任何改动。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程,确保工程进度和质量。甲方有权要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规和行业标准。甲方有权对乙方施工过程中的技术问题提出整改要求。2.甲方利益条款:甲方有权要求乙方在工程验收合格后支付结算款。甲方有权要求乙方在工程保修期内承担保修责任。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成工程,导致工程延期,应向甲方支付违约金。乙方在施工过程中出现严重质量问题,应承担全部返工费用。乙方不得擅自变更工程设计和施工方案,未经甲方同意不得进行任何改动。全文完。2025年度基础设施改造工程承包合同标准格式2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同目的与范围1.6合同期限1.7合同总价及支付方式1.8合同变更与解除第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度计划2.6工程质量标准第三章工程设计3.1设计单位3.2设计文件3.3设计变更3.4设计费用及支付第四章工程施工4.1施工单位4.2施工组织设计4.3施工进度4.4施工质量4.5施工安全4.6施工现场管理第五章材料设备5.1材料设备供应5.2材料设备质量5.3材料设备验收5.4材料设备费用第六章合同价款6.1合同价款构成6.2合同价款调整6.3合同价款支付6.4预付款及进度款支付第七章合同工期7.1工期计算7.2工期延误及处理7.3工期提前奖励第八章保修与验收8.1保修范围及期限8.2验收标准及程序8.3验收报告及备案第九章违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿第十章争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序第十一章合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理第十二章合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理第十三章合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3材料设备清单13.4其他相关文件第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人员14.4合同生效日期合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2025年度基础设施改造工程承包合同”。1.2合同编号本合同编号为_________。1.3合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.4合同双方基本信息甲方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________乙方(发包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________1.5合同目的与范围本合同旨在明确甲乙双方在2025年度基础设施改造工程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行。1.6合同期限本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。1.7合同总价及支付方式本合同总价为人民币____元整。支付方式:1.预付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款。2.进度款:根据工程进度,甲方按月支付乙方合同总价的____%作为进度款。3.结算款:工程完工并经乙方验收合格后,甲方支付乙方合同总价的____%作为结算款。1.8合同变更与解除1.8.1合同变更如因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需变更,双方应协商一致,签订补充协议,作为本合同的组成部分。1.8.2合同解除1.8.2.1甲方解除合同(1)乙方未按合同约定履行工程款支付义务;(2)乙方未按合同约定履行工程进度;(3)乙方违反合同约定,给甲方造成重大损失。1.8.2.2乙方解除合同(1)甲方未按合同约定履行工程款支付义务;(2)甲方未按合同约定履行工程进度;(3)甲方违反合同约定,给乙方造成重大损失。第二章工程概况2.1工程名称本工程名称为“______基础设施改造工程”。2.2工程地点本工程地点位于____________________。2.3工程规模本工程规模为____________________。2.4工程内容本工程内容包括____________________。2.5工程进度计划本工程进度计划如下:(1)______年____月____日______年____月____日:完成施工准备;(2)______年____月____日______年____月____日:完成主体结构施工;(3)______年____月____日______年____月____日:完成装饰装修施工;(4)______年____月____日______年____月____日:完成竣工验收。2.6工程质量标准本工程质量标准应符合国家相关标准和规范要求。第三章工程设计3.1设计单位本工程设计单位为____________________。3.2设计文件设计文件包括____________________。3.3设计变更设计变更应经双方协商一致,并签订设计变更单。3.4设计费用及支付设计费用为人民币____元整,支付方式与工程款支付方式相同。第四章工程施工4.1施工单位本工程施工单位为____________________。4.2施工组织设计施工单位应提交施工组织设计,经甲方审查同意后方可进行施工。4.3施工进度施工单位应按照工程进度计划进行施工,确保工程按期完成。4.4施工质量施工单位应严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保工程质量。4.5施工安全施工单位应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。4.6施工现场管理施工单位应做好施工现场管理,保持施工现场整洁有序。第五章材料设备5.1材料设备供应材料设备由乙方自行采购,并提供相关合格证明。5.2材料设备质量材料设备质量应符合国家相关标准和规范要求。5.3材料设备验收材料设备验收由双方共同进行,验收合格后方可投入使用。5.4材料设备费用材料设备费用包含在合同总价中,支付方式与工程款支付方式相同。第六章合同价款6.1合同价款构成合同价款包括施工费、设计费、材料设备费、其他费用等。6.2合同价款调整(1)国家政策调整;(2)不可抗力因素;(3)设计变更。6.3合同价款支付合同价款支付方式见第一章1.7。6.4预付款及进度款支付预付款及进度款支付方式见第一章1.7。第七章合同工期7.1工期计算工期计算以日历天为单位。7.2工期延误及处理7.2.1甲方原因导致工期延误因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任。7.2.2乙方原因导致工期延误因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任。7.3工期提前奖励如乙方提前完成工程,甲方应给予乙方相应的奖励。第八章保修与验收8.1保修范围及期限本工程自竣工验收合格之日起,保修期限为____年。8.2验收标准及程序8.2.1验收标准本工程验收标准应符合国家相关标准和规范要求。8.2.2验收程序1.施工单位完成工程后,向甲方提交验收申请。2.甲方组织相关人员进行验收,验收合格后签署验收报告。3.验收不合格的,施工单位应在接到通知后____日内整改,直至合格。第九章违约责任9.1违约情形9.1.1甲方违约情形(1)未按合同约定支付工程款;(2)未按合同约定提供设计文件;(3)未按合同约定提供施工场地。9.1.2乙方违约情形(1)未按合同约定完成工程;(2)未按合同约定保证工程质量;(3)未按合同约定进行施工现场管理。9.2违约责任承担9.2.1甲方违约责任甲方应承担违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。9.2.2乙方违约责任乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。第十章争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构争议解决机构为____仲裁委员会。10.3争议解决程序双方应按照仲裁委员会的仲裁规则进行争议解决。第十一章合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲方解除合同条件(1)乙方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行。11.1.2乙方解除合同条件(1)甲方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行。11.2合同解除程序1.一方提出解除合同的通知;2.另一方在____日内未提出异议,合同解除生效。11.3合同解除后的处理1.双方应按照合同约定结算工程款;2.双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。第十二章合同终止12.1合同终止条件12.1.1合同期满本合同期满后,如无其他约定,合同终止。12.1.2合同解除合同解除后,合同终止。12.2合同终止程序1.双方签署合同终止协议;2.双方按照合同约定处理合同终止后的遗留问题。第十三章合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3材料设备清单13.4其他相关文件第十四章合同签署14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同签署地点本合同签署地点为____________________。14.3合同签署人员甲方代表(签字):____________________乙方代表(签字):____________________甲方(承包方):____________________乙方(发包方):____________________签字盖章日期:____________________签字盖章日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方项目管理权说明:甲方作为主导方,对工程进行全面管理,包括但不限于设计变更、施工进度、质量控制、资金使用等。1.2甲方决策权说明:甲方对工程相关事项拥有最终决策权,包括但不限于合同变更、争议解决等。1.3甲方监督权说明:甲方有权对施工单位的施工过程进行监督,确保工程质量符合合同约定。1.4甲方信息发布权说明:甲方有权发布工程相关信息,包括但不限于工程进度、质量状况、变更情况等。1.5甲方费用支付审核权说明:甲方有权对施工单位提交的费用支付申请进行审核,确保费用支付合理、合规。1.6甲方人员派驻权说明:甲方有权根据工程需要,派驻管理人员和专业技术人员在施工现场进行工作。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方项目管理权说明:乙方作为主导方,对工程进行全面管理,包括但不限于设计变更、施工进度、质量控制、资金使用等。2.2乙方决策权说明:乙方对工程相关事项拥有最终决策权,包括但不限于合同变更、争议解决等。2.3乙方监督权说明:乙方有权对施工单位的施工过程进行监督,确保工程质量符合合同约定。2.4乙方信息发布权说明:乙方有权发布工程相关信息,包括但不限于工程进度、质量状况、变更情况等。2.5乙方费用支付审核权说明:乙方有权对施工单位提交的费用支付申请进行审核,确保费用支付合理、合规。2.6乙方人员派驻权说明:乙方有权根据工程需要,派驻管理人员和专业技术人员在施工现场进行工作。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介机构职责说明:第三方中介机构作为独立第三方,负责监督工程质量、进度、费用等方面,确保工程顺利进行。3.2第三方中介机构资质说明:第三方中介机构应具备国家规定的相关资质,并符合合同约定。3.3第三方中介机构权利与义务说明:3.3.1权利(1)对施工单位进行监督检查,包括但不限于施工现场、施工工艺、工程质量等;(2)对施工单位提交的资料进行审核;(3)对施工单位的违约行为提出警告和处罚建议。3.3.2义务(1)按照合同约定,公正、公平、公开地履行职责;(2)保守工程秘密,不得泄露甲方、乙方及施工单位的相关信息;(3)按照国家相关法律法规和行业标准,对工程进行监督。3.4第三方中介机构费用说明:第三方中介机构的服务费用包含在合同总价中,支付方式与工程款支付方式相同。3.5第三方中介机构变更说明:如需更换第三方中介机构,双方应协商一致,并签订补充协议。3.6第三方中介机构争议解决说明:如第三方中介机构与甲方、乙方或施工单位发生争议,应按照国家相关法律法规和合同约定进行解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件2.施工图纸3.材料设备清单4.施工组织设计5.验收报告6.合同变更单7.第三方中介机构资质证明8.预付款及进度款支付凭证9.结算款支付凭证10.保修金支付凭证11.争议解决协议12.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按合同约定支付工程款;b.未按合同约定提供设计文件;c.未按合同约定提供施工场地。乙方违约:a.未按合同约定完成工程;b.未按合同约定保证工程质量;c.未按合同约定进行施工现场管理。第三方中介机构违约:a.未按合同约定履行监督职责;b.泄露工程秘密;c.未按国家相关法律法规和行业标准履行职责。2.违约认定:违约行为的认定由甲方、乙方和第三方中介机构共同进行,根据合同约定和相关法律法规进行判断。三、法律名词及解释:1.合同:指双方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.法院诉讼:指当事人将争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工单位未按进度完成工程。解决办法:甲方应与施工单位协商,要求其加快施工进度,必要时可采取停工措施。2.问题:工程出现质量问题。解决办法:甲方应要求施工单位进行整改,整改后重新进行验收。3.问题:第三方中介机构未履行职责。解决办法:甲方、乙方可共同向第三方中介机构提出质疑,要求其履行职责。五、所有应用场景:1.基础设施改造工程;2.公共工程建设项目;3.工业与民用建筑工程;4.城市基础设施建设;5.农村基础设施建设。全文完。2025年度基础设施改造工程承包合同标准格式3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方全称)地址:(如有,填写相关方详细地址)联系人:(如有,填写相关方联系人姓名)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同由甲方(名称)和乙方(名称)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,就2025年度基础设施改造工程承包事宜达成一致,特订立本合同。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在2025年度基础设施改造工程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行,实现甲乙双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:为便于合同履行,下列术语的定义如下:(1)基础设施改造工程:指乙方在甲方指定范围内,按照甲方要求,对原有基础设施进行改造、升级、维修等工程活动。(2)施工图纸:指乙方根据甲方提供的工程图纸和相关技术资料,按照设计要求编制的施工图纸。(3)施工合同:指甲乙双方就基础设施改造工程签订的合同。3.2关键词解释:(1)甲方:指在本合同中承担基础设施改造工程投资、组织、协调、监督等职责的一方。(2)乙方:指在本合同中承担基础设施改造工程施工、质量管理、安全管理等职责的一方。(3)工程进度:指基础设施改造工程的施工进度,包括工程量、工期等。(4)工程质量:指基础设施改造工程施工质量,包括工程质量标准、质量验收等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权对乙方进行工程进度、质量、安全等方面的监督检查。(2)甲方有权要求乙方按照合同约定,及时提交工程进度报告、质量报告、安全报告等。(3)甲方应按照合同约定,及时向乙方支付工程款。(4)甲方应按照合同约定,提供必要的施工条件,如施工场地、施工材料等。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方有权按照合同约定,对工程进度、质量、安全等进行自行管理。(2)乙方应按照合同约定,完成工程进度、质量、安全等方面的任务。(3)乙方应按照合同约定,确保工程进度、质量、安全等方面的达标。(4)乙方应按照合同约定,及时向甲方提交工程进度报告、质量报告、安全报告等。五、履行条件5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为2025年度。5.2合同履行地点:本合同约定的工程地点为:(填写具体工程地点)5.3合同履行方式:乙方应按照甲方要求,在约定的工程地点,按照施工图纸和设计要求,完成基础设施改造工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工程完成;(2)合同约定的工程终止;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)合同终止前,双方应就终止事宜进行协商;(2)协商一致后,双方应签订终止协议;(3)终止协议经双方签字盖章后生效。6.4终止后果:(1)合同终止后,双方应按照约定办理工程验收、结算等事宜;(2)合同终止后,双方应按照法律法规和合同约定,承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成:(1)工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工用水电费等。(2)工程间接费用:包括但不限于项目管理费、质量监督费、安全防护费等。(3)其他费用:包括但不限于设计费、监理费、验收费等。7.2支付方式:(1)甲方应按照合同约定,通过银行转账方式向乙方支付工程款。(2)乙方应向甲方提供相应的发票和结算凭证。7.3支付时间:(1)工程进度款:根据工程进度,甲方应在每个付款周期结束后5个工作日内支付。(2)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在15个工作日内支付。(3)质保金:合同履行完毕,乙方完成质保期内的维修保养工作后,甲方应在30个工作日内无息退还质保金。7.4支付条款:(1)甲方应在支付款项前,对乙方提交的发票和结算凭证进行审核。(2)甲方有权要求乙方提供相关的税务发票。(3)如因乙方原因导致发票或结算凭证不合规,甲方有权拒绝支付。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五。(2)甲方未按合同约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定完成工程进度、质量、安全等方面的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五。(2)乙方未按合同约定履行保密义务的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式:违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金,并承担由此产生的损失。九、保密条款9.1保密内容:(1)本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限:本合同约定的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密内容泄露。(2)未经对方同意,不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件:(1)自然灾害,如地震、洪水、台风等。(2)政府行为,如政策调整、征收、征用等。(3)社会异常事件,如战争、罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方。(2)双方应采取一切可能的措施,减轻不可抗力事件的影响。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例:(1)地震导致工程无法正常施工。(2)政府征收导致工程用地无法继续使用。十一、争议解决11.1协商解决:双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让本合同。12.2不得转让的情形:(1)合同约定不得转让的情形。(2)涉及国家秘密、商业秘密等保密内容的情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对基础设施改造工程的质量、进度、安全等方面的监督权。(2)乙方保留对甲方提供的设计图纸、技术资料等保密权。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留在合同履行期间,根据实际情况调整工程进度、质量、安全等方面的权力。(2)乙方保留在合同履行期间,对施工过程中发现的问题提出合理化建议的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:任何一方要求修改或补充合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力:补充协议与本合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论